21年一级造价工程师考试历年真题精选5节
发布时间：2021-07-30
来源：策划方案之家
21年一级造价工程师考试历年真题精选5节 第1节
按照国家现行标准《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSG D0001）的规定，工业管道划分分为GC1、GC2、GC3三个级别。该分级依据的指标有（ ）。
A、设计压力
B、设计温度
C、设计管径
D、设计材质
B、设计温度
C、设计管径
D、设计材质
答案：A,B
解析：
2020版教材P294，
教材原文是：按照国家现行标准《压力管道安全技术监察规程——工业管道》TSG D0001 的规定，工业管道按设计压力、设计温度、介质的毒性危害程度和火灾危险性划分为GC1、GC2、GC3 三个级别。
教材原文是：按照国家现行标准《压力管道安全技术监察规程——工业管道》TSG D0001 的规定，工业管道按设计压力、设计温度、介质的毒性危害程度和火灾危险性划分为GC1、GC2、GC3 三个级别。
工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有（ ）。
A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定
B.应依法出庭接受鉴定项目方当事人对鉴定意向书的质询
C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息
D.应自行对现场进行勘验
E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避
B.应依法出庭接受鉴定项目方当事人对鉴定意向书的质询
C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息
D.应自行对现场进行勘验
E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是工程造价鉴定。选项D 错误，鉴定工作需要现场勘验的，工程造价咨询人应提请鉴定项目委托人组织各方当事人对被鉴定项目所涉及的实物标的进行现场勘验。
基岩帷幕灌浆各排各序要按照先后次序施工，但是为了加快施工进度、减少窝工，灌浆规范规定，当前一序孔保持领先（ ）m的情况下，相邻后序孔也可以随后施工。
A.5
B.10
C.15
D.20
B.10
C.15
D.20
答案：C
解析：
本题考查的是渗漏及处理。原则上说，各排各序都要按照先后次序施工，但是为了加快施工进度、减少窝工，灌浆规范规定，当前一序孔保释领先15m的情况下，相邻后序孔也可以随后施工。
根据《建筑工程建筑面积计算规则》(GB/T 50353-2013)，不计算建筑面积的是( )。
A.与室内相通的变形缝
B.挑出宽度在2.1m 以内的有柱雨篷
C.无顶盖的室外楼梯
D.结构净高在2.1m 以下的飘窗
E.无围护结构的观光电梯
B.挑出宽度在2.1m 以内的有柱雨篷
C.无顶盖的室外楼梯
D.结构净高在2.1m 以下的飘窗
E.无围护结构的观光电梯
答案：D,E
解析：
项目融资的特点包括（）。
A.项目投资者承担项目风险
B.项目融资成本较高
C.用于支持贷款的信用结构固定
D.贷款人可以追索项目以外的任何资产
B.项目融资成本较高
C.用于支持贷款的信用结构固定
D.贷款人可以追索项目以外的任何资产
答案：B
解析：
项目融资主要具有项目导向、有限追索、风险分担、非公司负债型融资、信用结构多样化、融资成本高、可利用税务优势的特点。
根据《注册造价工程师管理办法》，提供虚假材料申请造价工程师注册的，在()年内不得再次申请造价工程师注册。
A:1
B:2
C:3
D:4
B:2
C:3
D:4
答案：A
解析：
本题考查的是造价工程师的法律责任。隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请造价工程师注册的，不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请造价工程师注册。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008）附录B，关于楼地面装饰装修工程量计算的说法，正确的有()。
A:整体面层按面积计算，扣除0.3m2以内的孔洞所占面积
B:水泥砂浆楼地面门洞开口部分不增加面积
C:块料面层不扣除凸出地面的设备基础所占面积
D:橡塑面层门洞开口部分并入相应的工程量内
E:地毯楼地面的门洞开口部分不增加面积
B:水泥砂浆楼地面门洞开口部分不增加面积
C:块料面层不扣除凸出地面的设备基础所占面积
D:橡塑面层门洞开口部分并入相应的工程量内
E:地毯楼地面的门洞开口部分不增加面积
答案：B,D
解析：
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008）附录B可知，整体面层和块料面层按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。整体楼地面包括水泥砂浆楼地面、现浇水磨石楼地面、细石混凝土楼地面、菱苦土楼地面。橡塑面层和楼地面地毯应按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。
21年一级造价工程师考试历年真题精选5节 第2节
在建筑安全生产管理中，建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ ）。
A.专项安全技术措施
B.安全管理措施
C.安全技术措施
D.技术措施
B.安全管理措施
C.安全技术措施
D.技术措施
答案：C
解析：
2020版教材P25
本题考查的是建筑法。建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施.
