22年二级建造师模拟试题7卷 第1卷
下列荷载中，属于可变荷载的有（ ）。
A．雪荷载
B．结构自重
C．基础沉降
D．焊接变形
A.湿密度
B.标准压实度
C.耗砂量
D.含水量
答案：D
解析：
灌砂法适用路基土压实度检测，现场挖坑后灌砂，根据试坑消耗砂的质量和
大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过( )来论证总进度目标实现的可能性。
A.分析工程实施条件
B.编制总进度纲要
C.编制施工进度计划及相关的资源需求计划
D.编制多个不同的建设工程项目进度计划系统
答案：B
解析：
总进度目标论证并不是单纯的总进度规划的编制工作，它涉及许多工程实施的条件分析和工程实施策划方面的问题。大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。
下列工程任务不得分包的是（ ）。
A.勘察工作
B.设计工作
C.施工工作
D.监理工作
答案：D
解析：
2020版教材P326
第 三 十 七 条 勘 察 、设计单位经项目法人批准，可以将工程设计中跨专业或者有特殊 要求的勘察、设计工作委托给有相应资质条件的单位，但不得转包或者二次分包。 监理工作不得分包或者转包
背景资料：
一矿业集团公司在厂区修建一座建筑面积为8000m2的单层工业厂房。某施工单位决定参与该项目的投标，购买了招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并最终中标。该施工单位于2016年5月10日与矿业集团公司(建设单位)签订了固定价格施工合同，合同总价为1950万元，合同工期为12个月。施工过程中发生了如下事件：
事件一，工程招标文件提供的资料中指出距工地7m有土场可取土用做工程回填土。
但是开工后，施工单位检查发现该处土方土质不符合回填要求，只得从另一距工地21m的土源采购。由于供土距离增大，引起费用的增加，施工单位经过计算向业主提交了每立方米土提高人民币7元的索赔要求。
事件二，工程进行了一个月后，因业主资金短缺，无法如期支付工程款，口头要求施工单位暂停施工一个月。施工单位亦口头答应。
事件三，恢复施工后不久，在一个关键工作面上又发生了以下原因造成的临时停工：
7月21日至7月25日施工单位设备出现了从未有过的故障；8月10日至8月12日遇罕见的特大暴雨，并造成了8月13日～14日该地区供电中断。针对上述两次停工，施工单位向建设单位提出要求顺延工期共10天。
问题：
1．该工程采用固定价格合同形式是否合适说明理由。
2．事件一中，施工单位提出的价格变更索赔是否妥当说明理由。
3．针对事件二，施工单位可提出哪些索赔要求
4．事件三中施工单位提出的索赔要求是否合理说明理由。
答案：
解析：
1、该工程采用固定总价合同合理。理由是：固定价格合同适用于工程量大且能够较准确计算，工期较短，技术不太复杂，风险不太大的项目。该工程符合这些条件。
2、事件一中施工单位提出的土方费用索赔要求不合理。
理由是：施工单位应对自己的报标文件解释负责；施工单位应对自己报价的准确性与完备性负责。
3、针对业主由于缺乏资金而指令停工，施工单位对此情况可向业主提起要求工程延长或费用索赔，其费用索赔包括执行停工指令中，施工单位应付出的管理费、工人工费、设备折旧费与维修保养费等必要开支。
4、事件三中，施工单位提出的索赔要求不合理。
理由是：施工单位设备出现故障影响的工期，不能得到补偿；罕见的特大暴雨和由此而产生的地区性供电中断，可以获得工期补偿。故施工单位可以向建设单位提出的工期索赔应为5天。
根据《建设工程安全生产条例》，属于工程建设单位安全职责的有（）。
A.组织事故抢救，保护事故现场及相关证据
B.需要进行爆破作业的，申请办理批准手续
C.提出保障作业人员安全和防范事故发生的措施建议
D.发现存在严重安全事故隐患拒不停工时，及时报告主管部门
答案：B
解析：
A、C选项，属于施工单位安全责任；D选项，属于监理单位安全责任。
某预应力混凝土简支梁桥，总体立面布置如下图所示(尺寸单位：m)，则该桥的全长、净跨径和计算跨径分别是（）。
A.40m,50m,20m
B.40m,50m,19.5m
C.50m,40m,20m
D.50m,40m,19.5m
答案：D
解析：
本题考查的是桥梁的相关尺寸与术语名称。净跨径：对于梁式桥，净跨径是设计洪水位上相邻两个桥墩（或桥台）之间的净距；对于拱式桥，净跨径是每孔拱跨两个拱脚截面最低点之间的水平距离。桥梁全长简称桥长，是桥梁两端两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离，用L表示。对于无桥台的桥梁，为桥面自行车道的全长。计算跨径对于有支座的桥梁，是指桥跨结构相邻两个支座中心间的距离。对于拱式桥，是相邻拱脚截面形心点之间的距离。@##
《注册建造师执业工程规模标准》（试行）将公路工程划分为高速公路各工程类别、桥梁工程、隧道工程、( )四个类别。
A.单项合同额
B.路基工程
C.交通工程
D.路面工程
答案：A
解析：
