2021一级造价工程师考试真题9篇
发布时间：2021-08-06
2021一级造价工程师考试真题9篇 第1篇
依据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（ ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A.7
B.15
C.20
D.28
B.15
C.20
D.28
答案：B
解析：
依据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
对于水玻璃的性质的叙述，不正确的是（ ）。
A.具有良好的耐酸碱性
B.具有较高的强度
C.具有不燃烧性
D.具有较强的黏结力
B.具有较高的强度
C.具有不燃烧性
D.具有较强的黏结力
答案：A
解析：
参考第三章第二节内容，应选A项。 水玻璃具有良好的耐酸眭，由于混合后易溶于碱，水玻璃不能在碱性环境中使用。
下列关于工程计价的说法中，正确的是（ ）。
A.工程造价的计价包括计算工程量和套定额两个环节
B.工程计价的基本原理在于项目的分解和组价
C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算
D.工程计价中的工程单价仅指综合单价
B.工程计价的基本原理在于项目的分解和组价
C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算
D.工程计价中的工程单价仅指综合单价
答案：C
解析：
A 选项，工程造价的计价包括工程计量和工程计价两个环节；B 选项，工程计价的基本原理在于项目的分解和组合；D 选项，工程计价中的工程单价包括工料单价和综合单价。
承压水与潜水和上层滞水有着显著的不同，下列关于承压水说法正确的有（ ）
A.承压含水层顶面承受静水压力，充满于两个不透水层
B.承压水较高的势能
C.含水层的顶界面及含水层的厚度随季节发生显著变化
D.承压水的分布区小于其补给区。
E.承压水通常不易受污染，受污染后易于净化
B.承压水较高的势能
C.含水层的顶界面及含水层的厚度随季节发生显著变化
D.承压水的分布区小于其补给区。
E.承压水通常不易受污染，受污染后易于净化
答案：A,B
解析：
本题考查的是地下水的分类和特征。选项C错误，承压水由测压水位高处向测压水位低处流动，但含水层的顶界面及含水层的厚度则不发生显著变化。选项D错误，承压水的分布区通常大于其补给区。选项E错误，承压水通常不易受污染，但一旦被污染，净化极其困难。
某工程背景资料如下：
1．图3-16为某泵房工艺及伴热管道系统部分安装图。
2．假设管道安装工程的分部分项清单工程量如下：
φ325×8低压管道7m，φ273．1×7．1中压管道15m，φ108×4．5管道5m；其中低压2m，中压3m；φ89×4．5管道1．5m，φ60×4管道40m，均为中压。
3．相关分部分项工程量清单统一项目编码见表3-7。
表3-7分部分项工程量清单项目编码
4．φ325×8碳钢管道安装工程定额的相关数据见表3-8。
表3-8相关数据
该管道安装工程的管理费和利润分别按人工费的20％和10％计。
问题：
(1)按照图3．16所示内容，列式计算管道、管件安装项目的分部分项清单工程量。
(注：其中伴热管道工程量计算，不考虑跨越三通、阀门处的煨弯增加量。图3-16中所标注伴热管道的标高、平面位置，按与相应油管道的标注等同计算)
(2)按照背景资料2、3中给出的管道工程量和相关分部分项工程量清单统一编码，以及图3-16的技术要求和所示阀门数量，根据《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856—2013和《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013规定，编制管道、阀门安装项目的分部分项工程量清单表。
(3)按照背景资料4中的相关定额，根据《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856--2013和《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013规定，编制φ325×8低压管道(单重62．54kg／m)安装分部分项工程量清单“综合单价分析表”。(计算结果保留两位小数)
1．图3-16为某泵房工艺及伴热管道系统部分安装图。
2．假设管道安装工程的分部分项清单工程量如下：
φ325×8低压管道7m，φ273．1×7．1中压管道15m，φ108×4．5管道5m；其中低压2m，中压3m；φ89×4．5管道1．5m，φ60×4管道40m，均为中压。
3．相关分部分项工程量清单统一项目编码见表3-7。
表3-7分部分项工程量清单项目编码
4．φ325×8碳钢管道安装工程定额的相关数据见表3-8。
表3-8相关数据
该管道安装工程的管理费和利润分别按人工费的20％和10％计。
问题：
(1)按照图3．16所示内容，列式计算管道、管件安装项目的分部分项清单工程量。
(注：其中伴热管道工程量计算，不考虑跨越三通、阀门处的煨弯增加量。图3-16中所标注伴热管道的标高、平面位置，按与相应油管道的标注等同计算)
(2)按照背景资料2、3中给出的管道工程量和相关分部分项工程量清单统一编码，以及图3-16的技术要求和所示阀门数量，根据《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856—2013和《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013规定，编制管道、阀门安装项目的分部分项工程量清单表。
(3)按照背景资料4中的相关定额，根据《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856--2013和《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013规定，编制φ325×8低压管道(单重62．54kg／m)安装分部分项工程量清单“综合单价分析表”。(计算结果保留两位小数)
答案：
解析：
本题为计算与计价题型。重点考核考生的识图能力，要求考生能够准确从图中读出相应构件的数量及尺寸，然后汇总填入相应表格中，进而求出综合单价。
[解析]
问题(1)：
管道部分：
(1)φ325 × 8低压管道：1+0．8+1．5+(1+0．65+0．5)×2=7．6(m)
(2)φ273．1×7．1中压管道：1+1+1．5+0．5+0．5+[(2．25-1．15)+(0．8+1+0．65)+(2．25-1．15)]× 2=13．8(m)
(3)φ89 ×4．5中压管道：(0．15+0．5)× 2=1．3(m)
(4)φ60 ×4中压管道：
泵后油管伴热管：[1+1+1．5+0．5+0．5+(2．25-1．15)×2+(0．8+1+0．65)×2]×2=11．6×2=23．2(m)
泵前油管伴热管：[1+0．8+1．5+(1+0．65+0．5)× 2]× 2=7．6 ×2=15．2(m)
小计：23．2+15．2=38．4(m)
(5)φ32 ×2．5中压管道：(1．75-1．45)× 2=0．6(m)
管件部分：
(1)DN300低压：弯头4个，三通1个。
(2)DN250中压：弯头6个，三通3个。
(3)DN80中压：三通2个。
(4)DN50中压：弯头(2×6)+(2×2+2×4)=24(个)，三通(1+1)×2=4(个)。
问题(2)：
表3-9分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺及伴热管道系统标段：泵房管道安装
问题(3)：
[解析]
问题(1)：
管道部分：
(1)φ325 × 8低压管道：1+0．8+1．5+(1+0．65+0．5)×2=7．6(m)
(2)φ273．1×7．1中压管道：1+1+1．5+0．5+0．5+[(2．25-1．15)+(0．8+1+0．65)+(2．25-1．15)]× 2=13．8(m)
(3)φ89 ×4．5中压管道：(0．15+0．5)× 2=1．3(m)
(4)φ60 ×4中压管道：
泵后油管伴热管：[1+1+1．5+0．5+0．5+(2．25-1．15)×2+(0．8+1+0．65)×2]×2=11．6×2=23．2(m)
泵前油管伴热管：[1+0．8+1．5+(1+0．65+0．5)× 2]× 2=7．6 ×2=15．2(m)
小计：23．2+15．2=38．4(m)
(5)φ32 ×2．5中压管道：(1．75-1．45)× 2=0．6(m)
管件部分：
(1)DN300低压：弯头4个，三通1个。
(2)DN250中压：弯头6个，三通3个。
(3)DN80中压：三通2个。
(4)DN50中压：弯头(2×6)+(2×2+2×4)=24(个)，三通(1+1)×2=4(个)。
问题(2)：
表3-9分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺及伴热管道系统标段：泵房管道安装
问题(3)：
(2014年)铸铁的基体组织是影响其性能的主要因素，受其影响的性能有()。
A.硬度
B.韧性和塑性
C.抗压强度
D.耐磨性
B.韧性和塑性
C.抗压强度
D.耐磨性
答案：A,C,D
解析：
该题主要考察的是铸铁的组织特点，铸铁的组织特点是含有石墨，组织的其余部分相当于碳含量小于0.80%钢的组织。铸铁的韧性和塑性主要决定于石墨的数量、形状、大小和分布，其中石墨形状的影响最大。铸铁的其他性能也与石墨密切相关。基体组织是影响铸铁硬度、抗压强度和耐磨性的主要因素。
建筑物内采用综合布线时，分线箱内接线模块宜采用（ ）。
A.扣接式
B.卡接式
C.DJ45 快接式
D.扭绞接续式
B.卡接式
C.DJ45 快接式
D.扭绞接续式
答案：B
解析：
本题考查的是音频和视频通信系统。采用综合布线时，分线箱内接线模块宜采用卡接式或 RJ45 快接式模块。
承受相同荷载条件下，相对刚性基础而言柔性基础的特点是（ ）。
A.节约基础挖方量
B.节约基础钢筋用量
C.增加基础钢筋用量
D.减小基础埋深
E.增加基础埋深
B.节约基础钢筋用量
C.增加基础钢筋用量
D.减小基础埋深
E.增加基础埋深
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是民用建筑构造。相同条件下，采用钢筋混凝土基础比混凝土基础可节省大量的混凝土材料和挖土工程量。
围岩是软弱破碎带时的地下工程，宜采用的开挖方法是（ ）。
A.带盾构的TBM 掘进法
B.独臂钻法
C.天井钻法
D.全断面掘进机法
B.独臂钻法
C.天井钻法
D.全断面掘进机法
答案：A
解析：
本题考查的是隧道工程施工技术。围岩是软弱破碎带时的地下工程，宜采用的开挖方法是带盾构的 TBM 掘进法。
2021一级造价工程师考试真题9篇 第2篇
根据《标准施工招标文件》中的合同条款，签约合同价包含的内容有（ ）。
A.变更价款
B.暂列金额
C.索赔费用
D.结算价款
E.暂估价
A.变更价款
B.暂列金额
C.索赔费用
D.结算价款
E.暂估价
答案：B,E
解析：
本题考查的是国内工程施工合同示范文本。签约合同价。是指签订合同时合同协议书中写明的，包括暂列金额、暂估价的合同总金额。参见教材P309。
(2017年)依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)，其他项目清单中的暂列金额包括()。
A.工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购等费用
B.施工过程中出现质量问题或事故的处理费用
C.施工中可能发生工程变更所需费用
D.合同约定调整因素出现时的合同价款调整及发生的索赔、现场签证确认等的费用
B.施工过程中出现质量问题或事故的处理费用
C.施工中可能发生工程变更所需费用
D.合同约定调整因素出现时的合同价款调整及发生的索赔、现场签证确认等的费用
答案：A,C,D
解析：
(1）暂列金额。招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购， 施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额应根据工程特点， 按有关计价规定估算。
某种隔热材料广泛用于工业的各种热体表面及各种高温窑炉、锅炉、炉墙中层的保温绝热部位，隔热材料为（）。
A.硅藻土砖、板
B.蛭石
C.玻璃纤维
D.石棉板
B.蛭石
C.玻璃纤维
D.石棉板
答案：A
解析：
硅藻土砖、板广泛用于电力、冶金、机械、化工、石油、金属冶炼电炉和硅酸盐等工业的各种热体表面及各种高温窑炉、锅炉、炉墙中层的保温绝热部位。
对外贸易运输保险费的计算公式是（ ）。
A.运输保险费=【（FOB+国际运输费）/（1-保险费率）】*保险费率
B.运输保险费=【（CIF+国际运输费）/（1-保险费率）】*保险费率