本题考查的是建筑法。建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施.
(2011年)建设工程施工联合体承包模式的特点有()。
A.业主的合同结构简单，组织协调工作量小
B.通过联合体内部合同约束，增加了工程质量监控环节
C.施工合同总价可以较早确定，业主可承担较少风险
D.施工合同风险大，要求各承包商有较高的综合管理水平
E.能够集中联合体成员单位优势，增强抗风险能力
B.通过联合体内部合同约束，增加了工程质量监控环节
C.施工合同总价可以较早确定，业主可承担较少风险
D.施工合同风险大，要求各承包商有较高的综合管理水平
E.能够集中联合体成员单位优势，增强抗风险能力
答案：A,E
解析：
采用联合体承包模式的特点：（l）对建设单位而言，与总分包模式相同，合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和建设工期的控制。 (2）对联合体而言，可以集中各成员单位在资金、技术和管理等方面的优势，克服单一公司力不能及的困难，不仅可增强竞争能力，而且也可增强抗风险能力。
从投标人的报价策略来说，下列情形中报价可高一些的情形是（ ）。
A.工作简单.工程量大，施工条件好的工程
B.投标单位急于打入某一市场
C.投标对手多，竞争激烈
D.投标对手少的工程
B.投标单位急于打入某一市场
C.投标对手多，竞争激烈
D.投标对手少的工程
答案：D
解析：
考点:施工投标报价策略。投标单位遇下列情形时，其报价可高一些：施工条件差的工程（如条件艰苦、场地狭小或地处交通要道等）；专业要求高的技术密集型工程且投标单位在这方面有专长，声望也较高；总价低的小工程，以及投标单位不愿做而被邀请投标，又不便不投标的工程；特殊工程，如港口码头、地下开挖工程等；投标对手少的工程；工期要求紧的工程；支付条件不理想的工程。
通常情况下，现场控制器应具有的能力特点为（ ）。
A.防尘
B.防潮
C.抗拉伸
D.抗震动
B.防潮
C.抗拉伸
D.抗震动
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是常用的控制系统。现场控制器应具有防尘、防潮、防电磁干扰、抗冲击、振动及耐高低温等恶劣环境的能力。
某建设项目编制了项目经济费用效益相关数据表。项目计算期为10年，社会折现率为10%。
表1.9 复利系数表
<1> 、根据表中数据，计算该项目各年净效益流量、经济净现值，并判断项目是否具有经济合理性。
表1.9 复利系数表
<1> 、根据表中数据，计算该项目各年净效益流量、经济净现值，并判断项目是否具有经济合理性。
答案：
解析：
1）计算期第1年净效益流量：-1500（万元）
第2年净效益流量：-2500（万元）
第3年净效益流量：1350+200-500-550=500（万元）
第4年净效益流量：1350-550=800（万元）
第5～9年净效益流量：1500-600=900（万元）
第10年净效益流量：1500+500+1300-600=2700（万元）
（2）项目经济净现值=-1500/（1+10%）-2500/（1+10%）2+500×（P/F，10%，3）+400×（P/F，10%，4）+900×（P/A，10%，5）×（P/F，10%，4）+2700×（P/F，10%，10）
=-1363.64-2066.12+500×0.751+400×0.683+900×3.791×0.683+2700×0.386
=591.47（万元）
（3）由以上计算可知经济净现值大于零，该项目具有经济合理性。
第2年净效益流量：-2500（万元）
第3年净效益流量：1350+200-500-550=500（万元）
第4年净效益流量：1350-550=800（万元）
第5～9年净效益流量：1500-600=900（万元）
第10年净效益流量：1500+500+1300-600=2700（万元）
（2）项目经济净现值=-1500/（1+10%）-2500/（1+10%）2+500×（P/F，10%，3）+400×（P/F，10%，4）+900×（P/A，10%，5）×（P/F，10%，4）+2700×（P/F，10%，10）
=-1363.64-2066.12+500×0.751+400×0.683+900×3.791×0.683+2700×0.386