2019版教材P355页
根据《注册建造师执业工程规模标准》（试行），将公路工程划分为高速公路各工程类别、桥梁工程、隧道工程、单项合同额四个类别。
22年二级建造师模拟试题7卷 第2卷
在市政工程施工中砍伐树木前，必须经( )部门批准，并按国家有关规定补植树木。
A.城市环境保护行政主管
B.当地建设行政主管
C.城市绿化行政主管
D.当地规划行政主管
答案：C
解析：
2019版教材P345页
保护城市的树木花草和绿化设施的规定砍伐城市树木，必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门批准，并按照国家有关规定补植树木或者采取其他补救措施
设备基础验收时，说法正确的有（）。
A.设备基础位置、标高、几何尺寸应符合设计图纸和现行国家标准的规定
B.若对设备基础的强度有怀疑时，可请有检测资质的工程检测单位，对基础的强度进行复测
C.设备基础有预压和沉降观测要求时，应经预压合格，并有预压和沉降观测详细记录
D.检测基础坐标，中心线位置时，应沿纵、横二个方向测量，并取其中的最小值
E.由基础施工单位或监理单位提供设备基础质量合格证明文件
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P50
设备基础位置、标高、几何尺寸应符合设计图纸和现行国家标准的规定，A正确；
若对设备基础的强度有怀疑时，可请有检测资质的工程检测单位，对基础的强度进行复测，B正确；
设备基础有预压和沉降观测要求时，应经预压合格，并有预压和沉降观测详细记录；C正确。
检测基础坐标，中心线位置时，应沿纵、横二个方向测量，并取其中的最大值，D错。
由基础施工单位或监理单位提供设备基础质量合格证明文件，E正确；
关于施工项目经理，说法正确的是（）。
A.施工项目经理是一个技术岗位
B.施工项目经理的权限因所在企业不同而不尽相同
C.施工项目经理由于工作失误只承担经济赔偿责任
D.施工项目经理是一种专业执业资格
答案：B
解析：
2020新版教材P31页
施工项目经理是指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人，是一个工作岗位的名称，且有些文献中明确界定，项目经理不是一个技术岗位，而是一个管理岗位。其在这个岗位的人的权限应由企业法定代表人授权，因此企业不同授权也不可能完全相同。项目经理由于工作失误会承担法律责任和经济责任。
常见的钢制储罐的安装方法中，依次从上到下进行安装的方法是（ ）。
A.正装
B.倒装
C.气顶
D.水浮
答案：B
解析：
倒装法的施工程序和正装法相反，倒装法的施工程序是:罐底板铺设→在铺好的罐底板上安装最上圈壁板→制作并安装罐顶→整体提升→安装下一圈壁板→整体提升→…..直至最下一圈壁板，依次从上到下地进行安装。
改性沥青混合料与AC型沥青混合料相比，具有（）。
A.较高的高温抗车辙能力
B.良好的低温抗开裂能力
C.较高的耐磨耗能力
D.较长的使用寿命
E.较好的平整度
答案：A,B,C,D
解析：
改性沥青混合料与AC型沥青混合料相比具有较高的高温抗车辙能力，良好的低温抗开裂能力，较高的耐磨耗能力和较长的使用寿命。
某建设项目采用施工总承包模式，甲施工总承包单位征得发包人同意，将部分专业工程分包给乙分包商，业主将幕墙工程分包给丙分包商，业主及甲、乙、丙三家单位在施工管理中的正确关系是()
A.甲施工总承包单位不承担施工任务，只负责对乙分包商的组织管理和协调
B.丙分包商在施工中只听从业主的指令
C.甲施工总承包单位负责对乙分包商和丙分包商的组织管理和协调
D.乙分包商和丙分包商与甲施工总承包单位之间既是合同关系，又是指令关系
答案：C
解析：
2020新版教材P6页
二、施工总承包方的管理任务。@##
井筒穿过煤与瓦斯突出地层时，根据《煤矿井巷工程施工规范》GB 50511--2010要求做到“四位一体”，其内容是( )。
A.制定防突卸压方案
B.对煤层进行突出危险性预测
C.制定防治措施
D.进行防突措施效果检验
E.采取安全防护措施
答案：B,C,D,E
解析：
《煤矿安全规程》、《煤与瓦斯突出防治规定》、《煤矿井巷工程施工规范》GB50511—2010规定，井筒穿过煤与瓦斯突出地层时，必须进行突出危险性预测，应采取防治突出措施，并应进行防治突出措施效果检验，同时应采取安全防护措施(常简称“四位一体”)。因此，答案为BCDE。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—99—D201），合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有（ ）。
A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.市场价格的任何波动
D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8h
E.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度
