22年二级建造师模拟冲刺试题集9章 第1章
按照合同法的规定，债权人转让权利应当通知债务人。债权人转让权利的通知（ ）。
A.不得自行撤销
B.有权自行撤销
C.经受让人同意可以撤销
D.经债务人同意可以撤销
E.必须经各方协商一致才能撤销
答案：A,C
解析：
2020版教材P123页
《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。
政府建设行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，有下列职权（ ）
A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正
D.收取建设工程质量监督费
E.对差劣工程开具质量整改单
答案：A,B,C
解析：
2020新版教材P182页
政府建设行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，有下列三项 职权： (1) 要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料； (2) 进入被检查单位的施工现场进行检查； (3) 发现有影响工程质量的问题时，责令改正。 有关单位和个人对政府建设行政主管部门和其他有关部门进行的监督检查应当支持与 配合，不得拒绝或者阻碍建设工程质量监督检查人员依法执行职务。
混凝土坝裂缝处理的目的是( )。
A.保证刚度
B.保证抗渗性
C.提高混凝土的强度
D.保持混凝土的耐久性
E.恢复结构整体性
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P114
混凝土坝裂缝处理的目的，主要是为了恢复其整体性，保持混凝土的强度，耐久性和抗渗性。
下列说法错误的是 （ ）
A.质量控制可以归结为作业技术活动和管理活动
B.质量管理是质量控制的一部分
C.作业技术是突出产品质量或服务质量的直接手段
D.产品或服务质量是作业技术活动的直接结果
答案：B
解析：
本题主要考查对"2Z104011施工质量管理和质量控制的概念和特点”的掌握。选项B错误原 因：质量控制是质量管理的一部分。
（2014年） 下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是（ ）。
A.采购数量变更
B.公司名称变更
C.合同签约人员变更
D.公司法定代表人变更
答案：A
解析：
有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议 方法等的变更，是对合同的实质性变更。采购数量变更属于合同实质内容的变更，需要经合同当事人双方 协商一致。合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。
在立井基岩掘进中，钻眼爆破工作是一项主要工序，约占整个掘进循环时间的（）。
A. 20%~30%
B. 30%~40%
C. 40%~50%
D. 50%~60%
每个矿井必须有( )个以上能行人的安全出口，出口之间的直线水平距离必须符合相关规定。
A.1
B.2
C.3
D.4
根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（ ）
A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚
B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关
C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚
答案：A
解析：
D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类本题考查的是按日连续处罚的法律规定企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚
22年二级建造师模拟冲刺试题集9章 第2章
投标决策的后期阶段主要工作是（ ）。
A.对招标文件的实质性要求作出响应
B.研究在投标中采取的策略
C.审查施工方案
D.复核或计算工程量
答案：B
解析：
本题考查的是施工投标的条件与程序。投标决策的后期阶段。此阶段是从申报资格预审至投标报价（封送投标书）之前。主要研究在投标中采取的策略，包括技术突出优势的策略和商务报价策略。
需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（ ）内，向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A．15 日
B．1个月
C．3个月
D．6个月
岩层走向线与倾向线相差（）度
A.60
B.90
C.120
D.180
答案：B
解析：
2020版教材P29页
倾斜线是垂直于走向线并沿层面倾斜向下所引的直线，倾向与走向正交，但只有一个方向。
施工企业主要负责人对安全生产的责任括（ ）。
A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况
B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动
D.保证本企业安全生产投入的有效实施
答案：D
解析：
2020版教材P 205
本题考查的是施工单位的安全生产责任制度。《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（1）建立、健全本单位安全生产责任制；