C.运输保险费=【（FOB+国际运输费）/（1+保险费率）】*保险费率
D.运输保险费=【（CFR+国际运输费）/（1-保险费率）】*保险费率
B.运输保险费=【（CIF+国际运输费）/（1-保险费率）】*保险费率
C.运输保险费=【（FOB+国际运输费）/（1+保险费率）】*保险费率
D.运输保险费=【（CFR+国际运输费）/（1-保险费率）】*保险费率
答案：A
解析：
运输保险费是价内费，有：运输保险费=（离岸价+国际运费+运输保险费） *运输保险费费率所以：运输保险费=（离岸价+国际运费）*运输保险费费率+运输保险费*运输保险费率运输保险费*（1-运输保险费费率）=（离岸价+国际运费）*运输保险费率得到：运输保险费=【（离岸价+国际运费）/（1-运输保险费率）】*运输保险费率。
公路平面交叉形式中，具有形式简单、交通组织方便，外形整洁、行车视线好等特点的是（ ）。
A.十字形
B.X形
C.T形
D.环形
B.X形
C.T形
D.环形
答案：A
解析：
本题考查的是平面交叉。十字形是常见的交叉口形式，两条道路以90°正交，使用最广泛。具有形式简单、交通组织方便，外形整洁、行车视线好等特点。
某企业借款1000万元，期限2年，年利率8%，按年复利计息，到期一次性还本付息，则第2年应计的利息为（ ）万元。
A.40.0
B.80.0
C.83.2
D.86.4
A.40.0
B.80.0
C.83.2
D.86.4
答案：D
解析：
本题考查的是利息计算方法。第一年的本利和：1000×1.08=1080；第二年应计利息：1080×8%=86.4。参见教材P154。
设备原价的说法,正确的是（ ）。
A.进口设备的原价是指其到岸价
B.国产设备原价应通过向相关交易价格或向生产厂家询价获得
C.设备原价通常包含备品备件费在内
D.设备原价占设备购置费比重增大，意味着资本有机构成的提高
B.国产设备原价应通过向相关交易价格或向生产厂家询价获得
C.设备原价通常包含备品备件费在内
D.设备原价占设备购置费比重增大，意味着资本有机构成的提高
答案：C
解析：
进口设备的原价是指进口设备的抵岸价。故选项A错误。 国产设备原价一般指的是设备制造厂的交货价或订货合同价，即出厂（场）价格。它一般根据生产厂或供应商的询价、报价、合同价确定，或采用一定的方法计算确定。选项B错误。
设备原价通常包含备品备件费在内。选项C正确。
在生产性工程建设中，设备及工、器具购置费用占工程造价比重的增大，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。选项D错误。
设备原价通常包含备品备件费在内。选项C正确。
在生产性工程建设中，设备及工、器具购置费用占工程造价比重的增大，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。选项D错误。
根据《合同法》，在执行政府定价的合同履行中，需要按新价格执行的情形是（ ）。
A.逾期付款的，遇价格上涨时
B.逾期付款的，遇价格下降时
C.逾期提取标的物的，遇价格下降时
D.逾期交付标的物的，遇价格上涨时
B.逾期付款的，遇价格下降时
C.逾期提取标的物的，遇价格下降时
D.逾期交付标的物的，遇价格上涨时
答案：A
解析：
本题考查的是合同法。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。2020教材P45-58
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，施工图审查机构对施工图设计文件审查的内容有()。
A:是否按限额设计标准进行施工图设计
B:是否符合工程建设强制性标准
C:施工图预算是否超过批准的工程概算
D:地基基础和主体结构的安全性
E:危险性较大的工程是否有专项施工方案
B:是否符合工程建设强制性标准
C:施工图预算是否超过批准的工程概算
D:地基基础和主体结构的安全性
E:危险性较大的工程是否有专项施工方案
答案：B,D
解析：
本题考查的是施工图设计文件的审查。施工图设计文件审查的主要内容包括：(1)是否符合工程建设强制性标准；(2)地基基础和主体结构的安全性；(3)勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；(4)其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
2021一级造价工程师考试真题9篇 第3篇
根据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502--2009，按编制对象不同，施工组织设计的三个层次是指（ ）。
A.施工总平面图、施工总进度计划和资源需求计划
B.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案
C.施工总平面图、施工总进度计划和专项施工方案
D.施工组织总设计、单位工程施工进度计划和施工作业计划
B.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案
C.施工总平面图、施工总进度计划和专项施工方案
D.施工组织总设计、单位工程施工进度计划和施工作业计划
答案：B
解析：
本题考查的是工程项目施工组织设计。按编制对象不同，施工组织设计的三个层次，即施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。2020教材P89-99
土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的计价应作为无形资产核算的有（ ）。
A.通过支付土地出让金取得的土地使用权
B.通过行政划拨取得的土地使用权
C.通过有偿转让取得的出让土地使用权
D.已补交土地出让价款，作价入股的土地使用权
E.租借房屋的土地使用权
B.通过行政划拨取得的土地使用权
C.通过有偿转让取得的出让土地使用权
D.已补交土地出让价款，作价入股的土地使用权
E.租借房屋的土地使用权
答案：A,C,D,E
解析：
当建设单位向土地管理部门申请土地使用权并为之支付一笔出让金时，土地使用权作为无形资产核算；在将土地使用权有偿转让、出租、抵押、作价入股和投资，按规定补交土地出让价款时，才作为无形资产核算。当建设单位获得土地使用权是通过行政划拨的，这时土地使用权就不能作为无形资产核算。
美国建筑师学会(AIA)合同条件体系中的核心是()。
A:财务管理表格
B:专用条件
C:合同管理表格
D:通用条件
B:专用条件
C:合同管理表格
D:通用条件
答案：D
解析：
本题考查的是发达国家工程造价管理的特点。美国建筑师学会(AIA)的合同条件体系更为庞大，分为A、B、C、D、F、G系列。A系列是关于发包人与承包人之间的合同文件；B系列是关于发包人与提供专业服务的建筑师之间的合同文件；C系列是关于建筑师与提供专业服务的顾问之间的合同文件；D系列是建筑师行业所用的文件；F系列是财务管理表格；G系列是合同和办公管理表格。AIA系列合同条件的核心是“通用条件”。采用不同的计价方式时，只需选用不同的“协议书格式”与“通用条件”结合。AIA合同条件主要有总价、成本补偿及最高限定价格等计价方式。
某工程项目采用清单计价形式公开招标确定华昌公司为中标人．合同双方2004年12月20日签订合同，合同条款中有以下约定：工程量清单中已确定此项目A分项工程工程量为10000m3；B工程工程量为12000m3；单项分项工程量实际工程量超过计划工程量15％以上时，超出部分计价单价调整系数为0．9；施工工期自2005年3月1日开始施工，工期5个月；工程款结算具体约定如下：
1．工程款每月结算一次。实际工程款应按工程造价指数法调整，2014年12月由工程造价管理机构发布的工程造价指数为102点，该机构估计至2015年6月份工程造价指数不会发生变化，2015年7月指数为110点。
2．由于A、B工程为同一施工现场，同一时间施工，措施项目费合并计算，其中二次搬运费为10万元，脚手架费为30万元，以分部分项工料机费用为计算基数的安全文明施工费费率为5‰，措施项目费在开工前支付50％，其余部分在施工期各月平均支付(提前支取措施项目费对应的保修金从开工第1个月工程款中扣除)。．
3．预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于预付款数额时起扣。预付款为支付的分部分项工程清单计价费用的20％，主材费用占分项工程工程款的比例为50％，预付款从累计工程款超过起扣点金额当月开始扣还，竣工前扣清。
4．其他项目清单计价费用为8万元，在施工最后一个月支付。规费计算基数为支付的清单计价费用之和，规费率为4％。增值税率为11％。
5．业主自第一个月起从工程款中按5％比例扣留质量保证金。
双方对华昌公司制定的施工计划工程量与进度达成一致意见，有关数据见表6-9。
施工过程中发生以下事件(下列费用中已含规费、税金)：
事件1：3月份A项目施工中现场地质情况与由招标文件提供的资料不符，工程延误损失费用2万元。
事件2：4月份由于外部电网故障造成全场停电，影响施工费用损失1万元；A工程由于设计变更增加工程量450m3。
事件3：5月份由于沙尘暴和罕见大风影响，现场材料(乙方供料)损失5万元；施工人员受伤治疗费用2万元；施工机械损坏修复费用1万元；施工现场清理、被破坏工程部分修复费用6万元；合计14万元。
事件4：6月份8工程施工中，由于施工工艺不当造成费用损失2万元；甲方为乙方垫付材料费10万元。
事件5：7月份，收尾施工中，根据甲方要求B工程增加辅助工程量1000m3。
问题：
1．确定措施费数额和各月份支付数额。
2．确定预付款起扣点。
3．确定各月份工程款变更款、结算工程款、索赔费用款。计算各月实际支付款。
1．工程款每月结算一次。实际工程款应按工程造价指数法调整，2014年12月由工程造价管理机构发布的工程造价指数为102点，该机构估计至2015年6月份工程造价指数不会发生变化，2015年7月指数为110点。
2．由于A、B工程为同一施工现场，同一时间施工，措施项目费合并计算，其中二次搬运费为10万元，脚手架费为30万元，以分部分项工料机费用为计算基数的安全文明施工费费率为5‰，措施项目费在开工前支付50％，其余部分在施工期各月平均支付(提前支取措施项目费对应的保修金从开工第1个月工程款中扣除)。．
3．预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于预付款数额时起扣。预付款为支付的分部分项工程清单计价费用的20％，主材费用占分项工程工程款的比例为50％，预付款从累计工程款超过起扣点金额当月开始扣还，竣工前扣清。
4．其他项目清单计价费用为8万元，在施工最后一个月支付。规费计算基数为支付的清单计价费用之和，规费率为4％。增值税率为11％。
5．业主自第一个月起从工程款中按5％比例扣留质量保证金。
双方对华昌公司制定的施工计划工程量与进度达成一致意见，有关数据见表6-9。
施工过程中发生以下事件(下列费用中已含规费、税金)：
事件1：3月份A项目施工中现场地质情况与由招标文件提供的资料不符，工程延误损失费用2万元。
事件2：4月份由于外部电网故障造成全场停电，影响施工费用损失1万元；A工程由于设计变更增加工程量450m3。
事件3：5月份由于沙尘暴和罕见大风影响，现场材料(乙方供料)损失5万元；施工人员受伤治疗费用2万元；施工机械损坏修复费用1万元；施工现场清理、被破坏工程部分修复费用6万元；合计14万元。
事件4：6月份8工程施工中，由于施工工艺不当造成费用损失2万元；甲方为乙方垫付材料费10万元。
事件5：7月份，收尾施工中，根据甲方要求B工程增加辅助工程量1000m3。
问题：
1．确定措施费数额和各月份支付数额。
2．确定预付款起扣点。
3．确定各月份工程款变更款、结算工程款、索赔费用款。计算各月实际支付款。
答案：
解析：
问题1： 支付措施费=[(0．015×10000+0．01×12000)×5‰+10+30]×(1+4％)×(1+11％)=47．73(万元)
开工前支付23．865(万元)(未扣除保修金)，开工后每月支付4．773(万元)
问题2：
支付的A、B分部分项工程清单计价费用=(10000×0．027+12000×0．018)×(1+4％)×(1+11％)=561．04(万元)
预付款=561．04×20％=112．21(万元)
问题3：
3月份计划工程款=(2500×0．027+2000×0．018)×(1+4％)×(1+11％)=103．50×1．154=119．439(万元)
同理可知，4至7月份计划工程款分别为113．267万元，114．242万元，124．621万元，93．471万元。
4月份工程量调整工程款增加值=(450-225)×0．027×0．9×1．154+325×0．027×1．154=13．320(万元)
7月份工程量变更工程款增加值=(1000-450)×0．018×0．9×1．154+450×0．018×1．154=19．629(万元)