22年二级建造师模拟试题7卷 第3卷
检验批质量合格时，( )应有完整的检查合格记录。
A.主控项目
B.一般项目
C.技术交底
D.质量记录
E.安全交底
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P250页
检验批质量验收合格的规定：（1）主控项目的质量经抽样检验合格。（2）一般项目的质量经抽样检验合格。（3）具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
悬挑长度为2m、混凝土强度为C40的现浇阳台板，当混凝土强度至少应达到（ ）时方可拆除底模板。
A．70%
B．100%
C．75%
D．50%
关于建筑防水工程的说法，正确的是（）。（2015年）
A.防水混凝土拌合物运输中坍落度损失时，可现场加水弥补
B.水泥砂浆防水层适宜用于受持续振动的地下工程
C.卷材防水层上下两层卷材不得相互垂直铺贴
D.有机涂料防水层施工前应充分湿润基层
答案：C
解析：
考查内容：防水工程施工技术。
A错误，当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水胶比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌，严禁直接加水；B错误，水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面，不应用于受持续振动或温度高于80℃的地下工程防水。D错误，有机防水涂料基层表面应基本干燥，不应有气孔、凹凸不平、蜂窝麻布等缺陷。
主要材料可反复使用、止水性好的基坑围护结构是( )。
A.钢管桩
B.灌注桩
C.SMW工法桩
D.型钢桩
答案：C
解析：
2019版教材P97页
2K313023-1可知：钢管桩：需有防水措施相配合；灌注桩：需降水或与能止水的搅拌桩、旋喷桩等配合使用；SMW工法桩：强度大，止水性好；型钢桩：止水性差，地下水位高的地方不适用。
混凝土拌合物坍落度的检测，每一工作班或每一单元结构物不应少于( )次。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：B
解析：
2019版教材P40页
混凝土拌合物的坍落度应在搅拌地点和浇筑地点分别随机取样检测。每个工作班或每一单元结构物不应少于两次。
关于规范性文件效力比较及处理的说法，正确的有（ ）。
A.地方性法规的效力低于地方政府规章
B.行政法规的效力低于法律
C.地方性法规在本辖区内的效力高于法律
D.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决
E.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决
答案：B,E
解析：
2020版教材P4页
本题考查的是法的效力层级。------一切法律、行政法规和地方性法规等都不得与宪法相抵触。法律的效力仅低于宪法。行政法规的效力低于宪法和法律。地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规。部门规章的效力低于法律、行政法规。地方政府规章的效力低于法律、行政法规，低于同级或上级地方性法规。故A、C选项不正确，B选项正确。地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。故D选项不正确。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。故E选项正确。
交叉中隔壁法(CRD法)适用于地质条件差的地层、修建跨度不大于（ ）m的隧道。
A.14
B.16
C.18
D.20
答案：D
解析：
P104-108
电动机按转子结构分为（ ）。
A.直流电动机
B.绕线式电动机
C.鼠笼式电动机
D.同步电动机
E.异步电动机
答案：B,C
解析：
本题考查的是电动机、变压器的分类和性能。电动机按结构及工作原理分为同步电动机、异步电动机、直流电动机；按转子的结构分为鼠笼型感应电动机、绕线型感应电动机。
22年二级建造师模拟试题7卷 第4卷
下列属于危险性较大的分部分项工程的是( )。
A.开挖深度超过3m的土方开挖工程
B.搭设高度为4m的模板支撑工程
C.搭设高度22m的落地式钢管脚手架工程
D.搭设跨度为9m的模板支撑工程
答案：A
解析：
2019版教材P262页
二、危险性较大的分部分项工程范围
1.基坑支护、降水工程开挖深度超过3m（含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。
2.土方开挖工程开挖深度超过3 m(含3 m)的基坑(槽)的土方开挖工程。
3.模板工程及支撑体系(1)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。