（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（6）及时、如实报告生产安全事故；
（7）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。参见教材P207。
按照《地铁设计规范》GB50157-2013，地下铁道隧道工程防水设计应遵循的原则有()。
A、 以截为主
B、 刚柔结合
C、 多道设防
D、 因地制宜
E、 综合治理
答案：B,C,D,E
解析：
《地铁设计规范》GB 50157—2013 规定：地下铁道隧道工程的防水设计，应根据工程地质、水文地质、地震烈度、结构特点、施工方法和使用要求等因素进行，并应遵循以防为主，刚柔结合，多道设防，因地制宜，综合治理”的原则，采取与其相适应的防水措施。
某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保近期还贷，此担保方式属于（ ）担保。
A.保证
B.质押
C.抵押
D.留置
答案：B
解析：
2020版教材P32
本题考查的是质押的法律概念。 按照《担保法》《物权法》的规定，质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。
权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：(1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；(2) 依法可以转让的股份、股票；(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；(4 )依法可以质押的其他权利。
选项B正确。
下列属于成本管理经济措施的有（ ）。
A．加强调度，避免因计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工成本增加
B．管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标
C．对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证
D．认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支
E．结合施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本
是实际抵御洪水标准不低于部颁水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标准，但达不到防洪标准的规定，大坝工作状态基本正常，工程无重大质量问题，能按设计正常运行的大坝，称为（ ）类坝
A.一
B.二
C.二或三
D.三
答案：B
解析：
2020版教材P145
本题考查的是病险水工建筑物除险加固工程的建设要求。二类坝；实际抗御洪 水标准不低于部颁水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标准，但达不到《防洪标准》规定；大坝工作状态基本正常，在一定控制运用条件下能安全运行的大坝。@##
22年二级建造师模拟冲刺试题集9章 第3章
施工进度计划调整的内容，不包括（ ）的调整。
A．工作关系
B．工程量
C．资源提供条件
D．工程质量
答案：D
解析：
进度调整的内容包括工作关系、工程量、资源、必要目标，不包括质量。
建设工程施工过程中，可能会出现不利的地质条件（如地勘未探明的软弱层）而使施工进度延误、成本增加，这种风险属于（ ）。
A.经济与管理风险
B.组织风险
C.工程环境风险
D.技术风险
答案：C
解析：
2020版教材P39页
工程环境风险：如：①自然灾害；②岩土地质条件和水文地质条件；③气象条件；④引起火灾和爆炸的因素等。
某发包人在收到承包人支付工程竣工结算款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议。对此，可采取的处理方式是()。
A.承包人人民法院协商将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿
B.承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿
C.承包人与发包人协商将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价款优先受偿
D.承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿
答案：D
解析：
2019新版教材P292页
发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
根据《标准施工招标文件》，在履行合同过程中，由于发包人（）造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
A.因合同中某项工作质量未达标准，要求暂停施工
B.增加合同工作内容
C.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性
D.迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的
E.提供图纸延误
答案：B,C,D,E
解析：