=591.47（万元）
（3）由以上计算可知经济净现值大于零，该项目具有经济合理性。
在计算工程量时，以立方米计量，按设计桩截面乘以桩长（含桩尖）以体积计算的有（ ）。
A、振冲桩
B、石灰桩
C、深层搅拌桩
D、砂石桩
B、石灰桩
C、深层搅拌桩
D、砂石桩
答案：D
解析：
本题考查的是地基处理与边坡支护工程。砂石桩以米计量，按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算；以立方米计量，按设计桩截面乘以桩长（包括桩尖）以体积计算。
下列关于管道系统吹扫与清洗中的油清洗的表述中，错误的有()
A.油清洗方法适用于大型机械的润滑油、密封油等管道系统的清洗
B.润滑、密封及控制系统的油管道，应在机械清扫及管道酸洗合格前，系统试运转后进行油清洗
C.油清洗是采用系统内循环的方法进行，并及时清洗和更换滤芯
D.在油清洗回路中，当有节流阀或减压阀时，应将其调整到最小的开启度
B.润滑、密封及控制系统的油管道，应在机械清扫及管道酸洗合格前，系统试运转后进行油清洗
C.油清洗是采用系统内循环的方法进行，并及时清洗和更换滤芯
D.在油清洗回路中，当有节流阀或减压阀时，应将其调整到最小的开启度
答案：B,D
解析：
管道系统安装后，在压力试验合格后，应进行吹扫与清洗。其中，油清洗的特点为：(1)油清洗方法适用于大型机械的润滑油、密封油等管道系统的清洗。(2)润滑、密封及控制系统的油管道，应在机械设备和管道酸洗合格后、系统试运行前进行油清洗。不锈钢油系统管道宜采用蒸汽吹净后再进行油清洗。(3)经酸洗钝化或蒸汽吹扫合格的油管道，宜在两周内进行油清洗。(4)油清洗应采用系统内循环方式进行，油循环过程中，每8 h应在40～70℃内反复升降油温2～3次，并及时清洗或更换滤芯。(5)当设计文件无规定时，管道油清洗后用过滤网检验。(6)油清洗合格的管道，应采取封闭或充氮保护措施。
21年一级造价工程师考试历年真题精选5节 第3节
（ ）是基本建设程序中的一个具有决定性的工作环节，对建设工程的顺利实施，提高投资经济效益，都有着重要影响。
A.投资决策
B.工程设计
C.招投标
D.可行性研究
B.工程设计
C.招投标
D.可行性研究
答案：B
解析：
本题考查的是公路工程设计。工程设计是基本建设程序中的一个具有决定性的工作环节，对建设工程的顺利实施，提高投资经济效益，都有着重要影响。
根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有（）。
A.暂列金额
B.专业工程暂估价
C.材料暂估单价
D.计日工单价
E.总承包服务费
B.专业工程暂估价
C.材料暂估单价
D.计日工单价
E.总承包服务费
答案：D,E
解析：
计日工表的项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；总承包服务费计价表中项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于（ ）。
A. 综合指数
B. 环比指数
C. 定基指数
D. 平均数指数
B. 环比指数
C. 定基指数
D. 平均数指数
答案：B
解析：
指数按照采用的基期不同，可分为定基指数和环比指数。环比指数是以前一时期为基期计算的指数，表明社会经济现象对上一期或前一期的综合变动的指数。
按《1kV 及以下配线工程施工与验收规范》（GB 50575－2010）的规定，下列电气配管钢导管敷设连接符合要求的有（ ）。
A.暗配钢导管与盒（箱）连接可采用焊接
B.明配钢导管与盒（箱）连接可采用螺纹连接
C.可将钢导管敷设到设备接线盒内，实现与用电设备直接连接
D.钢导管宜经柔性导管过渡与用电设备接线盒间接连接
B.明配钢导管与盒（箱）连接可采用螺纹连接
C.可将钢导管敷设到设备接线盒内，实现与用电设备直接连接
D.钢导管宜经柔性导管过渡与用电设备接线盒间接连接
答案：B,C,D
解析：
1）暗配的非镀锌钢导管与盒（箱）连接可采用焊接连接；2）明配的钢导管或暗配的镀锌钢导管与盒（箱）连接均应采用螺纹连接，用锁紧螺母进行连接固定；3）钢导管与用电设备直接连接时，宜将导管敷设到设备的接线盒内。4）钢导管与用电设备间接连接时，宜经可弯曲导管或柔性导管过渡。
耐久年限为40 年的建筑属于（ ）。
A.一级建筑
B.二级建筑