(2)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
(3)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。
4.起重吊装及安装拆卸工程(1)采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
(2)采用起重机械进行安装的工程。
(3)起重机械设备自身的安装、拆卸。
5.脚手架工程(1)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。
(2)附着式整体和分片提升脚手架工程。
(3)悬挑式脚手架工程。
(4)吊篮脚手架工程。
(5)自制卸料平台、移动操作平台工程。
(6)新型及异型脚手架工程。
6.拆除、爆破工程(1)建筑物、构筑物拆除工程。
(2)采用爆破拆除的工程。
7.其他(1)建筑幕墙安装工程。
(2)钢结构、网架和索膜结构安装工程。
(3)人工挖扩孔桩工程。
(4)地下暗挖、顶管及水下作业工程。
(5)预应力工程。
(6)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。@##
厨房地面与墙体连接处，防水层往墙面上返高度不得低于( )。
A.200mm
B.250mm
C.300mm
D.500mm
答案：B
解析：
2019版教材P206页
厕浴间、厨房四周墙根防水层泛水高度不应小于250mm。
施工工作井不得设在低洼处，井口应比周围地面高（）以上。
A.0．2m
B.0．3m
C.0．4m
D.0．5m
答案：B
解析：
P314-316
工作井不得设在低洼处,且井口应比周围地面高30cm以上,地面排水系统应完好、畅通。
某隧道跨度为16m，则该隧道属于（ )。
A.小跨度隧道
B.中跨度隧道
C.大跨度隧道
D.超大跨度隧道
答案：C
解析：
隧道按跨度分：小跨度隧道（B﹤9m）、中跨度隧道（14m﹥B≥9m）、大跨度隧道（18m﹥B﹥14m）、超大跨度隧道（B≥18m）
背景：北京某教学楼工程，框架结构，地下1层，地上5层，建筑面积2.2万m2，由于地质条件的原因，底板留设了后浇带，工程于2008年5月7日开始施工，计划2009年8月15日竣工，在施工过程中发生了如下事件：
事件一：地下部分基础及结构完成后，监理工程师及时组织了验收。
事件二：在地上框架结构施工中，监理工程师对模板的安装偏差、预埋位置以及轴线位置和支撑系统进行了详细检查之后进行下一道工序。
问题：
1．事件一中有哪些不妥之处，说明正确做法。
2．地基与基础分部包含哪些分项工程？
3．事件二中监理工程师的检查项，哪些属于主控项目和一般项目？
答案：
解析：
1.监理工程师组织验收不妥；
正确的做法是：应由项目总监组织验收。
2．包含的分项工程有：模板、钢筋、混凝土、后浇带、防水。
3．属于主控项目的是：轴线位置和支撑系统检查。属于一般项目的是：模板安装偏差和预埋件位置检查。
双管法高压喷射注浆中喷射的介质是（）。
A.水泥浆液和高压水流
B.水泥浆液和压缩空气
C.压缩空气和高压水流
D.水泥浆液和固化剂
答案：B
解析：
高压喷射单管法：喷射高压水泥浆液一种介质；双管法：喷射高压水泥浆液和压缩空气两种介质；黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com.com 三管法：喷射高压水流、压缩空气及水泥浆液三种介质。
依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.3
B.5
C.7
D.30
答案：C
解析：
2019新版教材P244页
自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
下列关于民事诉讼证人出庭作证的表述中，正确的是()。
A.证人可以只提交书而证词不直接出庭作证
B.证人在庭审时应当旁听
C.法院可以要求证人进行对质
D.数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问
答案：C
解析：
2020版教材P315页
法院认为有必要的，可以让证人进行对质。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定，证人应当出庭作证。证人确有困难不能出庭的，经法院许可，证人可以提交书面证言或者视听资料或者通过双向视听传输技术手段作证。审判人员和当事人可以对证人进行询问。证人不得旁听法庭审理；询问证人时，其他证人不得在场。
22年二级建造师模拟试题7卷 第5卷
根据（ ），为实现项目的进度目标，应健全项目管理的组织体系。
A.项目管理的组织模式 B.项目目标控制的动态控制原理
C.组织与目标的关系 D.网络计划技术的要求
大型排水混凝土构筑物，在施工中为防止混凝土产生裂缝，要严格控制混凝土原料质量，要做到（ ）。
A．砂和碎石要连续级配，但含泥量多少不受限制