本题考核的是进度控制的主要条款内容。在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：(1)增加合同工作内容；(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；(3)发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；(4)提供图纸延误。
明确建筑安装工程所含各专业工程项目的划分，对其施工各阶段质量的()，是保证工程质量的重要手段。
A.监督
B.策划
C.检查
D.计划
E.验收
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P342页
一、建筑安装工程施工质量验收程序建筑安装工程质量验收是施工单位进行质量控制结果的反映，也是竣工验收确认工程质量的主要方法和手段。验收工作的基础工作在施工单位，即主要由施工单位来实施，并经第三方的工程质量监督部门或竣工验收组织来确认。监理（建设）单位在施工过程中负责监督检査，使质量验收准确、真实。建筑安装工程质量验收是在施工单位依据质量标准、设计图纸等组织有关人进行自检，并对检查结果进行评定符合要求后，再由监理或建设单位进行验收。
工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当（ ）。
A.要求施工单位整改B.要求施工单位暂停施工
C.及时报告建设单位D.及时向有关主管部门报告
某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是（）。
A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道
B.材料商转让自己的债权应经承包人同意
C.若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消
D.即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消
答案：C
解析：
2019新版教材P122页
债权人转让权利应当通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力，但债权人债权的转让无需得到债务人的同意所以A选项和B选项错误；C选项“若转让时材料商通知了承包人”，债权转让给了建设单位，则建设单位可以主张债的抵消
某施工企业项目经理，在组织项目施工中，施工质量控制不严，造成工程返工，直接经济损失达30万元，则施工企业主要追究其()。
A、 法律责任
B、 经济责任
C、 行政责任
D、 领导责任
答案：B
解析：
项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担法律责任和经济责任。政府主管部门将追究的主要是其法律责任，企业将追究的主要是其经济责任。但是，如果由于项目经理的违法行为而导致企业的损失，企业也有可能追究其法律责任。
22年二级建造师模拟冲刺试题集9章 第4章
下列风险控制方法中，适用于第一类危险源控制的是（ ）。
A.提高各类施工设施的可靠性
B.设置安全监控系统
C.隔离危险物质
D.改善作业环境
答案：C
解析：
第一类危险源控制方法
可以采取消除危险源、限制能量和隔离危险物质、个体防护、应急救援等方法。
下列关于施工现场临时用电要求中，正确的有()。
A、 采用TN-S接地、接零保护系统
B、 采用三级配电系统
C、 采用两级漏电保护和两道防线
D、 采用同一个开关电器直接控制多个用电设备
E、 必须按照“开关箱→分配电箱→总配电箱”顺序送电
答案：A,B,C
解析：
公路工程施工现场临时用电的三项基本原则是：必须采用TN-S接地、接零保护系统；必须采用三级配电系统；必须采用两级漏电保护和两道防线。由于每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备（含插座）。可见选项D是错误的；所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照由总配电箱―分配电箱―开关箱的顺序送电和由开关箱―分配电箱总配电箱的顺序停电（出现电气故障时的紧急情况除外），所以选项E是错误的。
根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），病假在六个月以内的生产工人的工资属于()。
A、 计时工资
B、 特殊情况下支付的工资
C、 津贴补贴
D、 企业管理费
答案：B
解析：
人工费：1.计时工资或计件工资；2.奖金；3.津贴补贴；4.加班加点工资；5.特殊情况下支付的工资：特殊情况下支付的工资是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。
工程建设项目招标人对项目实行总承包招标时，以()形式包括在总承包范围内的过程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。
A.暂列金额
B.保证金
C.总承包服务费
D.暂估价
答案：D
解析：
2020版教材P74页
《招标投标法实施条例》规定，招标人可以依法对工程以及工程建设有关的货物、服务全部或者部分实行总承包招标，以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。
下列钢筋牌号，属于光圆钢筋的有().
A、HPB235
B、HPB300
C、HRB335
D、HRB400
E、HRB500
答案：A,B
解析：