C.三级建筑
D.四级建筑
B.二级建筑
C.三级建筑
D.四级建筑
答案：C
解析：
本题考查的是民用建筑分类。三级建筑耐久年限为 25～50 年，适用于次要的建筑。
某市属建筑公司收到某县城工程一笔1000万元的进度款，已知营业税率为3%，教育费附加为3%，地方教育附加为2%，市区、县城城市维护建设税率分别为7%、5%，这笔进度款应包括的建筑安装工程税金为( )万元。
A. 33.60
B. 33.00
C. 34.77
D. 34.13
B. 33.00
C. 34.77
D. 34.13
答案：B
解析：
税金=1000×(3%+3%×5%+3%×3%+3%×2%)=33.00万元
[考点]第一章第三节知识点二：按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算@##
[考点]第一章第三节知识点二：按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算@##
实体桥墩墩帽采用C20级以上的混凝土，加配构造钢筋，当桥墩上相邻两孔的支座高度不同时，需（ ）。
A.加设混凝土垫石予以调整，并在其内设钢板
B.加设混凝土垫石予以调整，并在其内设置钢筋网
C.人工剔凿
D.机械磨平
B.加设混凝土垫石予以调整，并在其内设置钢筋网
C.人工剔凿
D.机械磨平
答案：B
解析：
2020版教材P99
实体桥墩由墩帽、墩身和基础组成。大跨径的墩帽厚度一般不小于0.4m，中小跨梁桥也不应小于0.3m，并设有50~100mm的檐口。墩帽采用C20号以上的海凝土，加配构造钢筋，小跨径桥的墩帽除严寒地区外，可不设构造钢筋。在墩帽放置支座的部位，应布置一层或多层钢筋网。当桥墩上相邻两孔的支座高度不同时，需加设混凝土垫石予以调整，并在垫石内设置钢筋网。”
实体桥墩由墩帽、墩身和基础组成。大跨径的墩帽厚度一般不小于0.4m，中小跨梁桥也不应小于0.3m，并设有50~100mm的檐口。墩帽采用C20号以上的海凝土，加配构造钢筋，小跨径桥的墩帽除严寒地区外，可不设构造钢筋。在墩帽放置支座的部位，应布置一层或多层钢筋网。当桥墩上相邻两孔的支座高度不同时，需加设混凝土垫石予以调整，并在垫石内设置钢筋网。”
21年一级造价工程师考试历年真题精选5节 第4节
合成高分子防水涂料具有高弹性、高耐久性及优良的耐高低温性能，品种有（ ）
A.聚氨酯防水涂料
B.聚氯乙烯改性沥青防水涂料
C.再生橡胶改性防水涂料
D.SBS 橡胶改性沥青防水涂料
B.聚氯乙烯改性沥青防水涂料
C.再生橡胶改性防水涂料
D.SBS 橡胶改性沥青防水涂料
答案：A
解析：
本题考查的是防水涂料。合成高分子防水涂料指以合成橡胶或合成树脂为主要成膜物质制成的单组分或多组分的防水涂料。这类涂料具有高弹性、高耐久性及优良的耐高低温性能，品种有聚氨酯防水涂料、丙烯酸酯防水涂料、环氧树脂防水涂料和有机硅防水涂料等。
室内消火栓管道布置符合要求的是（）。
A.管网必须布置成环状
B.每根竖管与供水横干管相接处设置阀门
C.高层建筑消防给水与生活、生产给水为同一系统
D.室内消火栓给水与自动喷水灭火系统为同一管网
B.每根竖管与供水横干管相接处设置阀门
C.高层建筑消防给水与生活、生产给水为同一系统
D.室内消火栓给水与自动喷水灭火系统为同一管网
答案：B
解析：
参见教材p203。
1）室内消火栓系统管网应布置成环状，当室外消火栓设计流量不大于20L/s，且室内消火栓不超过10 个时，可布置成枝状；
2)室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列要求：
①检修时关闭的竖管不超过1 根，当竖管超过4 根时，可关闭不相邻的2 根。
②每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。
③满足消防用水量时，宜直接从市政管道取水。
④室内消火栓给水管网与自动喷水灭火管网应分开设置，如有困难应在报警阀前分开设置。
⑤高层建筑的消防给水应采用高压或临时高压给水系统，与生活、生产给水系统分开独立设置。
1）室内消火栓系统管网应布置成环状，当室外消火栓设计流量不大于20L/s，且室内消火栓不超过10 个时，可布置成枝状；
2)室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列要求：
