2021一级造价工程师考试题免费下载7辑

一般情况下，二氧化碳为化学性质不活泼的惰性气体，但在高温条件下能与锂、钠等金属发生燃烧反应，因此二氧化碳不适用于扑救活泼金属及其氢化物的火灾（如锂、钠、镁、铝、氢化钠等）、自己能供氧的化学物品火灾（如硝化纤维和火药等）、能自行分解和供氧的化学物品火灾（如过氧化氢等）。

利息备付率从付息资金来源的充裕性角度反映投资方案偿付债务利息的保障程度。2）评价准则。利息备付率应分年计算。利息备付率越高， 表明利息偿付的保障程度越高。利息备付率应大于1， 并结合债权人的要求确定。偿债备付率表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度。2）评价准则。偿债备付率应分年计算。偿债备付率越高， 表明可用于还本付息的资金保障越高。偿债备付率应大于1， 并结合债权人的要求确定。

2020版教材P20
根据图1.3.2国外建筑安装工程费用构成；各单项工程费用由各分部分项工程费用与单项工程开办费构成。

工程造价咨询企业有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款
(1)涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书；
(2)超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务；
(3)同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务；
(4)以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争；
(5)转包承接的工程造价咨询业务；
(6)法律、法规禁止的其他行为。 见教材第一章第四节P32。
【考核要点】工程造价咨询企业的法律责任。

2020版教材P75
耐用总台班指施工机械从开始投入使用至报废前使用的总台班数，应按施工机械的技术指标及寿命期等相关参数确定。

A项错，露天式压力钢管布置在地面，多为引水式地面厂房采用。钢管直接露在大气中，受气温变化影响大。

该题主要考察的是：索赔款项的支
经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的发包人应得的索赔款项，发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函（如有）中抵扣。如履约保函不足以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限支付。

本题考查的是进口设备原价的构成及计算。CFR，意为成本加运费，或称之为运费在内价。在CFR交货方式下，卖方的基本义务有：（1）自负风险和费用，取得出口许可证或其他官方批准的证件，在需要办理海关手续时，办理货物出口所需的一切海关手续；（2）签订从指定装运港承运货物运往指定目的港的运输合同；（3）在买卖合同规定的时间和港口，将货物装上船并支付至目的港的运费，装船后及时通知买方；（4）负担货物在装运港在装上船为止的一切费用和风险；（5）向买方提供通常的运输单据或具有同等效力的电子单证。买方的基本义务有：（1）自负风险和费用，取得进口许可证或其他官方批准的证件，在需要办理海关手续时，办理货物进口以及必要时经由另一国过境的一切海关手续，并支付有关费用及过境费；（2）负担货物在装运港装上船后的一切费用和风险；（3）接受卖方提供的有关单据，受领货物，并按合同规定支付货款；（4）支付除通常运费以外的有关货物在运输途中所产生的各项费用以及包括驳运费和码头费在内的卸货费。

2020版教材P188
暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
P180：暂估价是招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。
由于暂列金额由招标人支配，实际发生后才得以支付。

本题考查的是装载机。装载机按铲斗的额定载重量不同：小型、轻型、中型、重型。

2020版教材P398
本题考查的是有关混凝土工程中钢筋保护层厚度规定。根据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010规定，构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d;设计使用年限为50年的混凝土结构，最外层钢筋的保护层厚度应符合下表的规定;设计使用年限为100年的混凝土结构，最外层钢筋的保护层厚度不应小于下表中数值的1.4倍。

参考第四章第一节内容，应选A、B、C。 薄壳、隧道顶板采用下表面真空作业。

2020版教材P56
小型构件装配式楼梯是将梯段、平台分割成若干部分，分别预制成小构件装配而成。按照预制踏步的支承方式分为悬挑式、墙承式、梁承式三种。

参考第四章第二节内容，应选A、C项。 属于静态比率性指标的有：总投资收益率、利息备付率。

2020版教材P127
教材原文是：每一组垫铁内， 斜垫铁放在最上面， 单块斜垫铁下面应有平垫铁。 （C正确D错误）在垫铁组中， 厚垫铁放在下面， 薄垫铁放在上面， 最薄的安放在中间， 且不宜小于2mm， 以免发生翘曲变形。（AB错误）