7月份采取工程造价指数调整后工程款=(93．47+19．63)×110÷102=121．97(万元)
其中：7月份其他项目清单计价费用=8×1．154=9．232(万元)
5月份累计分项工程清单计价费用为359．88万元，预付款起扣点金额336．62万元
5月份扣除预付款=(359．88-336．62)×50％=11．63(万元)
6月份扣除预付款=124．62×50％=63．31(万元)
7月份扣除预付款=112．21-11．63-63．31=37．27(万元)
3月份扣除开工前支付措施项目费对应的保修金=22．235×5％=1．112(万元)
开工前支付23．865(万元)(未扣除保修金)，开工后每月支付4．773(万元)
问题2：
支付的A、B分部分项工程清单计价费用=(10000×0．027+12000×0．018)×(1+4％)×(1+11％)=561．04(万元)
预付款=561．04×20％=112．21(万元)
问题3：
3月份计划工程款=(2500×0．027+2000×0．018)×(1+4％)×(1+11％)=103．50×1．154=119．439(万元)
同理可知，4至7月份计划工程款分别为113．267万元，114．242万元，124．621万元，93．471万元。
4月份工程量调整工程款增加值=(450-225)×0．027×0．9×1．154+325×0．027×1．154=13．320(万元)
7月份工程量变更工程款增加值=(1000-450)×0．018×0．9×1．154+450×0．018×1．154=19．629(万元)
7月份采取工程造价指数调整后工程款=(93．47+19．63)×110÷102=121．97(万元)
其中：7月份其他项目清单计价费用=8×1．154=9．232(万元)
5月份累计分项工程清单计价费用为359．88万元，预付款起扣点金额336．62万元
5月份扣除预付款=(359．88-336．62)×50％=11．63(万元)
6月份扣除预付款=124．62×50％=63．31(万元)
7月份扣除预付款=112．21-11．63-63．31=37．27(万元)
3月份扣除开工前支付措施项目费对应的保修金=22．235×5％=1．112(万元)
设备衬胶前的表面处理宜采用喷砂除锈法。在喷砂前应除去铸件气孔中的空气及油垢等杂质，采用的方法为（ ）。
A.蒸汽吹扫
B.加热
C.脱脂及空气吹扫
D.脱脂及酸洗、钝化
B.加热
C.脱脂及空气吹扫
D.脱脂及酸洗、钝化
答案：A,B
解析：
2020版教材P91
该题主要考察的是：热硫化橡胶板衬里工艺过程，“设备表面处理。金属表面不应有油污、杂质。一般采用喷砂除锈，也有采用酸洗处理。对铸铁件，在喷砂前应用蒸汽或其他方法加热除去铸件气孔中的空气及油垢等杂质。”
该题主要考察的是：热硫化橡胶板衬里工艺过程，“设备表面处理。金属表面不应有油污、杂质。一般采用喷砂除锈，也有采用酸洗处理。对铸铁件，在喷砂前应用蒸汽或其他方法加热除去铸件气孔中的空气及油垢等杂质。”
某机电安装工程需选用一台吊装设备，要求该设备能够在载荷下短距离负荷行驶，能全回转作业，作业地点、作业量相对固定，此种情况应选用（）。
A.汽车起重机 B.轮胎起重机
C.桥式起重机 D.塔式起重机
A.汽车起重机 B.轮胎起重机
C.桥式起重机 D.塔式起重机
答案：B
解析：
汽车起重机是将起重机构安装在通用或专用汽车底盘上的起重机械。具有汽车的行驶通过性能，机动性强，行驶速度高，可以快速转移，是一种用途广泛、 适用性强的通用型起重机。轮胎起重机是一种装在专用轮胎式行走底盘上的起重机。 它与汽车起重机有许多相同之处，主要差别是行驶速度慢，故不宜长距离行驶，适宜 于作业地点相对固定而作业量相对固定的场合。塔式起重机是一种具有竖直塔身的全回转臂式起重机。桥式起重机在厂房内外起重量大于起吊设备的重量时，可直接吊 装。使用单台桥式起重机吊装，如吊装设备载荷较大，桥式起重机起重能量不足时， 可用两台桥式起重机抬吊设备。
【考核要点】 机械化的吊装设备。
【考核要点】 机械化的吊装设备。
公路工程造价是指公路工程建设项目从（ ）使用所需的全部费用。
A.开工到交工
B.筹建到竣工验收交付
C.筹建到竣工交工
D.开工到竣工验收交付
B.筹建到竣工验收交付
C.筹建到竣工交工
D.开工到竣工验收交付
答案：B
解析：
本题考查的是公路工程造价费用组成。公路工程造价是指公路工程建设项目从筹建到竣工验收交付使用所需的全部费用。
输送能力大，运转费用低，常用来完成大量繁重散装固体及具有磨琢性物料的输送任务的输送机是（）
A.刮板输送机
B.埋刮板输送机
C.螺旋输送机
D.鳞板输送机
B.埋刮板输送机
C.螺旋输送机
D.鳞板输送机
答案：D
解析：
鳞板输送机输送能力大，运转费用低，常用来完成大量繁重散装固体及具有磨琢性物料的输送任务。
计划工期与计算工期相等的双代号网络计划中，某工作的开始节点和完成节点均为关键节点时，说明该工作（ ）。
A.一定是关键工作
B.总时差为零
C.总时差等于自由时差
D.自由时差为零
A.一定是关键工作
B.总时差为零
C.总时差等于自由时差
D.自由时差为零
答案：C
解析：
本题考查的是网络计划时间参数的计算。对于网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差与总时差相等。参见教材P126。
2021一级造价工程师考试真题9篇 第4篇
关于无梁楼板的说法错误的是（）。
A、无梁楼板的分有柱帽和无柱帽两种
B、方形柱网一般不超过6m，板厚通常不小于120mm
C、无梁楼板的柱网一般布置成方形或矩形，以矩形柱网较为经济
D、无梁楼板增加了室内净空高度，有利于采光和通风，适用于荷载较大，管线较多的商店和仓库
B、方形柱网一般不超过6m，板厚通常不小于120mm
C、无梁楼板的柱网一般布置成方形或矩形，以矩形柱网较为经济
D、无梁楼板增加了室内净空高度，有利于采光和通风，适用于荷载较大，管线较多的商店和仓库
答案：C
解析：
本题考查的是民用建筑构造。无梁楼板的柱网一般布置成方形或矩形，以方形柱网较为经济，跨度一般不超过6m，板厚通常不小于120mm。
(2012年)编制ENR造价指数的资料来源于()。
A.10个欧洲城市
B.20个美国城市
C.5个亚洲城市
D.2个加拿大城市
E.2个澳洲城市
B.20个美国城市
C.5个亚洲城市
D.2个加拿大城市
E.2个澳洲城市
答案：B,D
解析：
ENR指数资料来源于20 个美国城市和2 个加拿大城市，ENR在这些城市中派有信息员， 专门负责收集价格资料和信息。
（2017年）地下连续墙开挖,对确定单元槽段长度因素说法正确的有( )。
A.土层不稳定时,应增大槽段长度
B.附近有较大地面荷载时,可减少槽段长度
C.防水要求高时可减少槽段长度
D.混凝土供应充足时可选用较大槽段
E.现场起重能力强可选用较大槽段
B.附近有较大地面荷载时,可减少槽段长度
C.防水要求高时可减少槽段长度
D.混凝土供应充足时可选用较大槽段
E.现场起重能力强可选用较大槽段
答案：B,D,E
解析：
当土层不稳定时，为防止槽壁坍塌，应减少单元槽段的长度,A 不对。防水要求高的应减少接头的数量，即增加槽段的长度，C 不对。
非承重墙应优先采用（ ）。
A.烧结空心砖
B.烧结多孔砖
C.粉煤灰砖
D.煤矸石砖
B.烧结多孔砖
C.粉煤灰砖
D.煤矸石砖
答案：A
解析：
本题考查的是砖。烧结空心砖是以黏土、页岩、煤矸石或粉煤灰为主要原材料烧制的主要用于非承重部位的空心砖。
(2017年)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),砌筑工程垫层工程量应( )。
A.按基坑(槽)底设计图示尺寸以面积计算
B.按垫层设计宽度乘以中心线长度以面积计算
C.按设计图示尺寸以体积计算
D.按实际铺设垫层面积计算
B.按垫层设计宽度乘以中心线长度以面积计算
C.按设计图示尺寸以体积计算
D.按实际铺设垫层面积计算
答案：C
解析：
某承包商承建一基础设施项目，其施工网络进度计划如图4-1所示。
图4.1 施工网络进度计划（时间单位：月）
工程实施到第5个月末检查时，A2工作刚好完成，B1工作已进行了1个月。
在施工过程中发生了如下事件：建/设工程/教育|网整理
事件1：A1工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确，经与业主、设计单位协商确认，将原设计进行变更，设计变更后工程量没有增加，但承包商提出以下索赔：建/设工程/教育|网整理
设计变更使A1工作施工时间增加1个月，故要求将原合同工期延长1个月。
事件2：工程施工到第6个月，遭受飓风袭击，造成了相应的损失，承包商及时向业主提出费用索赔和工期索赔，经业主工程师审核后的内容如下：
（1）部分已建工程遭受不同程度破坏，费用损失30万元；
（2）在施工现场承包商用于施工的机械受到损坏，造成损失5万元；用于工程上待安装设备（承包商供应）损坏，造成损失1万元：（3）由于现场停工造成机械台班损失3万元，人工窝工费2万元；
（4）施工现场承包商使用的临时设施损坏，造成损失1.5万元；业主使用的临时用房破坏，修复费用1万元：
（5）因灾害造成施工现场停工0.5个月，索赔工期0.5个月；
（6）灾后清理施工现场，恢复施工需费用3万元。
事件3：A3工作施工过程中由于业主供应的材料没有及时到场，致使该工作延长1.5个月，发生人员窝工和机械闲置费用4万元（有签证）
问题：
1．不考虑施工过程中发生各事件的影响，在答题纸中的图4.1（施工网络进度计划）中标出第5个月末的实际进度前锋线，并判断如果后续工作按原进度计划执行，工期将是多少个月？
2．分别指出事件1中承包商的索赔是否成立并说明理由。
3．分别指出事件2中承包商的索赔是否成立并说明理由。
4．除事件1引起的企业管理费的索赔费用之外，承包商可得到的索赔费用是多少？合同工期可顺延多长时间？
图4.1 施工网络进度计划（时间单位：月）
工程实施到第5个月末检查时，A2工作刚好完成，B1工作已进行了1个月。
在施工过程中发生了如下事件：建/设工程/教育|网整理
事件1：A1工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确，经与业主、设计单位协商确认，将原设计进行变更，设计变更后工程量没有增加，但承包商提出以下索赔：建/设工程/教育|网整理
设计变更使A1工作施工时间增加1个月，故要求将原合同工期延长1个月。
事件2：工程施工到第6个月，遭受飓风袭击，造成了相应的损失，承包商及时向业主提出费用索赔和工期索赔，经业主工程师审核后的内容如下：
（1）部分已建工程遭受不同程度破坏，费用损失30万元；
（2）在施工现场承包商用于施工的机械受到损坏，造成损失5万元；用于工程上待安装设备（承包商供应）损坏，造成损失1万元：（3）由于现场停工造成机械台班损失3万元，人工窝工费2万元；
（4）施工现场承包商使用的临时设施损坏，造成损失1.5万元；业主使用的临时用房破坏，修复费用1万元：
（5）因灾害造成施工现场停工0.5个月，索赔工期0.5个月；
（6）灾后清理施工现场，恢复施工需费用3万元。
事件3：A3工作施工过程中由于业主供应的材料没有及时到场，致使该工作延长1.5个月，发生人员窝工和机械闲置费用4万元（有签证）
问题：
1．不考虑施工过程中发生各事件的影响，在答题纸中的图4.1（施工网络进度计划）中标出第5个月末的实际进度前锋线，并判断如果后续工作按原进度计划执行，工期将是多少个月？
2．分别指出事件1中承包商的索赔是否成立并说明理由。
3．分别指出事件2中承包商的索赔是否成立并说明理由。
4．除事件1引起的企业管理费的索赔费用之外，承包商可得到的索赔费用是多少？合同工期可顺延多长时间？
答案：
解析：
问题1：（2分）
如果后续工作按原进度计划执行，该工程项目将被推迟两个月完成，工期为15个月。
问题2：（1分）
工期索赔成立。（1分）因地质资料不准确属业主的风险，（1分）且A1工作是关键工作。（1分）
问题3：（12分）
（1）索赔成立。（0.5分）因不可抗力造成的部分已建工程费用损失，应由业主支付。（1.5分）
（2）承包商用于施工的机械损坏索赔不成立，（0.5分）因不可抗力造成各方的损失由各方承担。（1分）
用于工程上待安装设备损坏、索赔成立，（0.5分）虽然用于工程的设备是承包商供应，但将形成业主资产，所以业主应支付相应费用。（1分）
（3）索赔不成立，（0.5分）因不可抗力给承包商造成的该类费用损失不予补偿。（1.5分）
（4）承包商使用的临时设施损坏的损失索赔不成立，（0.5分）业主使用的临时用房修复索赔成立，（0.5分）因不可抗力造成各方损失由各方分别承担。（1分）
（5）索赔成立，（0.5分）因不可抗力造成工期延误，经业主签证，可顺延合同工期。（1分）
（6）索赔成立，（0.5分）清理和修复费用应由业主承担。（1分）
问题4：（3分）
（1）索赔费用：30+1+1+3+4=39（万元）（1.5分）
（2）合同工期可顺延1.5个月。（1.5分）
评分说明：
