二级建造师考试题目下载5辑

井架按建造材料不同可分为钢井架、钢筋混凝土井架、砖井架、木井架。常用的钢井架结构一般包括头部、立架、斜架、井口支撑梁、斜架基础等五大部分。

设备采购合同约定由采购方负责安装，采购方可以要求供货方提供必要的技术服务现场服务，包括供方派必要的技术人员到现场进行技术交底，指导安装和调试，处理设备的质量问题，参加试车和验收试验等。因此，本题中的组织设备调试组织试车和验收，均不属于技术服务和现场服务，故选项C 正确。@##

本题考核的是变更估价原则。根据《标准施工招标文件》，除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；
（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按总监理工程师与合同当事人进行商定或确定变更工作的单价；
（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按总监理工程师与合同当事人进行商定或确定变更工作的单价。

民事诉讼时效。构成诉讼时效中止的条件是，在诉讼时效期间的最后 6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权。本题中如果构成诉讼时效中止，应该为 7月 1日-12月 31日期间发生不可抗力事件。故 5月 1日-6月 30日的地震因不在该范围时间内，不构成影响，仅 7月 1日-7月 31日该段时间构成影响。故相应延迟一个月的时间。本题中未起诉成功，不构成诉讼时效中断。

本题考查的是桥梁基础分类及各类基础适用条件。地下连续墙适用于地下挡土墙、竖向和侧向荷载的基础、挡水围堰。

2019版教材P310页
《民事诉讼法》规定，对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务。

1．从本合同规定的内容分析,事件一中,施工单位提出索赔不合理。
理由是,合同已明确规定工程单价不做调整,工程单价主要是由人工费、材料费、机械台班费组成,若增加材料费和台班费,势必调整了工程单价,违背合同约定。
2．从双方的责任和关系出发分析，B分包单位向A公司进行的索赔合理。因大型吊车是A公司租凭的，A公司应准时交付分包单位，责任在A公司。
3．从机电工程索赔的原因和规定，分析哪些可以索赔，哪些不可以索赔。费用索赔=5+20=25万元；工期索赔=2+3=5天；不能索赔项：
(1)改变吊装工艺2万元已含在施工单位的技术措施费用；
(2)因暴雨窝工费10万元,机具修理费5万元,属不可抗力的自然灾害原因造成,合同法规定,不可抗力原因引起的费用损失各自承担,工期可顺延；
(3)吊车租赁延长工期3天,增加费用5万元,因吊车是施工单位自己租赁,造成的工期延误和费用损失应自负。
4.事件四中A公司拒绝几台吸收比小于1.2的电动机进行交接试验的理由是：凡吸收比小于1.2的电动机，都应先干燥后再进行交流耐压试验。
5.自动化仪表的温度取源部件与管道安装时的要求：温度取源部件与管道垂直安装时，取源部件轴线应与管道轴线垂直相交；在管道的拐弯处安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相重合；与管道呈倾斜角度安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相交。

无机结合料稳定粒料基层属于半刚性基层，包括石灰稳定土类基层、石灰粉煤灰稳定砂砾基层、石灰粉煤灰钢渣稳定土类基层、水泥稳定土类基层等。级配砂砾及级配砾石基层属于柔性基层，可用作城市次干路及其以下道路基层。

2020版教材P205
（8） 厕浴间、厨房四周墙根防水层泛水高度不应小于250mm，其他墙面防水以可能 溅到水的范围为基准向外延伸不应小于250mm。浴室花洒所在及邻近墙面防水层高度不 应小于1. 8m。
地漏与地面混凝土间留置凹槽，用合成高分子密封胶进行密封防水处理。地漏四周应设置加强防水层，加强层宽度不应小于150mm
防水层施工完毕后的楼地面向地漏处的排水坡度不宜小于1%，地面不得有积水现象
厕所间、厨房的墙体，宜设置高出楼地面150mm以上的现浇混凝土泛水

2020版教材P116
建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

依法进行装修工程《建筑工程质量管理条例》规定，及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。可见B为正确选项

全瓷式瓷横担的固定处应加软垫。

2019版教材P258页
（1）新建、改建、扩建的建筑工程均应编制竣工图；竣工图应真实反映竣工工程的实际情况。

水冲法沉桩是锤击沉桩的一种辅助方法。利用高压水流经过桩侧面或空心桩内部的射水管冲击桩尖附近土层，便于锤击沉桩。一般是边冲水边打桩，当沉桩至标高的1-2m时停止冲水，用锤击至规定标高。水冲法适用于砂土和碎石土，有时对于特别长的预制桩，单靠锤击有一定困难时，亦可用水冲法辅助之。

2020新版教材P141页
工作E紧后工作的最早开始时间=min{25,28}=25,工作E最早开始时间和持续时间分别为17和6,即工作E的最早完成时间=17十6=23,所以工作E的自由时差=紧后工作的最早开始时间-本工作最早完成时间=25-23=2。

2019版教材P17页
1.涵洞的洞身断面形式（1）圆形管涵。它的水利条件和受力条件较好，多由混凝土或钢筋混凝土建造，适用于无压涵洞和小型有压涵洞。（A选项正确）（3）盖板涵洞。断面为矩形，由底板、边墙和盖板组成，适用于小型无压涵洞。（B选项错误）（4）拱形涵洞。由底板、边墙和拱圈组成。因受力条件较好，多用于填土较高，跨度较大的无压涵洞。适用于小型无压涵洞。（E选项正确）2.洞身构造（2）沉降缝。对于有压涵洞，缝中要设止水，以防止渗水使涵洞四周的填土产生渗透变形。（C选项正确）（3）截水环。对于有压涵洞要在洞身四周设若干截水环或用黏土包裹形成涵衣，用以防止洞身外围产生集中渗流。（D选项正确）@##