HPB300光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%；HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500及RRB400带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%。HPB×××中的P代表是光圆。HRB×××中的R代表带肋。可见选AB
下列关于转包的说法中,正确的是（ ）。
A. 将工程分包后,未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员,并未对该工程的施工活动进行组织管理的,视同转包行为
B. 将分包工程再分包的,属于转包行为
C. 总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的,视同转包行为
D. 将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的,不属于转包行为
答案：A
解析：
AD是转包，BC是违法分包
转包与违法分包的最核心区别是:自己干了一点还是自己啥也没干。
转包与挂靠的最核心区别是:以自己名义还是以别人名义施工。
以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（ ）。
A．合同
B．志愿服务
C．侵权行为
D．不当得利
E．无因管理
施工放样的原则是()。
A.由整体到局部
B.先控制、后细部
C.先细部、后控制
D.由整体到控制
E.由细部到局部
答案：A,B
解析：
将设计图纸上工程建筑物的位置和高程．用一定的仪器和方法测设到实地上的测量工作称为施工放样。施工放样的原则是“由整体到局部”、“先控制、后细部”，即由施工控制网测设工程建筑物的主轴线．用以控制工程建筑物的整个位置。根据主轴线来测设工程建筑物细部，保证各部分设计的相对位置。故本题应选A、B。
22年二级建造师模拟冲刺试题集9章 第5章
一裁终局原则体现了仲裁的（ ）特点。
A.专业性
B.自愿性
C.独立性
D.快捷性
答案：D
解析：
2020版教材P303页
（五）快捷性 仲裁实行一裁终局，仲裁裁决一经仲裁庭作出即发生法律效力。
关于钢筋混凝土梁配筋的说法，正确的是()。
A、纵向受拉钢筋应布置在梁的受压区
B、梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置
C、梁的箍筋直径最小可采用4mm
D、当梁的截面高度小于200mm时，不应设置箍筋
答案：B
解析：
2020版教材P 20
本题考查的是钢筋混凝土梁、板、柱的特点及配筋要求。当梁的截面高度小于150mm时，可以不设置箍筋；箍筋主要是承担剪力的，在构造上还能固定受力钢筋的位置。
某房建工程的给排水工程由项目专业技术负责人组织验收后，应由（）签署验收意见及验收结构，并签字盖章
A.施工企业施工员
B.专业监理工程师
C.项目专业技术负责人
D.建设单位参加验收的人员
答案：B
解析：
2020新版教材P288页
（3）工程具备隐检条件后，由施工员填写隐蔽工程验收记录，由质检员提前一天报请监理单位，验收时由专业技术负责人组织施工员、质量检查员共同参加，验收后由监理单位专业监理工程师签署验收意见及验收结论，并签字签章。
施工总承包管理与施工总承包相比，其在工作开展程序方面的不同主要表现在（ ）。
A.施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图
B.施工总承包管理单位的招标与设计无关
C.工程实体不得由施工总承包管理单位化整为零，分别进行分包
D.施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期
E.施工总承包管理模式下，每完成一部分施工图就可以分包招标一部分
答案：A,D,E
解析：
施工总承包管理模式与施工总承包模式不同，其差异性主要表现在以下几个方面。
1）工作开展程序不同
施工总承包模式的一般工作程序是：先完成工程项目的设计，即待施工图设计结束后再进行施工总承包的招投标，然后再进行工程施工。
而如果采用施工总承包管理模式，对施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图，换句话说，施工总承包管理模式的招投标可以提前到项目尚处于设计阶段进行。另外，工程实体可以化整为零，分别进行分包单位的招标，即每完成一部分工程的施工图就招标一部分。
施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期。
2）合同关系不同
施工总承包管理模式的合同关系有两种可能，即业主与分包单位直接签订合同或者由施工总承包管理单位与分包单位签订合同。在国内的工程实践中，也有采用业主、施工总承包管理单位和分包单位三方共同签订的形式。
3）对分包单位的选择和认可不同
在施工总承包模式中，施工分包单位往往由施工总承包单位选择，由业主认可。而在施工总承包管理模式中，所有分包单位的选择都是由业主决策的。
一般情况下，分包合同由业主与分包单位直接签订，但每一个分包人的选择和每一个分包合同的签订都要经过施工总承包管理单位的认可。
4）对分包单位的付款不同
对各个分包单位的各种款项可以通过施工总承包管理单位支付，也可以由业主直接支付。
5）施工总承包管理的合同价格
施工总承包管理合同中一般只确定总承包管理费（通常是按工程建安造价的一定百分比计取，也可以确定一个总价），而不需要事先确定建安工程总造价，这也是施工总承包管理模式的招标可以不依赖于施工图设计图纸出齐的原因之一。