问题1中前锋线只要有一处画错不得分。
如果后续工作按原进度计划执行，该工程项目将被推迟两个月完成，工期为15个月。
问题2：（1分）
工期索赔成立。（1分）因地质资料不准确属业主的风险，（1分）且A1工作是关键工作。（1分）
问题3：（12分）
（1）索赔成立。（0.5分）因不可抗力造成的部分已建工程费用损失，应由业主支付。（1.5分）
（2）承包商用于施工的机械损坏索赔不成立，（0.5分）因不可抗力造成各方的损失由各方承担。（1分）
用于工程上待安装设备损坏、索赔成立，（0.5分）虽然用于工程的设备是承包商供应，但将形成业主资产，所以业主应支付相应费用。（1分）
（3）索赔不成立，（0.5分）因不可抗力给承包商造成的该类费用损失不予补偿。（1.5分）
（4）承包商使用的临时设施损坏的损失索赔不成立，（0.5分）业主使用的临时用房修复索赔成立，（0.5分）因不可抗力造成各方损失由各方分别承担。（1分）
（5）索赔成立，（0.5分）因不可抗力造成工期延误，经业主签证，可顺延合同工期。（1分）
（6）索赔成立，（0.5分）清理和修复费用应由业主承担。（1分）
问题4：（3分）
（1）索赔费用：30+1+1+3+4=39（万元）（1.5分）
（2）合同工期可顺延1.5个月。（1.5分）
评分说明：
问题1中前锋线只要有一处画错不得分。
在几种项目融资方式中，不需要政府参与或支持的是（ ）
A.BOT
B.TOT
C.ABS
D.PFI
B.TOT
C.ABS
D.PFI
答案：C
解析：
2020版教材P254
本题考查的是项目融资的主要方式。ABS只涉及原始权益人、SPV、证券承销商和投资者，无需政府的许可、授权、担保等，过程简单，降低了融资成本。
本题考查的是项目融资的主要方式。ABS只涉及原始权益人、SPV、证券承销商和投资者，无需政府的许可、授权、担保等，过程简单，降低了融资成本。
初步设计阶段限额设计是应用价值工程的基本原理，通过多方案技术经济比选，创造出价值较高、技术经济性较为合理的设计方案，该阶段限额设计的依据是（ ）。
A.项目建议书和初步投资估算
B.最终确定的可行性研究方案和投资估算
C.初步设计方案和设计概算
D.施工图是设计单位的最终成果文件
B.最终确定的可行性研究方案和投资估算
C.初步设计方案和设计概算
D.施工图是设计单位的最终成果文件
答案：B
解析：
2020版教材P306
初步设计阶段需要依据最终确定的可行性研究方案和投资估算，对影响投资的因素按照专业进行分解，并将规定的投资限额下达到各专业设计人员。设计人员应用价值工程的基本原理，通过多方案技术经济比选，创造出价值较高、技术经济性较为合理的初步设计方案，并将设计概算控制在批准的投资估算内。
初步设计阶段需要依据最终确定的可行性研究方案和投资估算，对影响投资的因素按照专业进行分解，并将规定的投资限额下达到各专业设计人员。设计人员应用价值工程的基本原理，通过多方案技术经济比选，创造出价值较高、技术经济性较为合理的初步设计方案，并将设计概算控制在批准的投资估算内。
在价值工程活动中，属于必要功能的有( )。
A.基本功能
B.辅助功能
C.过剩功能
D.使用功能
E.美学功能
B.辅助功能
C.过剩功能
D.使用功能
E.美学功能
答案：A,B,D,E
解析：
参考第四章第三节内容，应选A、B、D、E项。 在价值工程活动中，属于必要功能的有：基本功能，辅助功能，使用功能，美学功能。
2021一级造价工程师考试真题9篇 第5篇
缺陷责任期的起算日期必须以（ ）为准。
A.《建设工程质量管理条例》规定的保修日期
B.通过竣(交)工验收之日起
C.工程的实际竣工日期
D.承发包双方在工程质量保修书中约定的日期
B.通过竣(交)工验收之日起
C.工程的实际竣工日期
D.承发包双方在工程质量保修书中约定的日期
答案：B
解析：
本题考查的是缺陷责任期的概念和期限。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。2020教材P262-263
下列材表中，（ ）俗称马赛克。
A.花岗岩
B.合成石面板
C.瓷质砖
D.陶瓷锦砖
B.合成石面板
C.瓷质砖
D.陶瓷锦砖
答案：D
解析：
本题考查的是饰面材料。陶瓷锦砖（又称马赛克）是以优质瓷土烧制而成的小块瓷砖，它有各种颜色、多种几何形状，并可拼成各种图案。
2020版教材P36-77
2020版教材P36-77
Ⅲ.电气安装工程
某化工厂合成车间动力安装工程，如图6.Ⅲ所示。
1．AP1为定型动力配电箱，电源由室外电缆引入，基础型钢采用10#槽钢（单位重量为10㎏/m）
2．所有埋地管标高均为-0.2m，其至AP1动力配电箱出口处的管口高出地坪0.1m，设备基础顶标高为+0.5m，埋地管管口高出基础项面0.1m，导线出管口后的预留长度为1m，并安装1根同口径0.8m长的金属软管。
3．木制配电板引至滑触线的管、线与其电源管、线相同，其至滑触线处管口标高为+6m，导线出管口后的预留长度为1m.
4．滑触线支架采用螺栓固定，两端设置信号灯。滑触线伸出两端支架的长度为1m.
5．表中数据为计算该动力工程的相关费用：
管理费和利润分别按人工费的55％和45％计。
6.分部分项工程景清单的统一编码为：
问题：
1．根据图示内容和（（建设工程工程量清单计价规范势的规定，计算相关工程量和编制分部分项工程量清单。将配管、配线和滑触线的计算式填入答题纸上的相应位置，并填写答题纸表6.Ⅲ.1“分部分项工程量清单”。
2．假设管内穿线BV16mm2的清单工程量为60m，依据上述相关费用计算该项目的综合单价，并填入答题纸表6.111.2“分部分项工程量清单综合单价计算表”。
（计算过程和结果均保留两位小数）
某化工厂合成车间动力安装工程，如图6.Ⅲ所示。
1．AP1为定型动力配电箱，电源由室外电缆引入，基础型钢采用10#槽钢（单位重量为10㎏/m）
2．所有埋地管标高均为-0.2m，其至AP1动力配电箱出口处的管口高出地坪0.1m，设备基础顶标高为+0.5m，埋地管管口高出基础项面0.1m，导线出管口后的预留长度为1m，并安装1根同口径0.8m长的金属软管。
3．木制配电板引至滑触线的管、线与其电源管、线相同，其至滑触线处管口标高为+6m，导线出管口后的预留长度为1m.
4．滑触线支架采用螺栓固定，两端设置信号灯。滑触线伸出两端支架的长度为1m.
5．表中数据为计算该动力工程的相关费用：
管理费和利润分别按人工费的55％和45％计。
6.分部分项工程景清单的统一编码为：
问题：
1．根据图示内容和（（建设工程工程量清单计价规范势的规定，计算相关工程量和编制分部分项工程量清单。将配管、配线和滑触线的计算式填入答题纸上的相应位置，并填写答题纸表6.Ⅲ.1“分部分项工程量清单”。
2．假设管内穿线BV16mm2的清单工程量为60m，依据上述相关费用计算该项目的综合单价，并填入答题纸表6.111.2“分部分项工程量清单综合单价计算表”。
（计算过程和结果均保留两位小数）
答案：
解析：
Ⅲ. 电气安装工程
问题1: (27分)
1. 钢管ф32工程量计算：
(0.1+0.2+7+0.2+1.5)+(6-1.5-0.5)=9+4=13(m) (3分)
2. 钢管ф50工程量计算：
25+17+(0.2+0.5+0.1+0.2+0.1)Х2=42+2.2=44.2(m) (3分)
3. 导线BV16mm2工程量计算:
13Х4+2.8=54。8(m) (3分)
4. 导线BV50mm2工程量计算:
44.2Х4+3+3+2.8=175.6(m) (3分)
5. 角钢滑触线L50Х50Х5工程量计算：
(7Х3+1+1)Х3=69（m） (3分)
表6.Ⅲ.1分部分项工程量清单
工程项目：合成车间动力工程
问题2：(13分)
表6.Ⅲ.2分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：合成车间动力工程 计量单位：m
项目编号：030212003001(0.5分) 工程数量：60
项目名称：电器配线，管内穿线BV16mm2(0.5分) 综合单价：10.62元 (2.5分)
问题1: (27分)
1. 钢管ф32工程量计算：
(0.1+0.2+7+0.2+1.5)+(6-1.5-0.5)=9+4=13(m) (3分)
2. 钢管ф50工程量计算：
25+17+(0.2+0.5+0.1+0.2+0.1)Х2=42+2.2=44.2(m) (3分)
3. 导线BV16mm2工程量计算:
13Х4+2.8=54。8(m) (3分)
4. 导线BV50mm2工程量计算:
44.2Х4+3+3+2.8=175.6(m) (3分)
5. 角钢滑触线L50Х50Х5工程量计算：
(7Х3+1+1)Х3=69（m） (3分)
表6.Ⅲ.1分部分项工程量清单
工程项目：合成车间动力工程
问题2：(13分)
表6.Ⅲ.2分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：合成车间动力工程 计量单位：m
项目编号：030212003001(0.5分) 工程数量：60
项目名称：电器配线，管内穿线BV16mm2(0.5分) 综合单价：10.62元 (2.5分)
编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（ ）。
A.工作项目工程量
B.最小劳动组合
C.人工产量定额
D.最小工作面
B.最小劳动组合
C.人工产量定额
D.最小工作面
答案：D
解析：
2020版教材P95
由此可见，最小工作面限定了每班安排人数的上限，而最小劳动组合限定了每班安排人数的下限。对于施工机械台数的确定也是如此。
由此可见，最小工作面限定了每班安排人数的上限，而最小劳动组合限定了每班安排人数的下限。对于施工机械台数的确定也是如此。
按招标设计文件要求的有效成品料体积计量，开采、运输、加工、堆存过程中的操作损耗等所发生的费用均应摊入有效工程量工程单价中的是（ ）。
A.天然砂料
B.块（堆）石料
C.黏性土料
D.混凝土半成品料
B.块（堆）石料
C.黏性土料
D.混凝土半成品料
答案：C
解析：
原料开采及加工工程清单项目包括黏性土料、天然砂料、天然卵石料、人工砂料、人工碎石料、块（堆）石料、条（料）石料、混凝土半成品料、其他原料开采及加工工程。黏性土料按招标设计文件要求的有效成品料体积计量。料场查勘及试验费用，清除植被层与弃料处理费用，开采、运输、加工、堆存过程中的操作损耗等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。
某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在（ ）修改投标文件，并书面通知招标人。
A.投标有效期内
B.评标之前
C.文件截止时间后
D.提交投标文件截止时间前
B.评标之前
C.文件截止时间后
D.提交投标文件截止时间前
答案：D
解析：
2020版教材P35
本题考查的是招标投标法。在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人
本题考查的是招标投标法。在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人
拟建某工业性生产项目，建设期为2年，运营期为6年。基础数据如下：
(1)固定资产投资估算额为2200万元(含建设期贷款利息80万元，不含可抵扣的进项税额)，其中：预计形成固定资产2080万元，无形资产120万元。固定资产使用年限为8年，残值率为5%，按平均年限法计算折旧。在运营期末回收固定资产余值。无形资产在运营期内均匀摊入成本。
(2)本项目固定资产投资中自有资金为520万元，固定资产投资资金来源为贷款和自有资金。建设期贷款发生在第2年，贷款年利率10%，还款方式为在运营期内等额偿还本息。
(3）流动资金800万元（运营期第一年借了500万，资本金投入200万；第二年借了100万），在项目计算期末回收。流动资金贷款利率为3%，还款方式为运营期内每年末只还所欠利息，项目期末偿还本金。
(4）项目投产即达产，设计生产能力为100万件，预计产品售价为30元/件（不含税），增值税税率为17%，增值税附加的税率为6%，企业所得税税率为15%。按照设计生产能力预计的年经营成本为1700万元（不含可抵扣的进项税额），可抵扣的进项税额为210万。
(5）经营成本的2%计入固定成本（另：折旧费、摊销费、利息支出均应计入固定成本）。
(6）行业的总投资收益率为20%，行业资本金净利润率为25%。
问题：
1.计算该项目发生建设期贷款的数额。
2.填写项目建设期借款还本付息计划表。
3.编制项目的总成本费用估算表(不含可抵扣的进项税额)。
4.计算项目的盈亏平衡产量和盈亏平衡单价，对项目进行盈亏平衡分析（单位产品可抵扣的进项税额为2.1元/件）。
5.计算运营期第一年净利润、息税前利润和息税折旧摊销前利润（法定盈余公积金按净利润的10%提取，其他分配不考虑），并计算运营期第一年的总投资收益率、项目资本金净利润率。
6.计算运营期第一年项目资本金现金流量表中的净现金流量.