①检修时关闭的竖管不超过1 根，当竖管超过4 根时，可关闭不相邻的2 根。
②每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。
③满足消防用水量时，宜直接从市政管道取水。
④室内消火栓给水管网与自动喷水灭火管网应分开设置，如有困难应在报警阀前分开设置。
⑤高层建筑的消防给水应采用高压或临时高压给水系统，与生活、生产给水系统分开独立设置。
建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额不应超过总保险金额的（ ）。
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%
B.20%
C.30%
D.50%
答案：B
解析：
2020版教材P274
本题考查的是与工程项目有关的保险规定。安装工程项目是指承包工程合同中未包含的机器设备安装工程项目。该项目的保险金额为其重置价值。所占保额不应超过总保险金额20%。超过20%的，按安装工程一切险费率计收保费；超过50%，则另投保安装工程一切险。
本题考查的是与工程项目有关的保险规定。安装工程项目是指承包工程合同中未包含的机器设备安装工程项目。该项目的保险金额为其重置价值。所占保额不应超过总保险金额20%。超过20%的，按安装工程一切险费率计收保费；超过50%，则另投保安装工程一切险。
工程量清单计价中，不是编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是（ ）。
A.资料和指数
B.国家、地区或行业定额
C.工程造价信息
D.投标人拟定的施工组织设计方案
B.国家、地区或行业定额
C.工程造价信息
D.投标人拟定的施工组织设计方案
答案：D
解析：
2020版教材P200
（二）投标报价的编制依据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013规定，投标报价应根据下列依据编制:
（1）《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013与专业工程量计算规范。
（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法。
（3）企业定额，国家或省皱、行业建设主管部门颁发的计价定额。
（4）招标文件、工程量清单及其补充逋知、答疑纪要。
（5）建设工程设计文件及相关资料。
（6）施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案。
（7）与建设项目相关的标准、规范等技术资料。
（8）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息。
（9）其他的相关资料。
招标控制价的编制依据是指在编制招标控制价时需要进行工程量计量、价格确认、工程计价的有关参数、率值的确定等工作时所需的基础性资料，主要包括：
（1）现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013与专业工程量计算规范。
（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。
（3）建设工程设计文件及相关资料。
（4）拟定的招标文件及招标工程量清单。
（5）与建设项目相关的标准、规范、技术资料。
（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
（7）工程造价管理机构发布的工程造价信息，但工程造价信息没有发布的，参照市场价。
（8）其他的相关资料。
（二）投标报价的编制依据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013规定，投标报价应根据下列依据编制:
（1）《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013与专业工程量计算规范。
（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法。
（3）企业定额，国家或省皱、行业建设主管部门颁发的计价定额。