某工程包含两个子项工程，甲子项工程预计工程量为5000m3，合同单价240元/m3，乙子项工程估计工程量为2500m3，合同单价580元/m3。工程预付款为合同价的12%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为()万元。
A . 96
B . 212
C . 116
D . 176
答案：B
解析：
工程预付款起扣点可按下式计算：T=P-M/N，式中T——起扣点，即工程预付款开始扣回的累计已完工程价值；P——承包工程合同总额；M——工程预付款数额；N——主要材料及构件所占比重。本题中：合同价款P=5000*240+2500*580=265（万元）；工程预付款M=265*12%=31.8（万元）；N=60%；故预付款的起扣点T=265-265*12%/60%=212（万元）。
甲地注册的建设单位与乙地注册的施工企业在丙地签订了建设工程施工合同。合同约定项目所在地为丁地，若发生纠纷，向丙地法院起诉。则该合同确定诉讼管辖的标准为()。
A.原告住所地
B.被告住所地
C.合同签订地
D.合同履行地
答案：C
解析：
2019新版教材P306页
《民事诉讼法》规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。合同当事人也可以在书面合同中协议选择被告所在地、合同履行地、合同签订地、原告所在地、标的物所在地人民法院管辖，但是不得违反对级别管辖和专属管辖的规定。
下列关于进度计划的相关表述中，错误的是（ ）。
A.横道图不能明确反映关键工作和关键线路
B.横道图能反映出工作所具有的机动时间
C.网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系
D.横道图不利于施工进度的动态控制
答案：B
解析：
本题考查的是单位工程施工进度计划实施。选项B的正确描述为“横道图不能反映出工作所具有的机动时间”。
通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，（ ）为验收通过。
A．降级判定
B．严禁判定
C．协商判定
D．仲裁判定
答案：B
解析：
通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁判定为验收通过。
22年二级建造师模拟冲刺试题集9章 第6章
点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片(PVB)厚度不应小于()。
A.0.65mm
B.0.76mm
C.0.56mm
D.0.67mm
答案：B
解析：
2019版教材P213页
4）幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片干法加工合成的夹层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片(PVB)厚度不应小于0.76mm。
杆件受轴向拉力时，杆件线应变的符号为（ ）。
A．负
B．正
C．零
D．不能确定
厚度为3～5mm的净片玻璃可直接用于的部位是( )。
A.有框门窗
B.隔断
C.橱窗
D.无框门
答案：A
解析：
2019版教材P39页
3~5mm的净片玻璃一般直接用于有框门窗的采光，
对仲裁裁决,若被申请人提出证据证明仲裁裁决有法定不予执行情形的,经人民法院组成合议庭审查核实后,可以裁定不予执行。这些情况包括（ ）。
A. 仅在合同中有仲裁条款而无协议书的
B. 裁决的事项不属于仲裁协议的范围
C. 裁决书适用法律确有错误
D. 仲裁庭成员有徇私舞弊行为
E. 仲裁庭的形式采用的是独任仲裁庭
背景
某机电设备安装公司承包了一台带换热段的分离塔和附属容器、工艺管道的安装工程。合同约定，分离塔由安装公司制造或订货，建设单位提供制造图纸。由于该塔属压力容器，安装公司不具备压力容器制造和现场组焊资格，故向某具备资格的容器制造方订货。安装公司为了抢工期，未办理任何手续，在分离塔运抵现场卸车后，直接就吊装就位，并进行后续的配管工程。在工程实施过程中，出现了以下事件：事件一：在管道系统压力试验中，塔进、出口管道上的多个阀门发生泄漏。检查施工记录，该批由建设单位供货的阀门在安装前未进行试验。安装公司拆卸阀门并处理后重新试压合格，工期比原计划延误6天。安装单位就工期延误造成的损失向建设单位索赔，遭到建设单位拒绝。事件二：在联动试运行中，分离塔换热段管板与接管连接的多处焊缝泄露，试运行中止。安装单位对塔泄漏处进行了补焊处理后，再次启动试运行，而塔的原漏点泄漏更加严重，不得不再次停止试运行。分析事故原因，确定是由分离塔质量问题引起，但未查到分离塔的出厂质量证明文件和现场交接记录。由于分离塔待修停工，使该项目推迟竣工投产2个月。为此，建设单位要求安装单位承担质量责任并赔偿全部经济损失。
问题：
1.阀门安装前应由哪个单位进行何种试验？该管道使用的阀门试验的比例是多少？
2.说明建设单位拒绝安装单位对事件一提出索赔的理由。
3.安装单位在分离塔安装前应根据什么规定，申办何种手续？安装单位对分离塔进行补焊作业有什么不妥？
4.事件二中，安装单位和容器制造厂的质量职责是什么，对事故各自应负什么质量和经济责任？说明理由。
1.阀门安装前应由安装单位进行强度和严密性试验。该管道使用的阀门试验的比例是100%。
2.建设单位拒绝安装单位对事件一提出索赔的理由、阀门经重新试压合格，其泄漏原因属于安装质量问题，与建设单位供货质量无关，故该质量问题属于安装单位的责任，不能提出索赔。