7．项目的投资额、单位产品价格和年经营成本在初始值的基础上分别变动±10%时对应的财务净现值的计算结果见表1.2。根据该表的数据列式计算各因素的敏感度系数，并对3个因素的敏感性进行排序。根据表中的数据绘制单因素敏感性分析图，列式计算并在图中标出单位产品价格的临界点。（计算结果均保留两位小数）
注：计算结果保留小数点后2 位。
(1)固定资产投资估算额为2200万元(含建设期贷款利息80万元，不含可抵扣的进项税额)，其中：预计形成固定资产2080万元，无形资产120万元。固定资产使用年限为8年，残值率为5%，按平均年限法计算折旧。在运营期末回收固定资产余值。无形资产在运营期内均匀摊入成本。
(2)本项目固定资产投资中自有资金为520万元，固定资产投资资金来源为贷款和自有资金。建设期贷款发生在第2年，贷款年利率10%，还款方式为在运营期内等额偿还本息。
(3）流动资金800万元（运营期第一年借了500万，资本金投入200万；第二年借了100万），在项目计算期末回收。流动资金贷款利率为3%，还款方式为运营期内每年末只还所欠利息，项目期末偿还本金。
(4）项目投产即达产，设计生产能力为100万件，预计产品售价为30元/件（不含税），增值税税率为17%，增值税附加的税率为6%，企业所得税税率为15%。按照设计生产能力预计的年经营成本为1700万元（不含可抵扣的进项税额），可抵扣的进项税额为210万。
(5）经营成本的2%计入固定成本（另：折旧费、摊销费、利息支出均应计入固定成本）。
(6）行业的总投资收益率为20%，行业资本金净利润率为25%。
问题：
1.计算该项目发生建设期贷款的数额。
2.填写项目建设期借款还本付息计划表。
3.编制项目的总成本费用估算表(不含可抵扣的进项税额)。
4.计算项目的盈亏平衡产量和盈亏平衡单价，对项目进行盈亏平衡分析（单位产品可抵扣的进项税额为2.1元/件）。
5.计算运营期第一年净利润、息税前利润和息税折旧摊销前利润（法定盈余公积金按净利润的10%提取，其他分配不考虑），并计算运营期第一年的总投资收益率、项目资本金净利润率。
6.计算运营期第一年项目资本金现金流量表中的净现金流量.
7．项目的投资额、单位产品价格和年经营成本在初始值的基础上分别变动±10%时对应的财务净现值的计算结果见表1.2。根据该表的数据列式计算各因素的敏感度系数，并对3个因素的敏感性进行排序。根据表中的数据绘制单因素敏感性分析图，列式计算并在图中标出单位产品价格的临界点。（计算结果均保留两位小数）
注：计算结果保留小数点后2 位。
答案：
解析：
问题1:建设期贷款额=2200-520-80=1600（万元）
问题2：
每年应还本息和=1680×（A/P,10%,6）=385.74（万元）
问题3：
年折旧费=[2080×（1-5%）]÷8=247（万元）
年摊销费=120÷6=20（万元）
问题4：
年平均固定成本
=（484+465.23+441.27+414.93+385.95+354.07）÷6=424.24（万元）
单位产品可变成本=1666÷100=16.66（元/件）
0=30Q-424.24-16.66 Q-（30Q×17%-2.1 Q）×6%
盈亏平衡产量=32.24（万件）
0=100P-424.24-16.66×100-（100 P×17%-2.1×100）×6%
盈亏平衡单价=（424.24+16.66×100-2.1×100×6%）÷(100-100×17%×6%)=20.99（元/件）
该项目盈亏平衡产量为32.74万件，远远低于设计生产能力100万件；盈亏平衡单价为20.99元，也低于预计单价30元，说明该项目抗风险能力较强。
问题5：
运营期第一年利润总额=3000×1.17－（2150+210）－（3000×17%－210）×1.06＝832万元
运营期第一年净利润=832×(1-15%)=707.2万元
运营期第一年息税前利润=832+183=1015万元
运营期第一年息税折旧摊销前利润＝1015+247+20=1282万元
运营期第一年总投资收益率＝1015÷(2200+800)=33.83%
运营期第一年资本金净利润率=707.2÷(520+200)=98.22%
两个指标均大于本行业的指标，故项目可行。
问题6：运营期第一年现金流入=3000×1.17=3510(万元)
运营期第一年现金流出=资本金+本金偿还+利息偿还+经营成本+可抵扣进项税+增值税+增值
税附加+所得税=200+385.74+500×3%+1700+210+(3000×17%-210)×(1+6%)+832×15%=2953.54(万元)
运营期最后一年项目资本金现金流量表中的净现金流量为:运营期最后一年现金流入-运营期最后一年现金流出=3510-2953.54=556.46(万元)
问题7
投资额：（1190－1300）/1300/10%＝－0.85
单位产品价格：（320－1300）/1300/（－10%）＝7.54
年经营成本：（550－1300）/1300/10%＝－5.77
敏感性排序为：单位产品价格、年经营成本、投资额。
单位产品价格的临界点为：－1300×10%／（1300－320）＝－13.27%
【或1300×10%／(2280－1300)＝13.27%】
单因素敏感性分析图如图1.1所示：
图1.1 单因素敏感性分析图
DE/10%=AE/AC; DE=1300/(1300-320) ×10%
问题2：
每年应还本息和=1680×（A/P,10%,6）=385.74（万元）
问题3：
年折旧费=[2080×（1-5%）]÷8=247（万元）
年摊销费=120÷6=20（万元）
问题4：
年平均固定成本
=（484+465.23+441.27+414.93+385.95+354.07）÷6=424.24（万元）
单位产品可变成本=1666÷100=16.66（元/件）
0=30Q-424.24-16.66 Q-（30Q×17%-2.1 Q）×6%
盈亏平衡产量=32.24（万件）
0=100P-424.24-16.66×100-（100 P×17%-2.1×100）×6%
盈亏平衡单价=（424.24+16.66×100-2.1×100×6%）÷(100-100×17%×6%)=20.99（元/件）
该项目盈亏平衡产量为32.74万件，远远低于设计生产能力100万件；盈亏平衡单价为20.99元，也低于预计单价30元，说明该项目抗风险能力较强。
问题5：
运营期第一年利润总额=3000×1.17－（2150+210）－（3000×17%－210）×1.06＝832万元
运营期第一年净利润=832×(1-15%)=707.2万元
运营期第一年息税前利润=832+183=1015万元
运营期第一年息税折旧摊销前利润＝1015+247+20=1282万元
运营期第一年总投资收益率＝1015÷(2200+800)=33.83%
运营期第一年资本金净利润率=707.2÷(520+200)=98.22%
两个指标均大于本行业的指标，故项目可行。
问题6：运营期第一年现金流入=3000×1.17=3510(万元)
运营期第一年现金流出=资本金+本金偿还+利息偿还+经营成本+可抵扣进项税+增值税+增值
税附加+所得税=200+385.74+500×3%+1700+210+(3000×17%-210)×(1+6%)+832×15%=2953.54(万元)
运营期最后一年项目资本金现金流量表中的净现金流量为:运营期最后一年现金流入-运营期最后一年现金流出=3510-2953.54=556.46(万元)
问题7
投资额：（1190－1300）/1300/10%＝－0.85
单位产品价格：（320－1300）/1300/（－10%）＝7.54
年经营成本：（550－1300）/1300/10%＝－5.77
敏感性排序为：单位产品价格、年经营成本、投资额。
单位产品价格的临界点为：－1300×10%／（1300－320）＝－13.27%
【或1300×10%／(2280－1300)＝13.27%】
单因素敏感性分析图如图1.1所示：
图1.1 单因素敏感性分析图
DE/10%=AE/AC; DE=1300/(1300-320) ×10%
工程地质条件是一个综合性概念，可理解为与工程建筑有关的地质因素的综合。下列关于水工建筑物的工程地质条件的说法正确的是（ ）。
A.河流地带的地形条件间接影响坝址选择
B.地质结构是水利工程建设的决定因素
C.水文地质条件与坝基稳定性无关
D.地应力主要是在岩浆侵入作用下形成的
B.地质结构是水利工程建设的决定因素
C.水文地质条件与坝基稳定性无关
D.地应力主要是在岩浆侵入作用下形成的
答案：B
解析：
B项，地质结构是水利工程建设的决定因素，它对工程建筑物的稳定有很大影响。
新装变压器不需要干燥的条件是变压器注入合格绝缘油后满足（ ）。
A.绝缘油电气强度及微量水符合规定
B.绝缘油吸收比符合规定
C.变压器绝缘电阻符合规定
D.介质损耗角的正切值符合规定
B.绝缘油吸收比符合规定
C.变压器绝缘电阻符合规定
D.介质损耗角的正切值符合规定
答案：A,B,D
解析：
不需要干燥的条件是变压器注入合格绝缘油后满足：绝缘油电气强度及微量水符合规定；绝缘油吸收比符合规定；介质损耗角的正切值符合规定。
2021一级造价工程师考试真题9篇 第6篇
工程项目管理规划大纲的编制者是（ ）。
A.招标单位 B.项目经理部
C.项目经理 D.投标单位管理层
A.招标单位 B.项目经理部
C.项目经理 D.投标单位管理层
答案：D
解析：
：项目规划大纲是项目管理工作中具有战略性,全局性和宏观性的指导文件,是作为投标人的项目管理总体构想或项目管理宏观方案,指导项目投标和签订合同,它由组织的管理层或组织委托的项目管理单位编制,目的是满足战略上,总体控制上和经营上的需要.见教材第五章第一节P255.