（4）招标文件、工程量清单及其补充逋知、答疑纪要。
（5）建设工程设计文件及相关资料。
（6）施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案。
（7）与建设项目相关的标准、规范等技术资料。
（8）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息。
（9）其他的相关资料。
招标控制价的编制依据是指在编制招标控制价时需要进行工程量计量、价格确认、工程计价的有关参数、率值的确定等工作时所需的基础性资料，主要包括：
（1）现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013与专业工程量计算规范。
（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。
（3）建设工程设计文件及相关资料。
（4）拟定的招标文件及招标工程量清单。
（5）与建设项目相关的标准、规范、技术资料。
（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
（7）工程造价管理机构发布的工程造价信息，但工程造价信息没有发布的，参照市场价。
（8）其他的相关资料。
下列施工机械的费用项目中，不能计入施工机械台班单价的是（ ）。
A.施工机械年检费
B.小型施工机械安装费
C.定期保养所用的辅料费
D.机上司机劳动保险费
B.小型施工机械安装费
C.定期保养所用的辅料费
D.机上司机劳动保险费
答案：D
解析：
2020版教材P73
在施工机械台班单价中包括机上人工费，但司机的劳动保险费属于企业管理费的内容，不属于直接人工支出。企业管理费是指施工单位组织施工生产和经营管理所发生的费用。内容包括：（6）劳动保险和职工福利费。
在施工机械台班单价中包括机上人工费，但司机的劳动保险费属于企业管理费的内容，不属于直接人工支出。企业管理费是指施工单位组织施工生产和经营管理所发生的费用。内容包括：（6）劳动保险和职工福利费。
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，通信线路安装工程中，光缆接续的计量单位为（ ）。
A.段
B.头
C.芯
D.套
A.段
B.头
C.芯
D.套
答案：B
解析：
本题考查的是通信设备及线路工程计量。光缆接续按设计图示数量以“头”计 算。参见教材P467。
施工合同签订后，工程项目施工成本计划的常用编制方法有（ ）。
A.专家意见法
B.功能指数法
C.目标利润法
D.技术进步法
E.定率估算法
B.功能指数法
C.目标利润法
D.技术进步法
E.定率估算法
答案：C,D,E
解析：
考点:成本预测、成本计划与成本控制。成本计划的编制方法主要有：（1）目标利润法；（2）技术进步法；（3）按实计算法；（4）定率估算法（历史资料法）。
21年一级造价工程师考试历年真题精选5节 第5节
某实施监理的工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，合同约定：
(1)合同工期为130天，因施工单位原因造成工期延误的，违约赔偿金为5000元／天(不含规费、税金)。
(2)按《建筑安装工程费用项目组成》规定，以工料机单价为计算基础的工料单价法进行计价，管理率为15％，利润率为5％，规费增值税综合计算系数为15％。管理费以工料机费用为计算基础，利润以工料机费用与管理费之和为计算基础，规费税金以工料机费用、管理费、利润之和为计算基础。
(3)部分工料机单价如下：人工费60元／工日，窝工补偿30元／工日；挖掘机租赁费900元／天；自有塔吊设备使用费1200元／台班，闲置补偿费800元／台班。
工程实施过程中发生以下事件：
事件1：开工前，施工单位编制的时标网络计划如图5-12所示(时间单位为天，箭线下方数字为工作的计划消耗工日)，各项工作均匀速开展。
项目监理机构审核施工单位提交的时标网络计划时发现：工作C、F和I需使用一台挖掘机，工作E和H需单独使用塔吊设备，而施工单位仅有一台塔吊设备，于是向施工单位提出调整工作进度安排的建议。
事件2：建设单位要求对工作E进行设计变更，该变更使工作E的持续时间延长5天，增加用工150工日、塔吊设备5台班、材料费18000元，相应的措施费7000元。施工单位向项目监理机构提出变更工程价款和延长工期的要求。