3.安装单位在分离塔安装前应根据特种设备的相关规定，向压力容器所在地的安全监察机构办理书面告知手续。安装单位对分离塔进行补焊作业的不妥、安装单位不具备压力容器制造和现场组焊资格。
4.安装单位应对工程质量全面负责。由于分离塔是安装单位自己订购，且在质量管理上存在过错，应承担部分返工费用和经济赔偿。容器制造厂应对分离塔的制造质量负责。应承担设备质量缺陷的返修责任，赔偿由此造成的经济损失。
答案：
解析：
本案例第1问主要考查阀门安装附件检验。阀门安装前，应作强度和严密性试验。试验应在每批（同牌号、同型号、同规格）数量中抽查10%，且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个（即100%）做强度和严密性试验。
本案例第2问主要考查施工项目实施索赔的理由。施工项目实施索赔，应具备下列理由之一：发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；因工程变更造成的时间、费用的损失；由于监理工程师的错误造成的时间、费用的损失；发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的费用；非承包人的原因导致工程停工造成的损失；与国家的政策法规有冲突而造成的费用损失。阀门经安装公司拆卸并处理重新试压合格，说明阀门质量没有问题，泄露原因是安装质量问题，非阀门本身质量（建设单位）的原因。
本案例第3问主要考查分离塔安装相关知识。压力容器属于特种设备，按照相关规定，特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。从事压力容器完整产品安装的单位必须是已取得相应的压力容器制造（包括现场组焊）资格的单位.或者是经安装单位所在地的省级安全监察机构批准的安装单位。
本案例第4问主要考查施工单位的质量职责及责任。本案例背景明确规定，安装公司承担分离塔及附属容器和管道的安装，并明确规定，谁违约，谁承担责任，分包合同同样如此。本案例中安装公司在质量问题上违约，故应承担工期和质量全部责任（因分离塔也是安装公司自己订购的）和费用损失。因直接原因属设备质量缺陷，安装公司又可根据订货合同追究制造厂的责任，要求赔偿返修及延误工期的损失，但安装公司未认真进行设备监造和设备验收也应负部分连带责任。
采用冷拉方法调直HRB335级钢筋时，冷拉率不宜大于（ ）。
A.1％
B.4％
C.5％
D.10％
答案：A
解析：
P42-47
用冷拉方法调直钢筋时，HPB300级钢筋的冷拉率不宜大于4%，HRB335级、HRB400级及RRB400级冷拉率不宜大于1%。
在编制施工进度计划时，如果合理地考虑（ ），将有利于提高施工质量、降低施工成本。
A．施工资源的运用
B．施工工期的延长
C．施工队伍的素质
D．施工资金的安排
（2015年） 根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固 定期限劳动合同之日起劳动者每月支付（ ）的工资。
A.4 倍
B.3 倍
C.2 倍
D.1 倍
答案：C
解析：
用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同 之日起向劳动者每月支付 2 倍的工资。
22年二级建造师模拟冲刺试题集9章 第7章
建筑智能化监控设备中，电动阀门驱动器参数必须满足设计要求的有（）。2011
A.尺寸
B.行程
C.压力
D.重量
E.最大关紧力
答案：B,C,E
解析：
考查内容：建筑智能化工程施工技术要点。电动阀门驱动器的行程.压力和最大关紧力（关阀的压力）必须满足设计要求。在安装前宜进行模拟动作和压力试验。
下列焊缝外观检查项目中，需用焊接检验尺进行检查测量的是（ ）
A. 余高
B. 凹陷
C. 错口
D. 裂纹
E. 焊瘤
关于建设工程总承包，下列表述正确的是（）。
A.总承包分为工程总承包和施工总承包
B.具有总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务
C.发包单位不能将建筑工程的施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位
D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
E.具有勘察、设计资质的企业，可以承接施工总承包业务
答案：A,B,D
解析：
2019新版教材P95页
总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类。故A正确。 我国对工程总承包不设立专门的资质。凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，均可依法从事资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务。故B正确。 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。故D正确。@##
某平原地区路基填筑，为预防路基边坡病害，可采取的措施有（）。
A.酌情控制填土速率
B.路基填筑过程中严格控制有效宽度
C.加强地表水、地下水的排除
D.采用纵向水平分层法施工
E.掺加稳定剂提高路基层位强度
答案：A,B,C,E
解析：
2019版教材P44页
（4）掺加稳定剂提高路基层位强度，酌情控制填土速率 ；
（5）路基填筑过程中严格控制有效宽度 ；
（6）加强地表水、地下水的排除，提高路基的水稳定性 ；
（8）原地面坡度大于12%的路段，应采用纵向水平层法施工 。