新上项目在项目建议书被批准后，应由项目的投资方派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目法人的筹建工作。有关单位在申报项目可行性研究报告时，需同时提出项目法人的组建方案，否则，其可行性研究报告将不予审批。在项目可行性研究报告被批准后，应正式成立项目法人。@##

本题考查的是影响工业建设项目的因素，其中包括总平面设计、工艺设计、建筑设计、材料选用和设备选用，其中建筑设计中包括柱网布置。

2020版教材P315
本题考查的是隧道工程施工技术。选项A错误，早强药包除按普通水泥砂浆锚杆的规定施工外，尚应符合：钻眼要求同前所述，但孔应比锚杆长度短40~50mm。选项D错误，药包直径宜较钻孔直径小20mm左右，药卷长度一般为200~300mm。

喷水灭火系统工作性能稳定、适应范围广、灭火效率高、维修简便等。自动喷水湿式灭火系统充满用于启动系统的压力水。

2020版教材P68
本题考查的是屋顶。当采用混凝土架空隔热层时，屋面坡度不宜大于5%。

2020版教材P94
金属薄板保护层的施工工艺，“半硬质或软质绝热制品的金属保护层纵缝可用插接或搭接。插接缝可用自攻螺丝钉或抽芯柳钉连接，而搭接缝只能用抽芯柳钉连接，钉的间距200mm。”

圆管涵受力情况和适应基础的性能较好，两端仅需设置端墙，不需设置墩台，故土亏工数量少，造价低，但低路堤使用受到限制。盖板涵在结构形式方面有利于在低路堤上使用。拱涵适用于跨越深沟或高路堤。钢筋混凝土箱涵适用于软土地基。

考点:但效益难以用货币直接计量的互斥投资方案。对效益相同（或基本相同），但效益无法或很难用货币直接计量的互斥方案进行比较，常用费用现值（PW 现金流出折现）比较替代净现值评价。以费用现值最低的方案为最佳。

建设地区的选择要遵循的两个原则： （1）靠近原料、燃料提供地和产品消费地的原则。
（2）工业项目适当聚集的原则。2020教材P119-127

本题考查的是公路的基本组成。选项D错误，公路是道路中最主要的组成部分，是指链接城市、乡村和工矿基地等，主要供汽车行驶，且具备一定条件和设施的道路。

2020版教材P103
排列图是用来寻找影响工程(产品)质量主要因素的一种有效工具。因果分析图是用来寻找某种质量问题产生原因的有效工具。直方图和排列图属于静态分析方法，控制图是动态分析方法。香蕉曲线是以工程网络计划为基础绘制的，一条ES曲线，一条LS曲线，两条S曲线组合在一起，即成为香蕉曲线。与S曲线法相同，香蕉曲线可用来控制工程造价和工程进度。

2020版教材P262
缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。

合同可以变更或者撤销的情形。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或　　者撤销的合同有：　　1）因重大误解订立的；　　2）在订立合同时显失公平的。　　一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损　　害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。　　当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。　

本题考查的是水泥。水泥按其性能及用途分为通用水泥，如硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥六大硅酸盐系水泥；专用水泥，如道路水泥、砌筑水泥和油井水泥等；特种水泥，如快硬硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥和膨胀水泥等。