事件3：由于工作E的设计变更，使工作G、H进场的施工人员不能按期施工，施工单位向项目监理机构提出相应的窝工补偿要求。
问题：
1．根据试题背景材料中事件1所述内容调整时标网络计划图，并说明原图与调整后的时标网络计划图中的关键线路，说明调整后的总工期。
2．在调整后的网络计划中，D工作、G工作、B工作、C工作的总时差是多少 计算D工作的
ES、EF、LS、LF、FF值。
3．事件2中，项目监理机构应批准的变更价款和工期补偿分别是多少 说明理由。
4．事件3中，项目监理机构应批准的窝工补偿是多少 说明理由。
(1)合同工期为130天，因施工单位原因造成工期延误的，违约赔偿金为5000元／天(不含规费、税金)。
(2)按《建筑安装工程费用项目组成》规定，以工料机单价为计算基础的工料单价法进行计价，管理率为15％，利润率为5％，规费增值税综合计算系数为15％。管理费以工料机费用为计算基础，利润以工料机费用与管理费之和为计算基础，规费税金以工料机费用、管理费、利润之和为计算基础。
(3)部分工料机单价如下：人工费60元／工日，窝工补偿30元／工日；挖掘机租赁费900元／天；自有塔吊设备使用费1200元／台班，闲置补偿费800元／台班。
工程实施过程中发生以下事件：
事件1：开工前，施工单位编制的时标网络计划如图5-12所示(时间单位为天，箭线下方数字为工作的计划消耗工日)，各项工作均匀速开展。
项目监理机构审核施工单位提交的时标网络计划时发现：工作C、F和I需使用一台挖掘机，工作E和H需单独使用塔吊设备，而施工单位仅有一台塔吊设备，于是向施工单位提出调整工作进度安排的建议。
事件2：建设单位要求对工作E进行设计变更，该变更使工作E的持续时间延长5天，增加用工150工日、塔吊设备5台班、材料费18000元，相应的措施费7000元。施工单位向项目监理机构提出变更工程价款和延长工期的要求。
事件3：由于工作E的设计变更，使工作G、H进场的施工人员不能按期施工，施工单位向项目监理机构提出相应的窝工补偿要求。
问题：
1．根据试题背景材料中事件1所述内容调整时标网络计划图，并说明原图与调整后的时标网络计划图中的关键线路，说明调整后的总工期。
2．在调整后的网络计划中，D工作、G工作、B工作、C工作的总时差是多少 计算D工作的
ES、EF、LS、LF、FF值。
3．事件2中，项目监理机构应批准的变更价款和工期补偿分别是多少 说明理由。
4．事件3中，项目监理机构应批准的窝工补偿是多少 说明理由。
答案：
解析：
问题1： 对施工单位编制的时标网络计划进行调整，结果如图5．13所示。
调整后的总工期为130天。
问题2：
TF(D)=20，TF(G)=20，TF(B)=0，TF(C)=0。
由图5—13可知，ES(D)=21，EF(D)=60，FF(D)=20。
因LS=TF+ES，LF=TF+EF
故LS(D)=20+21=41，LF(D)=20+60=80。
问题3：
项目监理机构应批准的变更价款为33049．28元。
应补偿的变更价款：(150×60+5×1200+1800+7000)×(1+15％)×(1+5％)×(1+15％)=33049．28(元)。
项目监理机构应给予5天的工期补偿。
理由：调整网络计划后，工作E为关键工作，延长时间会影响总工期，即应给予补偿。
同题4：
项目监理机构应批准的窝工补偿费为9085元。
理由：工作G的窝工补偿费=(30×5×120／20)×(1+15％)=1035(元)
工作H的窝工补偿费=(30×5×800／40+800× 5)×(1+15％)=8050(元)
项目监理机构应批准的窝工补偿费=1035+8050=9085(元)。
调整后的总工期为130天。
问题2：
TF(D)=20，TF(G)=20，TF(B)=0，TF(C)=0。
由图5—13可知，ES(D)=21，EF(D)=60，FF(D)=20。
因LS=TF+ES，LF=TF+EF
故LS(D)=20+21=41，LF(D)=20+60=80。
问题3：
项目监理机构应批准的变更价款为33049．28元。
应补偿的变更价款：(150×60+5×1200+1800+7000)×(1+15％)×(1+5％)×(1+15％)=33049．28(元)。
项目监理机构应给予5天的工期补偿。
理由：调整网络计划后，工作E为关键工作，延长时间会影响总工期，即应给予补偿。