梁下部纵向受力钢筋接头位置宜设置在（）。
A.梁跨中
B.梁支座
C.距梁支座1/3处
D.可随意设置
答案：C
解析：
连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3跨度范围内，下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3跨度范围内。
组成地壳的岩层受水平构造应力作用，使原始为水平产状的岩层产生塑性变形，形成一系列波状弯曲而未丧失其连续性的构造称为( )。
A.地质构造
B.产状
C.褶皱构造
D.断裂构造
答案：C
解析：
2019版教材P29页
褶皱构造，是指组成地壳的岩层受水平构造应力作用，使原始为水平产状的岩层产生塑性变形，形成一系列波状弯曲而未丧失其连续性的构造。
下列关于筏形基础的施工要点和要求的叙述正确的是（ ）。
A．混凝土浇筑完毕，表面应覆盖和洒水养护不少于10d
B．当混凝土强度达到设计强度的30％时，应进行基坑回填
C．人工降低地下水位至基坑底不少于1000mm
D．混凝土浇筑时多设置施工缝
针对施工现场临时用电设备台数或总容量，应编制用电组织设计的是( )。
A、施工现场临时用电设备在5 台及以上
B、施工现场临时用电设备在5 台以下
C、设备总容量在50kW 以下
D、施工现场临时用电设备在5 台及以上并且设备总容量在50kW 以下
答案：A
解析：
临时用电方案不仅直接关系到用电人员的安全，也关系到施工进度和工程质量。《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 规定，施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50kw及以上者，应编制用电组织设计。故选项 A 正确。@##
22年二级建造师模拟冲刺试题集9章 第8章
下列实测数据中，符合卷管制作要求的有（ ）。
A.同一筒节两纵焊缝距离为200mm
B.两节组对时，相邻筒节两纵焊缝间距100mm
C.加固环对接缝与管子纵焊缝错开120mm
D.卷管端面与中心线的垂直允许偏差为管子外径的8‰
E.每米直管的平直度偏差为1.5mm
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P77
本题考查的是工业管道施工的技术要求。卷管制作要求：（1）卷管同一筒节两纵焊缝间距不应小于200mm；（2）卷管组对时，相邻筒节两纵焊缝间距应大于100mm；（3）有加固环、板的卷管，其对接焊缝应与管子纵向焊缝错开，其间距不应小于100mm，加固环、板距卷管的环焊缝不应小于50mm；（4）卷管端面与中心线的垂直允许偏差不得大于管子外径的1%，且不得大于3mm，每米直管的平直度偏差不得大于1mm。
工程竣工验收进行工程竣工结算，由（ ）签发最终工程款支付证书。
A．总监理工程师
B．发包人
C．承包人
D．建造师
某工程主体结构混凝土工程量约3200m3，预算单价550 元/m3，计划4 个月内均衡完成。开工后，混凝土实际采购价格为560 元/m3。施工至第二个月底，实际完成混凝土工程量l800m3。运用赢得值法，可分析得到该工程发生了费用偏差，此时应采取的可行的纠偏措施是（ ）。
A．加快施工进度
B．重新选择混凝土供应商
C．调整工程数量
D．进行材料代用
答案：B
解析：
因费用偏差CV=BCWP-ACWP＝990000-1008000＝-18000 元，项目费用超支。从题意可知，主要原因是混凝土实际采购价格高于预算单价，故可以通过重新选择混凝土供应商，寻求较低的实际采购价格，作为纠偏的可行措施。从上题可知，进度偏差SV 大于零，再加快施工进度对降低成本无助；调整工程数量和进行材料代用与设计不符，不能采用。所以，选项A、C、D 不恰当。选项B 合理，故选B。
批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
答案：B
解析：
2019新版教材P49页
对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工 报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因 故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
按工程建设重大事故的分级，该工程事故属于（ ）。
A．一级重大事故
B．二级重大事故
C．三级重大事故
D．四级重大事故
事故调查分析报告，一般应包括（ ）内容。
A．发生质量事故的时间、地点、事故情况
B．有关的记录、事故的发展变化趋势，是否已趋稳定
C．应尽量把事情平息，保证知情者控制在最少
D．是内在的实质性的问题，还是表面性的问题；是否需要及时处理
E．阐明造成质量事故的主要原因，并应附有说服力的资料、数据说明
分包合同履行过程中，当分包人认为自己的合法权益受到损害，分包人可向( )提出索赔要求。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.法院
答案：A
解析：
2019版教材P262页
分包合同履行过程中，当分包人认为自己的合法权益受到损害，无论事件起因于发包人或监理人，还是承包人的责任，他都只能向承包人提出索赔要求。监理人、发包人与分包人无合同关系，即使要上法庭，分包人也只能起诉承包人。
在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处()万元以下罚款。
A、1
B、2
C、3
D、5
答案：B
解析：