考核要点:项目管理规划大纲的概念
考核要点:项目管理规划大纲的概念
除另有说明外，分部分项工程量清单表中的工程量应等于（ ）。
A.实体工程量 B.实体工程量+施工损耗 C.实体工程量+施工需要增加的工程量 D.实体工程量+措施工程量
A.实体工程量 B.实体工程量+施工损耗 C.实体工程量+施工需要增加的工程量 D.实体工程量+措施工程量
答案：A
解析：
：工程数量主要通过工程量计算规则计算得到。工程量计算规则是指对清 单项目工程量的计算规定。除另有说明外，所有清单项目的工程量应以实体工程量为. 准，并以完成后的净值计算；投标人投标报价时，应在单价中考虑施工中的各种损耗 和需要增加的工程量。见教材第二章第五节P82。 【考核要点】：清单项目工程量标准。
某工程划分为A、B、C、D4个施工过程，3个施工段，流水节拍均为3天，其中A与B之间间歇1天，B与C之间搭接1天，C与D之间间歇2天，则该工程计划工期应为为（）。
A.19天
B.20天
C.21天
D.23天
B.20天
C.21天
D.23天
答案：B
解析：
本题考核的是等节奏流水施工的工期计算。按照公式： T＝（n－1）t＋∑G＋∑Z－∑C＋mt＝（m＋n－1）t＋∑G＋∑Z－∑C=(3＋4－1)×3＋1＋2－1=20天
(2012年)火灾通常划分为A、B、C、D四大类，属于B类火灾的有()。
A.木材、纸类等火灾
B.可燃性液体火灾
C.活性金属火灾
D.可燃性气体火灾
B.可燃性液体火灾
C.活性金属火灾
D.可燃性气体火灾
答案：B,D
解析：
该题主要考察的是：B类火灾包括，A类火灾： 木材、布类、纸类、橡胶和塑胶等普通可燃物的火灾； B类火灾： 可燃性液体或气体的火灾； C类火灾： 电气设备的火灾； D类火灾： 押、铀、镜等可燃性金属或其他活性金属的火灾。
与离心式通风机相比，轴流式通风机具有的特点是()。
A:流量小
B:安装角可调
C:体积大
D:风压高
B:安装角可调
C:体积大
D:风压高
答案：B
解析：
与离心式通风机相比，轴流式通风机具有流量大、风压低、体积小的特点。轴流通风机的动叶或导叶常做成可调节的，即安装角可调节，大大地扩大了运行工况的范围，且能显著提高变工况情况下的效率。
采用TOT方式进行项目融资需要设立SPC（或SPV），SPC（或SPV）的性质是（）。
A、借款银团设立的项目监督机构
B、项目发起人聘请的项目建设顾问机构
C、政府设立或参与设立的具有特许权的机构
D、社会资本投资人组建的特许经营机构
B、项目发起人聘请的项目建设顾问机构
C、政府设立或参与设立的具有特许权的机构
D、社会资本投资人组建的特许经营机构
答案：C
解析：
2020版教材P252
本题考查的是项目融资的主要方式。SPC或SPV通常是政府设立或政府参与设立的具有特许权的机构。
本题考查的是项目融资的主要方式。SPC或SPV通常是政府设立或政府参与设立的具有特许权的机构。
（ ）适用于大体积混凝土、炎热气候下施工的混凝土，以及需长时间停放或长距离运输的混凝土。
A.早强剂
B.速凝剂
C.引气剂
D.缓凝剂
B.速凝剂
C.引气剂
D.缓凝剂
答案：D
解析：
本题考查的是外加剂。缓凝剂适用于大体积混凝土、炎热气候下施工的混凝土， 考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com 以及需长时间停放或长距离运输的混凝土。
通常要求普通硅酸盐水泥的初凝时间和终凝时间（ ）。
A.＞45min和＞10h
B.＞45min和＜10h
C.＜45min和＜10h
D.＜45min和＞10h
B.＞45min和＜10h
C.＜45min和＜10h
D.＜45min和＞10h
答案：B
解析：
2020版教材P122
普通硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min，终凝时间不得迟于10h。
普通硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min，终凝时间不得迟于10h。
风机安装完毕后应进行试运转，风机运转时，正确的操作方法有（ ）
A．以电动机带动的风机均应经一次启动立即停止运转的试验
B．风机启动后应在临界转速附近停留一段时间，以检查风机的状况
C．风机停止运转后，待轴承回油温度降到小于45℃后，才能停止油泵工作
D．风机润滑油冷却系统中的冷却水压力必须低于油压
B．风机启动后应在临界转速附近停留一段时间，以检查风机的状况
C．风机停止运转后，待轴承回油温度降到小于45℃后，才能停止油泵工作
D．风机润滑油冷却系统中的冷却水压力必须低于油压
答案：A,C,D
解析：
风机运转时，应符合以下要求：①风机运转时，以电动机带动的风机均应经一次起动立即停止运转的试验，并检查转子与机壳等确无摩擦和不正常声响后，方得继续运转(汽轮机、燃气轮机带动的风机的起动应按设备技术文件的规定执行)；②风机起动后，不得在临界转速附近停留(临界转速由设计)；③风机起动时，润滑油的温度一般不应低于25℃，运转中轴承的进油温度一般不应高于40℃；④风机起动前，应先检查循环供油是否正常，风机停止转动后，应待轴承回同温度降到小于45℃后，再停止油泵工作；⑤有起动油泵的机组，应在风机起动前开动起动油泵，待主油泵供油正常后才能停止起动油泵；风机停止运转前，应先开动起动油泵，风机停止转动后应待轴承回油温度降到45℃后再停止起动油泵；⑥风机运转达额定转速后，应将风机调理到最小负荷(罗茨、叶氏式鼓风机除外)进行机械运转至规定的时间，然后逐步调整到设计负荷下检查原动机是否超过额定负荷，如无异常现象则继续运转至所规定的时间为止；⑦高位油箱的安装高度，以轴承中分面为基准面，距此向上不应低于5m；⑧风机的润滑油冷却系统中的冷却水压力必须低于油压。
2021一级造价工程师考试真题9篇 第7篇
千斤顶按其构造不同，可以分为（ ）。
A.齿条式
B.螺旋式
C.液压式
D.蜗轮蜗杆式
B.螺旋式
C.液压式
D.蜗轮蜗杆式
答案：A,B,C
解析：
常用千斤顶校正安装偏差和矫正构件的变形，分为齿条式、螺旋式、液压式。
不锈钢管组对时，管口组对卡具连接方式最好采用（ ）。
A.螺栓连接
B.焊接
C.承插
D.法兰
B.焊接
C.承插
D.法兰
答案：A
解析：
不锈钢管道坡口采用机械、等离子切割机、砂轮机等制作。组对时，管口组对卡具硬度低于不锈钢管，最好采用螺栓连接。
对钢筋锈蚀作用最小的早强剂是（ ）。
A.硫酸盐
B.三乙醇胺
C.氯化钙
D.氯化钠
B.三乙醇胺
C.氯化钙
D.氯化钠
答案：B
解析：
本题考查的是普通混凝土组成材料。三乙醇胺早强剂，是一种有机化学物质，强碱性、无毒、不易燃烧，溶于水和乙醇，对钢筋无锈蚀作用。
2020版教材P129-143
2020版教材P129-143
关于土的性质说法正确的有（）。
A、土是集合体结构
B、土的构造是决定勘探、取样或原位测试布置方案和数量的重要因素之一
C、根据颗粒大小可以分为：巨粒土、粗粒土、粉土
D、按有机质含量分为：无机土、有机质土、泥炭质土和泥炭
E、根据颗粒级配分类，砂土是粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%的土
B、土的构造是决定勘探、取样或原位测试布置方案和数量的重要因素之一
C、根据颗粒大小可以分为：巨粒土、粗粒土、粉土
D、按有机质含量分为：无机土、有机质土、泥炭质土和泥炭
E、根据颗粒级配分类，砂土是粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%的土
答案：B,D
解析：
本题考查的是土。土可分为单粒结构和集合体结构，根据颗粒大小可以分为：巨粒土、粗粒土、细粒土。碎石土是粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%的土。
下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（ ）。
A.土地补偿费
B.青苗补偿费
C.拆迁补偿费
D.新菜地开发建设基金
B.青苗补偿费
C.拆迁补偿费
D.新菜地开发建设基金
答案：A
解析：
本题考查的是征地补偿费。选项A，土地补偿费：征用耕地的补偿费，为该耕地被征用前三年平均年产值的6～10 倍。土地补偿费归农村集体经济组织所有；选项B，青苗补偿费及地上附着物补偿费：在农村实行承包责任制后，农民自行承包土地的青苗补偿费应付给本人，属于集体种植的青苗补偿费可纳入当年集体收益；选项C，拆迁补偿费：在城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁，拆迁人应当对被拆迁人基于补偿、安置；选项D，新菜地开发建设基金：征用城市郊区商品菜地时支付的费用，交给地方财政，作为开发建设新菜地的投资。
涂料由主要成膜物质、次要成膜物质和辅助成膜物质组成。下列材料属于辅助成膜物质的是（ ）。
A、合成树脂
B、着色颜料
C、体质颜料
D、稀料
B、着色颜料
C、体质颜料
D、稀料
答案：D
解析：
2020版教材P35
考点:涂料。辅助成膜物质包括：稀料（溶剂、稀释剂）和辅助材料（催干剂、固化剂；增塑剂、触变剂）。
考点:涂料。辅助成膜物质包括：稀料（溶剂、稀释剂）和辅助材料（催干剂、固化剂；增塑剂、触变剂）。
因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（ ）。
A.按合同约定违约金要求对方赔偿
B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿
C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金
D.请求法院增加超过违约金部分损失
B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿
C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金
D.请求法院增加超过违约金部分损失
答案：D
解析：
2020版教材P56
本题考查的是合同法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。@##
本题考查的是合同法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。@##
地下防水施工中，外贴法施工卷材防水层的主要特点有()。
A:施工占地面积较小
B:底板与墙身接头处卷材易受损
C:结构不均匀沉降对防水层影响大
D:可及时进行漏水试验，修补方便
E:施工工期较长
B:底板与墙身接头处卷材易受损
C:结构不均匀沉降对防水层影响大
D:可及时进行漏水试验，修补方便
E:施工工期较长
答案：B,D,E
解析：
外贴法是指在地下建筑墙体做好后，直接将卷材防水层铺贴墙上，然后砌筑保护墙。外贴法的优点是构筑物与保护墙有不均匀沉降时，对防水层影响较小：防水层做好后即可进行漏水试验，修补方便。缺点是工期较长，占地面积较大；底板与墙身接头处卷材易受损。
下列有关暂列金额的表述，正确的是()。
A.用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购
B.用于施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整
C.用于发生的索赔、现场签证确认等的费用
D.用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价
E.指招标人在工程量清单中暂定但未包括在合同价款中的一笔款项
B.用于施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整
C.用于发生的索赔、现场签证确认等的费用
D.用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价
E.指招标人在工程量清单中暂定但未包括在合同价款中的一笔款项
答案：A,B,C
解析：
暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。 选项D是暂估价；选项E描述错误。 2020教材P48-51
2021一级造价工程师考试真题9篇 第8篇
某消防泵房动力安装工程如图3．27所示。
说明：
1．动力配电箱AP1和AP2尺寸均为1700×800×300(高×宽×厚)，落地式安装。
2．配管水平长度见图示括号内数字，单位为rn。
3．AP1、AP2为定型动力配电箱，落地式安装，电源由双电源切换箱引来。
4．4台设备基础顶面标高均为0．3m，埋地管标高为-0．1m，其至设备电机的管高出基础顶面0．1m，均连接1根长0．8m同管径的金属软管，导线出管口后的预留长度均为1m。
配电箱端管口标高0．1m。
5．表3-40中数据为报价企业计算该动力安装工程的相关定额费用。管理费和利润分别按人工费的55％和45％计。
表3-40动力安装工程的相关定额费用
6．分部分项工程量清单的统一编码见表3-41。
表3-41分部分项工程量清单的统一编码
问题：
(1)根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013的规定，计算相关工程量和编制分部分项工程量清单，其中配管配线应列式计算，并填写分部分项工程量清单。
(2)计算每米穿线清单工程量的导线工程量，并填入分部分项工程量清单综合单价计算表。
(计算过程和结果均保留两位小数)
说明：
1．动力配电箱AP1和AP2尺寸均为1700×800×300(高×宽×厚)，落地式安装。
2．配管水平长度见图示括号内数字，单位为rn。
3．AP1、AP2为定型动力配电箱，落地式安装，电源由双电源切换箱引来。
4．4台设备基础顶面标高均为0．3m，埋地管标高为-0．1m，其至设备电机的管高出基础顶面0．1m，均连接1根长0．8m同管径的金属软管，导线出管口后的预留长度均为1m。
配电箱端管口标高0．1m。
5．表3-40中数据为报价企业计算该动力安装工程的相关定额费用。管理费和利润分别按人工费的55％和45％计。
表3-40动力安装工程的相关定额费用
6．分部分项工程量清单的统一编码见表3-41。
表3-41分部分项工程量清单的统一编码
问题：
(1)根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013的规定，计算相关工程量和编制分部分项工程量清单，其中配管配线应列式计算，并填写分部分项工程量清单。