B．水泥宜为质量稳定的普通硅酸盐水泥
C．添加外加剂和掺合料必需保证性能可靠，有利于降低混凝土凝固过程中的水化热
D．掺外加剂和掺合料，其目的是提高混凝土凝固过程的水化热，以便提高混凝土强度
E．砂、石的含泥量不超过规范要求
砌体工程不得在( )设置脚手眼。
A.120㎜厚墙、料石清水墙和独立柱
B.240㎜厚墙
C.宽度为2m的窗间墙
D.过梁上与过梁成60度角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内
E.梁或梁垫下及其左右500㎜范围内
答案：A,D,E
解析：
2019版教材P72页
(10)不得在下列墙体或部位设置脚手眼：
1)120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱；
2)过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内；
3)宽度小于lm的窗间墙；
4)门窗洞口两侧石砌体300mm，其他砌体200mm范围内；转角处石砌体600mm,其他砌体450mm范围内；
5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内；
6)设计不允许设置脚手眼的部位；
7)轻质墙体；
8)夹心复合墙外叶墙。
矿业工程的施工项目管理分为（ ）。
A.业主的项目管理（建设监理）
B.总承包单位的项目管理
C.设计单位的项目管理
D.施工单位的项目管理
E.监管单位的项目管理
答案：A,B,C,D
解析：
P99-104
矿业工程施工项目管理，按照参与单位划分包括业主的项目管理（包括建设监理）、总承包单位的项目管理、设计单位的项目管理以及施工单位的项目管理。
下列施工承包合同形式中，承包商承担全部工程量和价格风险的是()。
A、单价合同
B、固定总价合同
C、变动总价合同
D、成本加酬金合同
答案：B
解析：
由于单价合同允许随工程量变化而调整工程总价，业主和承包商都不存在工程量方面的风险，可见对合同双方都比较公平。固定总价合同承包商承担了全部的工作量和价格的风险。变动总价合同是一种相对固定的价格，在合同执行过程中，由于通货膨胀等原因而使所使用的工、料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整。当然，一般由于设计变更、工程量变化或其他工程条件变化所引起的费用变化也可以进行调整。可见，通货膨胀等不可预见因素的风险由业主承担，对承包商而言，其风险相对固定总价合同较小。成本加酬金合同承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。可见，正确选项是B。
(2019年)政府对工程质量监督的行为从性质上属于（ ）。
A.技术服务
B.委托代理
C.行政执法
D.司法审查
答案：C
解析：
工程质量监督的性质属于行政执法行为，是为了保护人民生命和财产安全，由主管部门依据有关 法律法规和工程建设强制性标准，对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位(此五类单 位简称为工程质量责任主体)和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。
下列施工作业内容中，需要编制施工方案的有（）。2017
A.大型设备吊装
B.支架制作安装
C.压力管道焊接
D.设备试运行
E.灯具安装接线
答案：A,C,D
解析：
本题考查的事编制主要施工方案。针对制约施工进度的关键工序和质量控制的重点分项工程，编制主要施工方案。例如，大型设备起重吊装方案、调试方案、重要焊接方案、设备试运行方案等。【教材内容已删除】
在工程实施阶段现场确认实际工程数量时应重点关注的是（）。
A.项目具体实施工艺与原招标清单特征描述的差异
B.原招标图与施工图之间的工程量差异
C.工程内容特征的差异
D.原招标现场与实施现场的差异
E.找出招标人提供的工程量清单中的漏洞
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P212-213
工程实施阶段：根据计价规范中的工程量计算规则，结合投标时的综合单价和经过现场工程师确认的实际工程数量，构成工程进度款的支付额度。 该阶段重点关注的是对施工方有利的项目具体实施工艺与原招标清单特征描述的差异;原招标图与施工图之间的工程量差异、工程内容特征的差异;原招标现场与实施现场的差异等并做好有效的原始记录。
22年二级建造师模拟试题7卷 第6卷
关于管棚施工要求的说法，正确的有()
A、管棚不得采用焊接钢管
B、钢管直径不超过150mm
C、钢管间距一般为钢管直径的2.0～2.5倍
D、在铁路下方施工时，要采用大中直径的钢管连续布设
E、管棚施工工艺流程、设置管棚基地→钻孔→压入钢管→管棚支护下开挖
答案：C,D,E
解析：
2020版教材P116页
宜选用加厚的φ80－φ180mm焊接钢管或无缝钢管制作，所以AB错。