同题4：
项目监理机构应批准的窝工补偿费为9085元。
理由：工作G的窝工补偿费=(30×5×120／20)×(1+15％)=1035(元)
工作H的窝工补偿费=(30×5×800／40+800× 5)×(1+15％)=8050(元)
项目监理机构应批准的窝工补偿费=1035+8050=9085(元)。
用于从水源引水或取水的各种水工建筑物，指的是（ ）。
A.输水建筑物
B.挡水建筑物
C.取水建筑物
D.泄水建筑物
B.挡水建筑物
C.取水建筑物
D.泄水建筑物
答案：C
解析：
本题考查的是水利工程建筑物的分类与特点。取水建筑物是用于从水源引水或取水的各种水工建筑物，如进水闸、电站引水系统（坝身引水或管道引水）、引水隧洞等。
关于工程施工投标报价过程中的工程量的复核，下列说法正确的是（ ）。
A.复核的准确程度不会影响施工方法的选用
B.复核的目的在于修改工程量清单中的工程量
C.复核有助于防止由于物资少购带来的停工特料
D.复核中发现的遗漏和错误须向招标人提出
B.复核的目的在于修改工程量清单中的工程量
C.复核有助于防止由于物资少购带来的停工特料
D.复核中发现的遗漏和错误须向招标人提出
答案：C
解析：
本题考查的是投标报价过程中的工程量复核。选项A 错误，复核的准确程度会影响施工方法的选用；选项B 错误，复核的目的不是修改工程量清单，即使有误，投标人也不能修改工程量清单中的工程量，因为修改了清单将导致在评标时认为投标未响应招标文件而被否决。选项D 错误，针对清单中工程量的遗漏和错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略；投标人可以运用一些报价的技巧提高报价的质量，争取在中标后能获得更大的收益。
奥氏体不锈钢管热弯时，加热温度范围为()。
A:800～900℃
B:900～1000℃
C:1000～1100℃
D:1100～1200℃
B:900～1000℃
C:1000～1100℃
D:1100～1200℃
答案：B
解析：
奥氏体不锈钢管热弯时，加热温度以900℃～1000℃为宜，加热温度不应高于1100℃，终弯温度不得低于850℃。
某工业建设项目及其总装车间的建筑工程费、安装工程费、需安装设备费以及应摊入费用如下表所示，计算总装车间新增固定资产价值为（ ）万元。
A.2521.50
B.2099.66
C.2098.66
D.2099.67
B.2099.66
C.2098.66
D.2099.67
答案：D
解析：
新增固定资产价值的计算按照共同费用分摊方法： (1)一般情况下，建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊。(2)土地征用费、地质勘察和建筑工程设计费等费用则按建筑工程造价比例分摊。(3)生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分摊。1000+350+670+120×（1000+350+670） ÷（5000+700+1500）+（130+100）×（1000÷5000）=1000+350+670+33.67+46=2099.67 万元。
机械设备安装工程中，常用于固定静置的简单设备或辅助设备的地脚螺栓为（ ）。
A.长地脚螺栓
B.可拆卸地脚螺栓
C.活动地脚螺栓
D.胀锚地脚螺栓
B.可拆卸地脚螺栓
C.活动地脚螺栓
D.胀锚地脚螺栓
答案：D
解析：
2020版教材P126
机械设备安装，胀锚固地脚螺栓：胀锚地脚螺栓中心到基础边沿的距离不小于7倍的胀锚直径，安装胀锚的基础强度不得小于10MPa。常用于固定静置的简单设备或辅助设备。
机械设备安装，胀锚固地脚螺栓：胀锚地脚螺栓中心到基础边沿的距离不小于7倍的胀锚直径，安装胀锚的基础强度不得小于10MPa。常用于固定静置的简单设备或辅助设备。
为悬索桥的主要承重构件，主要抵抗来自主缆的拉力，并传递给地基基础的结构是（ ）
A.索塔
B.索鞍
C.锚碇
D.吊索
B.索鞍
C.锚碇
D.吊索
答案：C
解析：
本题考查的是桥涵工程施工技术。锚碇是悬索桥的主要承重构件，主要抵抗来自主缆的拉力，并传递给地基基础，按受力形式的不同可分为重力式锚碇、隧道式锚碇和岩锚等。
上一篇：一级造价工程师答疑精华8辑
下一篇：一级造价工程师真题下载9篇
热门文章