问题1： 施工定额的编制：
(1)劳动定额：

(2)材料消耗定额：

砂浆消耗量=0．253×(1+1％)=0．256(m3)
水用量0．8m3
(3)机械产量定额：
首先确定机械循环一次所需时间：
由于运料时间大于装料、搅拌、出料和不可避免的中断时间之和，所以机械循环一次所需时间200s。
搅拌机净工作1小时的生产率Nh=60×60÷200×0．4×0．65=4．68(m3)
搅拌机的台班产量定额=Nh×8×KB=4．68×8×0．8=29．952(m3)
1m3一砖半墙机械台班消耗量=0．256÷29．952=0．009(台班)
预算定额和预算单价的编制：
(1)预算定额：
预算人工工日消耗量=(2．549+0．527×2．5／8)×10×(1+10％)=29．854(工日)
预算材料消耗量：砖5．27千块；砂浆2．56m3；水8m3
预算机械台班消耗量=0．009×10×(1+15％)=0．104(台班)
(2)预算定额单价：
人工费=29．854×21=626．93(元)
材料费=(5．27×190+2．56×120+8×0．6)×(1+2％)=1339．57(元)
机械费=0．104×100=10．40(元)
则预算定额单价=人工费+材料费+机械费=626．93+1339．57+10．40=1976．90(元)
问题2：
预算基价=人工费+材料费+机械费=人工定额消耗费×人工工资单价+机械台班定额消耗量×机械台班预算单价+材料定额消耗量×材料预算价格
这里除了材料预算价格需要求解之外，其他均已知。
材料预算价格的计算：
原价=65×0．3+66．50×0．3+63．50×0．2+64．20×0．2=64．99(元／t)
包装费9元／t，
运费(0．3×70+0．3×65)×0．50+(0．2x50+0．2×60)×0．55=32．35(元／t)
驳船费(0．3+0．3)×1．5=0．9(元／t)
调车费(0．2+0．2)×1．35=0．54：(元／t)
装卸费(0．3+0．3)×3+(0．2+0．2)×2．8=2．92(元／t)
运杂费32．35+0．9+0．54+2．92=36．71(元／t)
运输途耗率(0．3+0．3)×2．5％+(0．2+0．2)×3％=2．7％
途中损耗费(64．99+9+36．71)×2．7％=2．99(元／t)
采购保管费(64．99+9+36．71+2．99)×2．4％=2．73(元／t)
则某地方材料的预算价格为64．99+9+36．71+2．99+2．73=107．42(元／t)
预算基价=2．3×25+107．42×3．5+0．25×150=470．97(元／10m3)

本题考查的是注册造价工程师的权利：(1)使用注册造价工程师名称；(2)依法独立执行工程造价业务；(3)在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章；(4)发起设立工程造价咨询企业；(5)保管和使用本人的注册证书和执业印章；(6)参加继续教育。

本题考查的是桥梁基础。若桩基础设计正确，施工得当，其将具有承载力高、稳定 性好、沉降量小而均匀、耗材少、施工简便等特点。

附录C具体包括下列专业工程：机械设备安装工程、电器设备安装工程、热力设备安装工程、炉窑砌筑工程、静置设备与工艺金属结构制作安装工程、工业管道工程、消防工程、给排水、采暖、燃气工程、通风空调工程、自动化控制仪表安装工程、通信设备及线路工程、建筑智能化系统设备安装工程、长距离输送管道工程。（新版教材已经删除该知识点）

1. 根据流水节拍表的相关内容可以确定：
（1）确定施工段数目：n=4；
（2）确定施工过程数：m=4；
（3）根据“累加数列、错位相减、取大差”法求流水步距：
①施工段①累加数列：2,4,7,10
②施工段②累加数列：1,2,4,6
③施工段③累加数列：3,6,10,14
④施工段④累加数列：1,2,4,6
施工段①与施工段②的流水步距：

故K1，2=6（天）；
施工段②与施工段③的流水步距：

故K2,3=1（天）；
施工段③与施工段④的流水步距：

故K3,4=10（天）。
（4）计算流水施工工期
T=ΣK+Σtn+ΣG+ΣZ–ΣC
=6+1+10+6+2+0-0
=25（天）
（5）绘制流水施工进度图

2020版教材P92
总体施工准备。包括：技术准备、现场准备和资金准备等。

本题的考点为空调系统设备的安装要求。空调系统安装时，蒸汽加热器入口的管路上应安装压力表和调节阀，在凝水管路上应安装疏水阀。热水加热器的供回水管路上应安装调节阀和温度计，加热器上还应安装放气阀。