(2)计算每米穿线清单工程量的导线工程量，并填入分部分项工程量清单综合单价计算表。
(计算过程和结果均保留两位小数)
答案：
解析：
[解析] 问题(1)：
1．钢管A25工程量：7+6+(0．1+0．3+0．1+0．1+0．1)×2=14．4(m)
2．钢管A32工程量：4+3+(0．1+0．3+0．1+0．1+0．1)×2=8．4(m)
3．导线BV6mm2工程量：14．4×4+1×2×4+(1．7+0．8)×2×4=85．6(m)
4．导线BV16mm2工程量：8．4×4+1×2×4+(1．7+0．8)×2 ×4=61．6(m)
表3-42分部分项工程量清单
工程名称：消防泵房动力工程
问题(2)：
1．钢管A25工程量：7+6+(0．1+0．3+0．1+0．1+0．1)×2=14．4(m)
2．钢管A32工程量：4+3+(0．1+0．3+0．1+0．1+0．1)×2=8．4(m)
3．导线BV6mm2工程量：14．4×4+1×2×4+(1．7+0．8)×2×4=85．6(m)
4．导线BV16mm2工程量：8．4×4+1×2×4+(1．7+0．8)×2 ×4=61．6(m)
表3-42分部分项工程量清单
工程名称：消防泵房动力工程
问题(2)：
关于隧道工程喷射混凝土支护，下列说法正确的有（ ）。
A.拱形断面隧道开挖后先喷墙后喷拱
B.拱形断面隧道开挖后直墙部分先从墙顶喷至墙脚
C.湿喷法施工骨料回弹比干喷法大
D.干喷法比湿喷法施工粉尘少
E.封拱区应沿轴线由前向后喷射
B.拱形断面隧道开挖后直墙部分先从墙顶喷至墙脚
C.湿喷法施工骨料回弹比干喷法大
D.干喷法比湿喷法施工粉尘少
E.封拱区应沿轴线由前向后喷射
答案：A,E
解析：
喷射混凝土，对水平坑道，其喷射顺序为先墙后拱、自下而上；侧堵应自墙基开始，拱应自拱脚开始，封拱区宜沿轴线由前向后；混凝土喷射机分为干式和湿式，干式喷射设备简单，价格较低，能进行远距离压送，易加入速凝剂，喷嘴脉冲现象少，但施工粉尘多，回弹比较严重。
依据《通用安装工程量计算规范》(GB 50856-2013)的规定，风管工程计量中风管长度一律以设计图示中心线长度为准。风管长度中包括( )。
A.弯头长度
B.三通长度
C.天圆地方长度
D.部件长度
B.三通长度
C.天圆地方长度
D.部件长度
答案：A,B,C
解析：
风管长度一律以设计图示中心线长度准（主管与支管以其中心线交点划分），包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度，但不包括部件所占的度。
在投标过程中，投标人可根据项目的特点采取报价适当降低的情况是( )。
A.施工条件好的工程
B.工作简单、工程量大而其他投标人都可以做的工程
C.投标对手多，竞争激烈的工程
D.工期要求紧急的工程
E.支付条件好的工程
B.工作简单、工程量大而其他投标人都可以做的工程
C.投标对手多，竞争激烈的工程
D.工期要求紧急的工程
E.支付条件好的工程
答案：A,B,C,E
解析：
参考第六章第三节内容，应选A、B、C、E项。 工期要求紧急的工程可选择报高价。
根据《价格法》，在制定关系群众切身利益的（ ）时，政府应当建立听证会 制度。
A.公用事业价格
B.公益性服务价格
C.自然垄断经营的商品价格
D.价格波动过大的农产品价格
E.政府集中采购的商品价格
A.公用事业价格
B.公益性服务价格
C.自然垄断经营的商品价格
D.价格波动过大的农产品价格
E.政府集中采购的商品价格
答案：A,B,C
解析：
根据《价格法》，政府应当依据有关商品或者服务的社会平均成本和市场 供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，实行合理的购销差价、批零 差价、地区差价和季节差价。制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价 格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立听证会制度，征求消费者、经营者和有关 方面的意见。见教材第五章第三节P290。 【考核要点】政府的定价依据。
某工业项目主体工程，业主(甲方)采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。施工合同约定：项目生产设备由业主购买；开工日期为6月1日，合同工期为120天；工期每提前(或拖后)1天，奖励(或罚款)1万元(含规费、税金)。
工程项目开工前．承包商编制了施工总进度计划，如图5—4所示(时间单位：天)，并得到监理人的批准。
工程项目施工过程中，发生了如下事件：
事件1：厂房基础施工时，地基局部存在软弱土层，因等待地基处理方案导致承包商窝工60个工日、机械闲置4个台班(台班费为1200元／台班，台班折旧费为700元／台班)；地基处理产生工料机费用6000元；基础工程量增加50m3(综合单价：420元／m3)。共造成厂房基础作业时间延长6天。
事件2：7月10日～7月11日，用于主体结构的施工机械出现故障；7月12日～7月13日该地区供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工4天、30名工人窝工4天，一台租赁机械闲置4天(每天1个台班，机械租赁费1500元／天)，其他作业未受到影响。
事件3：在装饰装修和设备安装施工过程中，因遭遇台风侵袭，导致进场的部分生产设备和承包商采购尚未安装的门窗损坏，承包商窝工36个工日。业主调换生产设备费用为1．8万元，承包商重新购置门窗的费用为7000元，作业时问均延长2天。
事件4：鉴于工期拖延较多，征得监理人同意后，承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前，与装饰装修作业搭接5天，并采取加快施工措施使收尾工作作业时间缩短2天，发生赶工措施费用8000元。
配套工程建设一幢地下1层、地上5层的框架结构商场工程，乙施工企业与业主双方采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同。合同采用固定总价承包方式，合同工期为105天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履行中出现了以下事件：
事件1：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时。甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4．30m变更为4．80m，当日乙方停工。25灭后甲方才提供正式变更图样，工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。
事件2：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕3个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元，但遭到甲方的拒绝。
事件3：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时125天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元。乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。
问题：
1．分别说明承包商能否就上述事件1～事件4向业主提出工期和(或)费用索赔，并说明理由。
2．承包商在事件1～事件4中得到的工期索赔各为多少天 工期索赔共计多少天 该工程的实际工期为多少天 工期奖(罚)款为多少万元
3．如果该工程人工工资标准为120元／工日，窝工补偿标准为40元／工日。工程的管理费和利润为工料机费用之和的15％，规费费率和税金率分别为3．5％、11％。分别计算承包商在事件1～事件4中得到的费用索赔各为多少元 费用索赔总额为多少元
(费用以元为单位，计算结果保留2位小数)
4．配套工程施工过程中：
①事件1，乙方的索赔是否生效 结合合同索赔条款说明理由。
②事件2，乙方申报设计变更增加费是否符合约定 结合合同变更条款说明理由。
③事件3，乙方是否逾期竣工 说明理由并计算奖罚金额。
工程项目开工前．承包商编制了施工总进度计划，如图5—4所示(时间单位：天)，并得到监理人的批准。
工程项目施工过程中，发生了如下事件：
事件1：厂房基础施工时，地基局部存在软弱土层，因等待地基处理方案导致承包商窝工60个工日、机械闲置4个台班(台班费为1200元／台班，台班折旧费为700元／台班)；地基处理产生工料机费用6000元；基础工程量增加50m3(综合单价：420元／m3)。共造成厂房基础作业时间延长6天。
事件2：7月10日～7月11日，用于主体结构的施工机械出现故障；7月12日～7月13日该地区供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工4天、30名工人窝工4天，一台租赁机械闲置4天(每天1个台班，机械租赁费1500元／天)，其他作业未受到影响。
事件3：在装饰装修和设备安装施工过程中，因遭遇台风侵袭，导致进场的部分生产设备和承包商采购尚未安装的门窗损坏，承包商窝工36个工日。业主调换生产设备费用为1．8万元，承包商重新购置门窗的费用为7000元，作业时问均延长2天。
事件4：鉴于工期拖延较多，征得监理人同意后，承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前，与装饰装修作业搭接5天，并采取加快施工措施使收尾工作作业时间缩短2天，发生赶工措施费用8000元。
配套工程建设一幢地下1层、地上5层的框架结构商场工程，乙施工企业与业主双方采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同。合同采用固定总价承包方式，合同工期为105天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履行中出现了以下事件：
事件1：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时。甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4．30m变更为4．80m，当日乙方停工。25灭后甲方才提供正式变更图样，工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。
事件2：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕3个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元，但遭到甲方的拒绝。
事件3：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时125天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元。乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。
问题：
1．分别说明承包商能否就上述事件1～事件4向业主提出工期和(或)费用索赔，并说明理由。
2．承包商在事件1～事件4中得到的工期索赔各为多少天 工期索赔共计多少天 该工程的实际工期为多少天 工期奖(罚)款为多少万元
3．如果该工程人工工资标准为120元／工日，窝工补偿标准为40元／工日。工程的管理费和利润为工料机费用之和的15％，规费费率和税金率分别为3．5％、11％。分别计算承包商在事件1～事件4中得到的费用索赔各为多少元 费用索赔总额为多少元
(费用以元为单位，计算结果保留2位小数)
4．配套工程施工过程中：
①事件1，乙方的索赔是否生效 结合合同索赔条款说明理由。
②事件2，乙方申报设计变更增加费是否符合约定 结合合同变更条款说明理由。
③事件3，乙方是否逾期竣工 说明理由并计算奖罚金额。
答案：
解析：
问题1： 事件1：能够提出工期和费用索赔．因为厂房基础为关键工序(或关键工作)，地基存在局部软弱土层属于业主应承担的风险。
事件2：不能就施工机械故障提出工期和费用索赔，因为机械故障属于承包商承担的风险，但能够就供电中断提出工期和费用索赔，因为主体结构为关键工序(或关键工作)，供电中断在8个小时以上，属于业主应承担的风险。
事件3：能够就装饰装修和设备安装工程损失提出工期和费用索赔，因为遭遇台风侵袭属于不可抗力，门窗重新购置费用和设备调换费用应由业主承担，装饰装修工程为关键工序(或关键工作)。
事件4：不能提出工期和费用索赔，因为通过加快施工使工期缩短，应按工期奖(罚)处理。
问题2：
事件1：工期索赔6天
事件2：工期索赔2天
事件3：工期索赔2天
事件4：工期索赔0天
总计工期索赔6+2+2=10(天)
该工程实际工期为：120+6+4+2-5-2=125(天)
工期奖励款为：[(120+10)-125]×1=5(万元)
问题3：
事件1：
(1)人工窝工和机械闲置索赔款额为：
(60×40+4×700)×(1÷3．5％)×(1+11％)=5974．02(元)
(2)地基处理索赔款额为：
6000×(1+15％)×(1+3．5％)×(1+11%)=7927．07(元)
(3)基础工程量增加索赔款额为：
50×420×(1+3．5％)x(1+11％)=24125．85(元)
合计：5974．02+7927．07+24125．85=38026．94(元)
事件2：人工窝工和机械闲置索赔款额为：
(30×2×40+2×1500)×(1+3．5％)×(1+11％)=6203．79(元)
事件3：承包商重新购置门窗费用索赔款额为：
7000×(1+3．5％)×(1+11％)=8041．95(元)
问题4：
①事件1中，乙方的索赔是生效的。
理由：承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后将其作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
②事件2中，乙方申报设计变更增加费不符合约定。
理由：承包人申报时间超过了规定的14天的期限。
③事件3中，乙方没有逾期竣工。