在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处2万元以下罚款。
22年二级建造师模拟冲刺试题集9章 第9章
下列各项属于事前质量控制的有（）。
A.对质量活动过程的监督控制
B.分析可能导致质量目标偏离的各种影响因素
C.对质量活动结果的评价
D.对质量偏差的纠正
答案：B
解析：
2020新版教材P161页
1. 事前质量控制 即在正式施工前进行的事前主动质量控制，通过编制施工质量计划，明确质量目标， 制定施工方案，设置质量管理点，落实质量责任，分析可能导致质量目标偏离的各种影响 因素，针对这些影响因素制定有效的预防措施，防患于未然。
甲公司经济性裁员6个月内重新招用人员，应当（）。
A.恢复与被裁人员的劳动关系
B.重新与被裁人员签订劳动合同
C.优先录用被裁人员
D.通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减人员
答案：D
解析：
2020版教材P135
用人单位在6个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减人员。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)，下列安全事故中，属于一般事故的是()。
A.2人死亡，5人重伤，直接经济损失500万元
B.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元
C.12人死亡，直接经济损失960万元
D.36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元
答案：A
解析：
2020新版教材P175页
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(同务院令第493号)规定，按生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故.是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故：(2)重大事故.是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。
根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007)，采用电力起爆方法开挖隧洞，装炮时，可在30m以外用()照明。
A、投光灯
B、白炽灯
C、防爆灯
D、节能灯
答案：A
解析：
2020版教材P357页
13.2.10采用电力起爆方法，装炮时距工作面30m以内应断开电源，可在30m以外用投光灯或矿灯照明。
罐笼提升中，不符合安全要求的是（ ）。
A.立井升降人员应使用罐笼或带乘人用的箕斗
B.罐笼或罐帘的高度应大于1.2m
C.升降人员的罐笼地步应满铺钢板
D.立井采用罐笼升降人员时的速度不得超过斜井提人的速度
答案：D
解析：
P222-228
为升降人员和升降人员与物料的罐笼包括有乘人间的算斗，必须符合下列要求:1.罐底必须满铺钢板，需要设孔时，必须设置牢固可靠的门;两侧用钢板挡严，不得有孔。
2.进出口必须装设罐门或罐帘，高度不得小于1.2 m。帷门或罐帘下部边缘至罐底的距离不得超过250mm，罐帘横杆的间距不得大于200mm。罐门不得向外开。
3.提升矿车的罐笼内必须装有阻车器。
4.单层罐笼和多层罐笼的上层净高（带弹簧的主拉杆除外）不得小于1.9m，其他各层净高不得小于1.8 m。
5.罐笼内每人占有的有面积应不小于0.18m2灌笼每层内1次容纳的人数应当明确规定。超过规定人数时，把钩工必须制止。6.罐笼提升时加速度和减速度，都不得超过0.7 5 m/s。升降人员时，其最大速度不得超过提升高度数值平方根数的1/2，且最大不得超过1 2 m/s;升降物料时其最大速度不得超过提升高度数值平方根数的3/。
符合下列情况之一时，应在沥青面层上铺筑上封层（）。
A.需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面
B.半刚性基层上铺筑沥青层
C.沥青面层空隙较大，透水严重
D.在铺筑基层后，不能及时铺筑沥青面层，且须开放交通
E.水泥混凝土路面上铺筑沥青层
答案：A,C
解析：
本题考查的是封层的施工技术。各种封层适用于加铺薄层罩面、磨耗层、水泥混凝土路面上的应力缓冲层、各种防水和密水层、预防性养护罩面层。上封层根据情况可选择乳化沥青稀浆封层、微表处、改性沥青集料封层、薄层磨耗层或其他适宜材料。上封层的类型根据使用目的、路面的破损程度选用。
改性沥青及改性沥青混合料的生产温度应根据( )来确定。
A.改性沥青品种
B.改性沥青黏度
C.辗压机械类型
D.气候条件
E.铺装层的厚度
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P23页
(1)改性沥青混合料生产温度应根据改性沥青品种、黏度、气候条件、铺装层的厚度确定。
根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》SL 654-2014，工程等级为Ⅰ等的水库工程，其合理使用年限为（）年。
A.50
B.100
C.150
D.200
答案：C
解析：
2020版教材P24
水利水电工程合理使用年限，应根据工程类别和等别按表2F311013-1确定。对综合利用的水利水电工程，当按各综合利用项目确定的合理使用年限不同时，其合理使用年限应按其中最髙的年限确定。