钢管间距应根据支护要求予以确定，宜为300-500mm，所以C正确。
双向相邻管棚的搭接长度不小于3m。D正确。
E选项是测孔放位，钻机就位，水平钻孔，压入钢管，注浆，封口，开挖
（2017年）关于建设工程施工招标评标的说法，正确的是（??）。
A.投标报价中出现单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理
B.投标书中投标报价正本、副本不一致时，将作无效标处理
C.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序
D.初步评审是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审
答案：C
解析：
评标结束应该推荐中标候选人。评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序。正确答案：C
施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，其应当承担（）责任。
A.合同
B.不当得利
C.无因管理
D.侵权
答案：D
解析：
侵权是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。《侵权责任法》规定：建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任；建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因其他责任人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由其他责任人承担侵权责任。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
（2014年） 下列垂直运输机械的安全控制做法中，正确的有（ ）。
A.高度 23m 的物料提升机采用 1 组缆风绳
B.外用电梯底笼周围 2.0m 范围内必须设置牢固的防护栏杆
C.塔吊基础的设计计算作为固定式塔吊专项施工方案内容之一
D.现场多塔作业时，塔机间保持安全距离
E.遇六级以上大风恶劣天气时，塔吊停止作业，并将吊钩放下
答案：C,D
解析：
P225～226。考查内容：垂直运输机械安全管理。 （1）为保证物料提升机整体稳定采用缆风绳时，高度在 20m 以下可设 1 组（不少于 4 根），高度在 30m 以下不少于 2 组，超过 30m 时不应采用缆风绳锚固方法，应采用连墙杆等刚性措施。 （2）外用电梯底笼周围 2.5m 范围内必须设置牢固的防护栏杆，进出口处的上部应根据电梯高度搭设 足够尺寸和强度的防护棚。 （3）固定式塔吊的基础施工应按设计图纸进行，其设计计算和施工详图应作为塔吊专项施工方案内 容之一。 （4）施工现场多塔作业时，塔机间应保持安全距离，以免作业过程中发生碰撞。 （5）遇六级及六级以上大风等恶劣天气，应停止作业，将吊钩升起。以免大风造成吊钩摇晃对现场 人员、建筑物、材料等造成损害。
混凝土碳化会影响钢筋表面的（ ），使钢筋失去混凝土对其保护作用而锈蚀，胀裂混凝土。
A．花纹
B．肋
C．钝化膜
D．防护膜
下列关于工程价款主要结算方式的说法，正确的是（ ）。
A. 分段结算的工程，可按月预支工程款
B. 按月结算的工程，不需进行竣工结算
C.按月结算是在施工过程中按月结算工程款，不需预付
D.只有工程承包合同价在100 万元以下的才可实行竣工后一次结算
根据《水土保持法》的规定，建设项目实施过程中，为防治水土流失而采取的水土保持措施包括()等措施。
A、防冲
B、防淤
C、储存
D、利用
E、植物
答案：A,C,D,E
解析：
水土保持的措施分为防冲措施、储存措施、复垦措施、利用措施和植物措施。
下列关于注浆法说法中，正确的是（）。
A.根据注浆工作与井巷掘进工序的先后时间次序进行分类，注浆法分为预注浆 法和后注浆法
B.预注浆法是在凿井前或在井筒掘进到含水层之前所进行的注浆工作
C.后注浆法是在井巷掘砌之后所进行的注浆工作
D.预注浆往往是为了减少井筒涌水，杜绝井壁和井帮的渗水和加强永久支护采取 的治水措施
E.注浆法既可用于为了减少井筒涌水，加快凿井速度、对井筒全深范围内的所有 含水层进行预注浆“打干井”施工，又可对裂隙含水岩层和松散砂土层进行堵 水、加固
22年二级建造师模拟试题7卷 第7卷
【背景资料】某工程地下2层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构，由于局部技术难度大，
业主采用了邀请招标方式，择优选择了其中一家作为中标单位，
并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。
该工程开工日期为2011年4月1日，合同工期为18个月。
在合同履行过程中发生以下事件：
事件一：2011年5月施工单位为保证施工质量，扩大了开挖面积，导致开挖量、