承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额从业主应当支付之日起，按月计算复利，收取延误支付期间的融资费，故D正确。

岩石中的石英含量越多，钻孔的难度就越大，钻头、钻机等消耗量就越多。

利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间①建设工程已实际交付的，为交付之日②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。由此可知D正确。

双面螺纹缝焊管用于输送石油和天然气等特殊用途。

价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本三个基本要素。价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能。价值工程的核心是对产品进行功能分析。价值工程中的功能是指对象能够满足某种要求的一种属性，具体讲，功能就是效用。

参考第五章第一节内容，应选B项。 各类分部分项工程的工程量计算宜采用不同的计算顺序。

承包人工程索赔成立的基本条件包括：
1）索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误；
2）造成费用增加或工期延误的索赔事件是非因承包人的原因发生的；
3）承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料；
综上答案为BCD选项。

该题主要考察的是：项目融资定义，项目融资则是指一种有限追索（极端情况下为无追索）的融资活动， 是以项目的资产、预期收益、预期现金流量等作为偿还贷款的资金来源。

按油罐的几何形状可将其划分为立式圆柱形罐、卧式圆柱形罐和球形罐。按油罐的不同结构形式可将其分为固定项储罐、无力矩顶储罐(悬链式无力矩储罐)、浮顶储罐。

1．提高产品价值的途径：在提高产品功能的同时，降低产品成本，这是提高价值最为理想的途径。在产品成本不变的条件下，通过提高产品的功能，提高利用资源的效果或效用，达到提高产品价值的目的。在保持功能不变的条件下，通过降低产品的寿命周期成本，达到提高产品价值的目的。产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高；产品功能略有下降，产品成本大幅度下降。对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点是在产品的研究、设计阶段。 2．各方案功能得分如下表所示。

3．各功能权重如下表所示。

4．A方案的功能权重得分=2×0．3+3×0．4+1×0．1+3×0．2=2．5。
B方案的功能权重得分=3×0．3+1×0．4+2×0．1+2×0．2=1．9。
C方案的功能权重得分=1×0．3+2×0．4+3×0．1+1×0．2=1．6。
C方案的功能指数=1．6／(2．5+1．9+1．6)=0．267。
C方案的成本指数=6 900／(8 500+7 600+6 900)=0．3。
C方案的价值指数=0．267／0．3=0．89。由题意可知，A，B两方案的价值指数分别为1．127、0．961，故A，B，C三个方案中，A方案的价值指数最大，所以选择A方案为最优方案。
【解析】
本案例第1问主要考查提高产品价值的途径。
本案例第2问主要考查如何对功能进行打分。根据题目中各功能的评价计分标准均为：最优者得3分，居中者得2分，最差者得1分，各功能F1，F2，F3，F4按题目给出的三个方案的优劣顺序按3分、2分、1分填入表格。
本案例第3问主要考查0-1评分法各功能权重的计算即功能重要性系数的计算。0-1评分法的基本原理：(1)根据各功能因素重要性之间的关系，将各功能一一对比，重要的得1分，不重要的得0分；(2)为防止功能指数中出现零的情况，有时需要将各功能总得分分别加1分进行修正后再计算其权重；(3)最后用修正得分除以总得分即为功能权重。计算式为：某项功能重要系数=该功能修正得分／∑各功能修正得分。另外，0-1评分法需遵循对角线法则和总分规律。对角线法则是指在0-1评分法中，以“×”为对角线对称的两个位置的得分之和一定为1分；总分规律是指无论两两对比关系怎样变化，最后功能总得分之和一定等于n(n-1)／2，修正功能总得分之和一定等于n(n+1)／2。
本案例第4问主要考查功能指数法的应用。价值工程的原理(V=F／C)及解题思路：(1)确定各项功能的功能重要系数：运用0-1评分法或0-4评分法对功能重要性评分，并计算功能重要性系数(即功能权重)；(2)计算各方案的功能加权得分：根据专家对功能的评分表和功能重要性系数，分别计算各方案的功能加权得分；(3)计算各方案的功能指数(F1)：各方案的功能指数=该方案的功能加权得分／∑各方案加权得分；(4)计算各方案的成本指数(C1)：各方案的成本指数=该方案的成本或造价／∑各方案成本或造价；(5)计算各方案的价值指数(V1)：各方案的价值指数=该方案的功能指数／该方案的成本指数；(6)多方案选优：比较各方案的价值指数，选择价值指数最大的为最优方案。重点成本控制对象的选择：(1)根据各分析对象的功能指数进行目标成本分配；(2)计算目标成本与目前成本的差额；(3)选择成本降低额最大的对象为重点成本控制对象。