理由：合同工期为405天，再加上顺延工期25天，承包人完成工程的合理工期为430天。奖励金额=(430-425)×5=25(TY元)。
事件2：不能就施工机械故障提出工期和费用索赔，因为机械故障属于承包商承担的风险，但能够就供电中断提出工期和费用索赔，因为主体结构为关键工序(或关键工作)，供电中断在8个小时以上，属于业主应承担的风险。
事件3：能够就装饰装修和设备安装工程损失提出工期和费用索赔，因为遭遇台风侵袭属于不可抗力，门窗重新购置费用和设备调换费用应由业主承担，装饰装修工程为关键工序(或关键工作)。
事件4：不能提出工期和费用索赔，因为通过加快施工使工期缩短，应按工期奖(罚)处理。
问题2：
事件1：工期索赔6天
事件2：工期索赔2天
事件3：工期索赔2天
事件4：工期索赔0天
总计工期索赔6+2+2=10(天)
该工程实际工期为：120+6+4+2-5-2=125(天)
工期奖励款为：[(120+10)-125]×1=5(万元)
问题3：
事件1：
(1)人工窝工和机械闲置索赔款额为：
(60×40+4×700)×(1÷3．5％)×(1+11％)=5974．02(元)
(2)地基处理索赔款额为：
6000×(1+15％)×(1+3．5％)×(1+11%)=7927．07(元)
(3)基础工程量增加索赔款额为：
50×420×(1+3．5％)x(1+11％)=24125．85(元)
合计：5974．02+7927．07+24125．85=38026．94(元)
事件2：人工窝工和机械闲置索赔款额为：
(30×2×40+2×1500)×(1+3．5％)×(1+11％)=6203．79(元)
事件3：承包商重新购置门窗费用索赔款额为：
7000×(1+3．5％)×(1+11％)=8041．95(元)
问题4：
①事件1中，乙方的索赔是生效的。
理由：承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后将其作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
②事件2中，乙方申报设计变更增加费不符合约定。
理由：承包人申报时间超过了规定的14天的期限。
③事件3中，乙方没有逾期竣工。
理由：合同工期为405天，再加上顺延工期25天，承包人完成工程的合理工期为430天。奖励金额=(430-425)×5=25(TY元)。
下列设备中，适用于没有强烈振动和冲击的设备是（）。
A.固定地脚螺栓
B.活动地脚螺栓
C.锚固式地脚螺栓
D.粘接地脚螺栓
B.活动地脚螺栓
C.锚固式地脚螺栓
D.粘接地脚螺栓
答案：A
解析：
本题的考点为固定地脚螺栓。固定地脚螺栓又称短地脚螺栓，它与基础浇灌在一起，底部做成开叉形、环形、钩形等形状，以防止地脚螺栓旋转和拔出。适用于没有强烈振动和冲击的设备。
下列控制措施中属于主动控制措施的是（ ）。
A.采用科学手段定期检查工程实施过程
B.依据合同合理确定工程索赔费用
C.应用科学方法制订计划
D.根据工程实施情况及时纠正偏差
B.依据合同合理确定工程索赔费用
C.应用科学方法制订计划
D.根据工程实施情况及时纠正偏差
答案：C
解析：
本题考查的是工程项目目标控制的内容、措施和方法。主动控制是一种前馈控制。实施主动控制，可采取以下措施：①详细调查并分析研究外部环境条件，已确定影响目标实现和计划实施的各种有利和不利因素，并将这些因素考虑到计划和其他管理职能之中；②识别风险，努力将各种风险影响目标实现和计划实施的潜在因素揭示出来，为风险分析和管理提供依据，并在计划实施过程中做好风险管理工作；③用科学的方法制订计划；④高质量地做好组织工作，使组织与目标和计划高度一致，把目标管理的任务与管理职能落实到适当的机构和人员，做到职权与职责明确，使全体成员能够通力合作，为共同实现目标而努力；⑤制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标或计划实现的情况；⑥计划应有适当的松弛度，即计划应留有余地；⑦沟通信息流通渠道，加强信息收集、整理和研究工作，为预测工程未来发展状况提供全面、及时、可靠的信息。因而正确选项为C。2020教材P99-106
关于刚性基础说法正确的是()。
A:基础大放脚应超过基础材料刚性角范围
B:基础大放脚与基础材料刚性角一致
C:基础宽度应超过基础材料刚性角范围
D:基础深度应超过基础材料刚性角范围
B:基础大放脚与基础材料刚性角一致
C:基础宽度应超过基础材料刚性角范围
D:基础深度应超过基础材料刚性角范围
答案：B
解析：
在设计中，应尽力使基础大放脚与基础材料的刚性角相一致，以确保基础底面不产生拉应力，最大限度地节约基础材料。
2021一级造价工程师考试真题9篇 第9篇
某贵宾室照明系统中1回路如图6.Ⅲ.1所示。表6.Ⅲ.1为计算该照明工程的相关费用：
表6.Ⅲ.1照明工程的相关费用表
设计说明
1.照明配电箱AZM电源由本层总配电箱引来，配电箱为嵌入式安装。
2.管路均为镀锌钢管Φ20沿墙、顶板暗配，顶管敷管标高4.50m。管内穿阻燃绝缘导线ZRBV-5001.5m2。
3.开关控制装饰灯FZS－164为隔一控一。
4.配管水平长度见图示括号内数字，单位为米。
<1>、根据图6.Ⅲ.1所示和表6.Ⅲ.1和《建设工程工程量清单计价规范》、《安装工程工程量计算规范》给定的项目统一编码编制分部分项工程量清单，并将计算过程及结果填入表6.Ⅲ.2分部分项工程量清单表。
表6.Ⅲ.1工程量清单统一项目编码：
表6.Ⅲ.2分部分项工程量清单表
<2>、依据上述相关费用数据计算镀锌钢管敷设项目和管内穿线项目的工程量清单综合单价，并按表6.Ⅲ.3、6.Ⅲ.4的格式，编制分部分项工程量清单综合单价计算表。
表6.Ⅲ.3分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：标段：
<3>、本工程在编制招标控制价时的数据设定如下：分部分项工程量清单费用为200万元，其中人工费为34万元，发包人提供材料为20万元，总价项目措施费为8万元，单价项目措施费为6万元，暂列金额为12万元，材料暂估价为18万元，发包人发包专业工程暂估价为13万元，计日工为1.5万元，总承包服务费率（发包人发包专业工程）按3%计，总承包服务费率（发包人提供材料）按1%计，规费、税金为15万元。
请根据上述给定的数据，在答题纸表6.III.5“其他项目清单与计价汇总表”中计算并填写其他项目中各项费用的金额；在答题纸表6.III.6“单位工程招标控制价汇总表”中计算并填写本工程招标控制价中各项费用的金额。
（计算结果保留两位小数）
表6.Ⅲ.1照明工程的相关费用表
设计说明
1.照明配电箱AZM电源由本层总配电箱引来，配电箱为嵌入式安装。
2.管路均为镀锌钢管Φ20沿墙、顶板暗配，顶管敷管标高4.50m。管内穿阻燃绝缘导线ZRBV-5001.5m2。
3.开关控制装饰灯FZS－164为隔一控一。
4.配管水平长度见图示括号内数字，单位为米。
<1>、根据图6.Ⅲ.1所示和表6.Ⅲ.1和《建设工程工程量清单计价规范》、《安装工程工程量计算规范》给定的项目统一编码编制分部分项工程量清单，并将计算过程及结果填入表6.Ⅲ.2分部分项工程量清单表。
表6.Ⅲ.1工程量清单统一项目编码：
表6.Ⅲ.2分部分项工程量清单表
<2>、依据上述相关费用数据计算镀锌钢管敷设项目和管内穿线项目的工程量清单综合单价，并按表6.Ⅲ.3、6.Ⅲ.4的格式，编制分部分项工程量清单综合单价计算表。
表6.Ⅲ.3分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：标段：
<3>、本工程在编制招标控制价时的数据设定如下：分部分项工程量清单费用为200万元，其中人工费为34万元，发包人提供材料为20万元，总价项目措施费为8万元，单价项目措施费为6万元，暂列金额为12万元，材料暂估价为18万元，发包人发包专业工程暂估价为13万元，计日工为1.5万元，总承包服务费率（发包人发包专业工程）按3%计，总承包服务费率（发包人提供材料）按1%计，规费、税金为15万元。
请根据上述给定的数据，在答题纸表6.III.5“其他项目清单与计价汇总表”中计算并填写其他项目中各项费用的金额；在答题纸表6.III.6“单位工程招标控制价汇总表”中计算并填写本工程招标控制价中各项费用的金额。
（计算结果保留两位小数）
答案：
解析：
【1】表6.Ⅲ.2分部分项工程量清单
【2】表6.Ⅲ.3分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：贵宾室照明安装工程标段：
表6.Ⅲ.4分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：贵宾室照明安装工程标段：
【4】（1）表6.III.5其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汽车库动力配电
（2）表6.III.6单位工程招标控制价汇总表
工程名：汽车库动力配电
【2】表6.Ⅲ.3分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：贵宾室照明安装工程标段：
表6.Ⅲ.4分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：贵宾室照明安装工程标段：
【4】（1）表6.III.5其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汽车库动力配电
（2）表6.III.6单位工程招标控制价汇总表
工程名：汽车库动力配电
球罐焊接完后应立即进行焊后热处理，其相对更为重要的目的是（ ）。
A.释放残余应力
B.改善焊缝塑性
C.提高焊缝抗冲击韧性
D.消除焊缝中的氢根
B.改善焊缝塑性
C.提高焊缝抗冲击韧性
D.消除焊缝中的氢根
答案：D
解析：
2020版教材P336
焊后热处理，焊后热处理的主要目的：一方面是释放残余应力，改善焊缝塑性和韧性；更重要的是为了消除焊缝中的氢根，改善焊接部位的力学性能。
焊后热处理，焊后热处理的主要目的：一方面是释放残余应力，改善焊缝塑性和韧性；更重要的是为了消除焊缝中的氢根，改善焊接部位的力学性能。
主要用于地板辐射采暖盘管的塑料管是（ ）。
A.硬聚氯乙烯管
B.丁烯管
C.氯化聚氯乙烯管
D.无规共聚聚丙烯管
E.交联聚乙烯管
B.丁烯管
C.氯化聚氯乙烯管
D.无规共聚聚丙烯管
E.交联聚乙烯管
答案：B,E
解析：
丁烯管（PB）管具有较高的强度，韧性好，无毒，易燃，热胀系数大，价格高。主要应用于饮用水、冷热水管。特别适用于薄壁小口径压力管道，如地板辐射采暖系统的盘管。交联聚乙烯（PEX）管具有无毒、卫生、透明的特点。有折弯记忆性、不可热熔连接、热蠕动性较小、低温抗脆性较差、原料便宜等性能。可输送冷、热水、饮用水及其他液体。阳光照射下可使PEX管加速老化，缩短使用寿命，避光可使塑料制品减缓老化，使寿命延长。主要应用于地板辐射采暖系统的盘管。
2020版教材P157-159
2020版教材P157-159
某施工企业投标一城市基础设施项目，投标总价为5000万元，则投标保证金最高数额为（ ）万元。
A.50
B.80
C.76
D.100
B.80
C.76
D.100
答案：D
解析：
2020版教材P211
投标保证金的数额不得超过项目估算价的2%，具体标准可以遵照各行业规定。@##
投标保证金的数额不得超过项目估算价的2%，具体标准可以遵照各行业规定。@##
美国建筑师学会（AIA）合同条件体系中的核心是（ ）。
A.财务管理表格
B.专用条件
C.合同管理表格
D.通用条件
B.专用条件
C.合同管理表格
D.通用条件
答案：D
解析：
2020版教材P21
本题考查的是发达国家和地区的工程造价管理。美国建筑师学会（AIA）合同条件体系中的核心是“通用条件”。
本题考查的是发达国家和地区的工程造价管理。美国建筑师学会（AIA）合同条件体系中的核心是“通用条件”。
根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑业作为风险较大行业，工伤保险的基准费率应控制在用人单位职工工资总额的（ ）左右。
A.0.5%
B.1.0%
C.1.5%
D.2.0%
A.0.5%
B.1.0%
C.1.5%
D.2.0%
答案：D
解析：
本题考查的是与工程项目有关的保险规定。建筑业属于三类风险较大的行业，基准费率要控制在用人单位职工工资总额的2.0%左右。参见教材P274。
(2018年)关于工程施工项目最高投标限价编制的注意事项,下列说法正确的有（ ）。
A.未釆用工程造价管理机关发布的工程造价信息时,应予以说明
B.施工机械设备的选型应本着经济实用、平均有效的原则确定
C.暂估价中的材料单价应通过市场调查确定
D.不可竞争措施项目费应按国家有关规定计算
E.竞争性措施项目费应依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案
B.施工机械设备的选型应本着经济实用、平均有效的原则确定
C.暂估价中的材料单价应通过市场调查确定
D.不可竞争措施项目费应按国家有关规定计算
E.竞争性措施项目费应依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案
答案：A,D,E
解析：
施工机械设备的选型本着经济实用、先进高效的原则确定，B错误；采用的材料价格应是工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料价格，工程造价信息未发布材料单价的材料，其材料价格应通过市场调查确定，C错误。
按照我国行业标准，楼宇自动化系统不包括（ ）。
A.设备运行管理与监控系统
B.通信自动化系统
C.监控系统
D.消防系统
B.通信自动化系统
C.监控系统
D.消防系统
答案：B
解析：
本题考查的是楼宇自动化系统。根据我国行业标准，楼宇自动化系统可分为设备运行管理与监控子系统、消防子系统和安全防范子系统。
智能住宅小区的基本功能有（）。
A.综合楼宇信息集成管理系统
B.社区安全防范系统
C.社区物业服务与管理系统
D.宽带多媒体信息服务
B.社区安全防范系统
C.社区物业服务与管理系统
D.宽带多媒体信息服务
答案：B,C,D
解析：
本题的考点为智能住宅小区的基本功能。智能住宅小区基本功能：社区安全防范系统；社区物业服务与管理系统；宽带多媒体信息服务；家居智能化系统。
热门文章