费用及相应工序持续时间增加。于是向业主提出了索赔费用3．0万元，工期索赔3d
。
事件二：2011年8月份，恰逢连降7d罕见大雨，造成停工损失2．5万元，工期增加了
4d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件三：2012年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加，
导致费用增加3．8万元，相应工序持续时间增加了2d。
于是施工单位据此向业主提出了索赔。
事件四：在工程保修期间发生了由于施工质量原因引起的屋顶漏水、
墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理，而施工单位一再拖延的情况下，
于是业主另请其他施工单位进行了维修。
上述事件中，除事件二外，其他工序时间的延误均未超过工作的总时差。
问题：
1．事件一中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
2．事件二中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
3．事件三中施工单位的索赔是否成立?说明理由。
4．事件四中施工单位的做法是否妥当?说明理由。所发生的维修费用该如何处理?
答案：
解析：
1．事件一中，费用索赔不成立，工期索赔不成立。
理由：因为该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。
2．事件二中，费用索赔不成立，工期可以延长。
理由：因为异常气候条件的变化，属于不可抗力因素，承包商不应得到费用补偿，
但工期应予以顺延。
3．费用索赔成立，工期不予延长。
理由：因为图纸设计方案有误，所以费用索赔成立；
又因为该工作的时间延误未超过工作的总时差，不会影响工期，所以工期不予延长。
4．施工单位的做法不妥当。
理由：在保修期内，施工单位应承担保修责任，及时修复质量问题。
所发生的维修费可以从施工单位保修金中扣除。
异步电动机是现代生产和生活中使用最广泛的一种电动机，其优点包括（ ）。
A.结构简单
B.制造容易
C.功率因数高
D.价格低廉
E.维护方便
答案：A,B,D,E
解析：
本题考核的是异步电动机的优点。异步电动机具有结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、维护方便、坚固耐用等一系列优点。其缺点是：比直流电动机启动性和调速性能较差；与同步电动机相比，其功率因数不高，在运行时必须向电网吸收滞后的无功功率，对电网运行不利。
道路无机结合料稳定基层质量检验的主控项目有( )。
A.原材料质量
B.平整度
C.7d无侧限抗压强度
D.厚度
E.压实度
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P263页
无机结合料稳定基层施工质量检查与验收。 石灰稳定土、水泥稳定土、石灰工业废渣（石灰粉煤灰）稳定砂砾（碎石）等无机结合料稳定基层质量检验项目主要有：集料级配，混合料配合比、含水量、拌合均匀性，基层压实度，7d无侧限抗压强度等。
深基坑的施工支护结构中，现浇钢筋混凝土支撑体系由( )组成。
A.围檩
B.支撑
C.立柱
D.角撑
E.轴力传感器
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P101页
现浇钢筋混凝土支撑体系由围檩、支撑及角撑、立柱和围檩托架或吊筋、立柱、托架锚固件等其他附属构件组成。
对本工程的后置埋件，应进行现场()试验。
A、拉拔
B、剥离
C、胶杯（拉断）
D、抗剪
答案：A
解析：
表2A332035-2中3幕墙工程的第二小条幕墙后置埋件要进行抗拔强度试验答案为A@##
民事诉讼的基本特点包括（）。
A.公权性 B.自愿性 C.保密性
D.强制性 E.程序性
答案：A,D,E
解析：
参见教材P294。本题考查民事诉讼的基本特点。
根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），文明施工费属于建筑安装工程费用中的()。
A.直接工程费
B.企业管理费
C.规费
D.措施项目费
答案：D
解析：
2020新版教材P52页
文明施工费属于建筑安装工程费中的措施项目费。
有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人（）。
A.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由人单位另行安排工作的
B.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
C.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的
E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的