包括折线型屋架、组合屋架、簿腹屋架、门式刚架屋架、天窗架屋架，均按设计图示尺寸以体积计算，单位：m³。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。

单台非标准设备原价={[(材料费+加工费+辅助材料费） ×(1+专用工具费率） × (1+废品损失费率)+外购配套件费]×(l+包装费率）-外购配套件费 } × (1+利润率）+外购配套件费+销项税额+非标准设备设计费

2020版教材P57
本题考查的是合同法。根据合同中的仲裁条款或事后达成的书面仲裁协议，提交仲裁机构仲裁，涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。@##

本题考查的是桥涵工程施工技术。重力式锚碇依靠自身巨大的重力抵抗主缆拉力，重力式锚碇由基础、锚体及锚固系统三部分组成，锚碇基础形式通常有明挖基础、沉井基础、地下连续墙基础、箱形基础、矩形排桩基础等。锚体的结构一般由锚块、散索鞍支墩、后锚室、前锚室侧墙和顶板、后浇段等组成。隧道式锚碇的锚体嵌入地基基岩内，借助基岩抵抗主缆拉力，隧道式锚碇主要构造有锚塞体、散索鞍支墩、隧洞支护构造、前锚室、后锚室等。按传力机理可分为普通隧道锚和复合式隧道铺。
　　岩锚是通过锚固钢绞线或锚杆直接锚固于岩体，将荷载传递至基岩，岩锚与隧道锚的主要区别在于：隧道锚是将主缆索股通过锚固系统集中在一个隧洞内锚固，隧洞内浇筑混凝土形成锚塞体；而岩锚则将锚固系统的预应力筋分散设置在单个岩孔中锚固，不需要浇筑混凝土锚塞体，高质量的岩体替代了锚塞体，从而大量节省混凝土锚体材料。

根据《建设工程计价》第四章第二节，应选B项。 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2020版教材P184
本题考查的是地基加固处理。选项A错误，强夯法不得用于不允许对工程周围建筑物和设备有一定振动影响的地基加固；选项B错误，强夯法适用于加固碎石土、砂土、低饱和度粉土、黏性土、湿陷性黄土，高填土、杂填土以及“围海造地”地基、工业废渣、垃圾地基等的处理；也可用于防止粉土及粉砂的液化，消除或降低大孔土的湿陷性等级；选项C错误，强夯处理范围应大于建筑物基础范围；选项D正确，对于高饱和度淤泥、软黏土、泥炭、沼泽土，如采取一定技术措施也可采用，还可用于水下夯实。

选项A错误，井点管的布置应考虑的因素有基坑平面大小与深度、土质、地下水位高低与流向、降水深度要求。选项B错误，双排布置适用于基坑宽度大于6m或土质不良的情况。选项D错误，当土方施工机械需进出基坑时，可采用U性布置。

2020版教材P420
屋面卷材防水、屋面涂膜防水。按设计图示尺寸以面积计算。屋面防水搭接及附加层用量不另行计算，在综合单价中考虑。屋面排水管，按设计图示尺寸以长度计算。如设计未标注尺寸，以檐口至设计室外散水上表面垂直距离计算。（6）屋面天沟、檐沟，按设计图示尺寸以面积计算。铁皮和卷材天沟按展开面积计算。（7）屋面变形缝，按设计图示以长度计算。

2020版教材P83
该题主要考察的是：正火特点，教材P81页原文是正火是将钢件加热到临界点Ac3或Acm以上适当温度，保持一定时间后在空气中冷却，得到珠光体基体组织的热处理工艺。其目的是消除应力、细化组织、改善切削加工性能及淬火前的预热处理，也是某些结构件的最终热处理。

参考第二章第三节内容，应选D项。 要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，要约是希望和他人订立合同的意思表示。此外，要约邀请不是合同成立过程中的必经过程，要约邀请的内容往往不确定．不含有合同得以成立的主要内容。

2020版教材P71
本题考查的是工程项目管理及其类型。工程项目管理的核心任务是控制项目基本目标（造价、质量、进度），同时兼顾安全、环保、节能等社会目标，最终实现项目功能以满足使用者需求。

2020版教材P135
影响混凝土强度的因素：水灰比和水泥强度等级、养护的温度和湿度、龄期。

SF6断路器的特点包括：
①断口的耐压高，与同电压级的油断路器比较，SF6断路器断口数和绝缘支柱数较少；
②允许开断和关合的次数多，检修周期长；
③开断和关合性能好，开断电流大，灭弧时间短；
④占地面积小，使用SF6封闭式组合电器，可以大大减少变电站的占地面积。

球墨铸铁的综合机械性能接近于钢，因铸造性能很好，成本低廉，生产方便，在工业中得到广泛的应用。球墨铸铁的抗拉强度远远超过灰铸铁，而与钢相当。因此对于承受静载的零件，使用球墨铸铁比铸钢还节省材料，而且重量更轻，并具有较好的耐疲劳强度。实验表明，球墨铸铁的扭转疲劳强度甚至超过45钢。在实际工程中，常用球墨铸铁来代替钢制造某些重要零件，如曲轴、连杆和凸轮轴等。

2020版教材P8
教材原文是：可锻铸铁具有较高的强度、塑性和冲击韧性， 可以部分代替碳钢。这种铸铁有黑心可锻铸铁、自心可锻铸铁、珠光体可锻铸铁三种类型。黑心可锻铸铁依靠石墨化退火来获得；白心可锻铸铁利用氧化脱碳退火来制取。可锻铸铁常用来制造形状复杂、承受冲击和振动荷载的零件， 如管接头和低压阀门等。与球墨铸铁相比， 可锻铸铁具有成本低、质量稳定、处理工艺简单等优点。

该题主要考察的是：安全文明施工及其他措施项目的内容，“P114根据措施项目的通用性和安装的专业性， 将措施项目分为专业措施项目和安全文明施工及其他措施项目。P116 表3.2.5 安全文明施工及其他措施项目一览表 1 安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施） 2 夜间施工 3 非夜间施工 4 二次搬运 5 冬雨季施工增加 6 已完工程及设备保护 7 高层施工增加”

2020版教材P361
本题考查的是建筑面积计算规则与方法。选项A错误，在主体结构内的阳台，应按其结构外围水平面积计算全面积；在主体结构外的阳台，应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。
选项B错误，室外楼梯应并入所依附建筑物自然层，并应按其水平投影面积的1/2计算建筑面积。
选项C错误，设在建筑物顶部的、有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，结构层高在2．20m及以上的应计算全面积；结构层高在2．20m以下的，应计算1/2面积。
选项D正确，有柱雨篷，没有出挑宽度的限制，也不受跨越层数的限制，均计算建筑面积。无柱雨篷，其结构板不能跨层，并受出挑宽度的限制，设计出挑宽度大于或等于2.10m时才计算建筑面积。