当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

本题考查的是耐火砖砌筑的主要技术要求。砌砖中断或返工拆除时，应做成梯形斜槎。

2019版教材P77页
（四）蒸汽吹扫实施要点
1.蒸汽管道吹扫前，管道系统的绝热工程应己完成。
2.蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫，流速不小于30m/s，吹扫前先行暖管、及时疏水，检查管道热位移。
3.蒸汽吹扫应按加热→冷却→再加热的顺序循环进行，并采取每次吹扫一根，轮流吹扫的方法。

2019新版教材P127页
用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物；不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。

2020版教材P138
金属导管按每个检验批的导管连接总数抽查10%，且不得少于1处。

本题考查的是施工生产安全事故的处理。有关地方政府或者有关部门故意拖延或者拒绝落实经批复的对事故责任人的处理意见的，由监察机关对有关责任人员依法给予处分。

参见教材 P214。 施工合同文件的组成及优先解释顺序（双方有关的工程洽商、 变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分） ：（1） 施工合同协议书（2） 中标通知书；（3） 投标书及其附件；（4） 施工合同专用条款；（5） 施工合同通用条款；（6） 标准、 规范及有关技术文件；（7） 图纸；（8） 工程量清单；（9） 工程报价单或预算书。

2020版教材P247
（二） 支架现浇法施工风险控制措施 1. 支架法施工前，应根据结构特点、混凝土施工工艺和现行的有关要求对支架进行 施工专项安全设计，并制订安装、拆除程序及安全技术措施。 2. 支架立柱应置于平整、坚实的地基上， 立柱底部应铺设垫板或混凝土垫块扩散压 力； 支架地基处应有排水措施，严禁被水浸泡。 3. 支架的立柱应设水平撑和双向斜撑，斜撑的水平夹角以45° 为宜。立柱高于5m 时， 水平撑间距不得大于2m, 并在两水平撑之间加剪刀撑。 4. 支架高度较高时，应设一组缆风绳。 5. 在河水中支搭支架应设防冲撞设施，并应经常检查防冲撞设计和支架状况，发现 松动、变形、沉降应及时加固。

2020版教材P221
土方路基工程施工中常见质量控制关键点： （1）施工放样与断面测量。（2）路基原地面处理，按施工技术合同或规范规定要求处理，并平整压实。（3）使用适宜材料，必须采用设计和规范规定的适用材料，保证原材料合格，正确确定土的最大干密度和最佳含水量。（4）压实设备及压实方案。（5）路基纵横向排水系统设置。（6）每层的松铺厚度、横坡及填筑速率。（7）分层压实，控制填土的含水量，确保压实度达到设计要求。

1.在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质量验收工作。
进场验收要求：验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行；验收内容包括材料品种、规格、型号、质量、数量、证件等；验收要做好记录、办理验收手续；要求复检的材料应有取样送检证明报告； 对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。
2.不正确。因为：建设单位供应的材料（又称甲供或顾客提供的材料）也应按工程材料进场验收的要求，同等管理，确保不使用质量不合格材料。
施工单位应首先向建设单位供应部门索要材质证明和出厂合格证；其次在没有材质证明和出厂合格证时，应按设计文件的要求和材料的制造标准对材料进行检验，确认达到质量合格的指标；三是有复检、抽检的材料应按要求检验。
3.甲工程队的错误是未事先报送材料需用计划，超限额乱领和多领材料，未严格执行限额领料制度；施工完后剩余材料未办理退库。
正确的做法应是：①用料前向项目经理部材料供应部门报送材料需用计划，计划包括：材料规格型号、数量质量、需用时间等，由供应部门审批；②按材料需用计划实行限额领料，事先不超限额领料；③施工完后剩余材料及时办理退库。
4.施工单位项目部材供应部门存在的问题是：未对工程队要求上报材料需用量计划并进行审批，对工程的实际需用量心中无数；未建立材料使用限额领料制度，造成工程队随意领料。
纠正的方法：建立和完善项目材料需用量和供应计划体系；严格执行材料使用限额领料制度。

2019新版教材P270页
施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

P14。考查内容：结构的功能要求。
安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。

参见教材 P250、 P262。 考查内容： 工程资料移交与归档。建设单位应按国家有关法规和标准规定向城建档案管理部门移交工程档案， 并办理相关手续。 有条件时，向城建档案管理部门移交的工程档案应为原件。

2019版教材P73，
第五条本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：
（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；
（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；
（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。
同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

2020版教材P 314
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》中规定，人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限。举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许。人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于15日，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于10日。

（四）工程安全不良行为认定标准。（14）未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的；

2020版教材P9页
代理涉及三方当事人，即被代理人、代理人和代理关系所涉及的第三人。

2019版教材P63页
吊装时构件的吊环应顺直，吊绳与起吊构件的交角小于60°时，应设置吊装或吊装扁担，尽量使吊环垂直受力。@##

本题考查的是按工程进度编制施工成本计划的方法。
第6月末计划成本累计为100+200+400+600+800+900=3000万元；
第6月末实际成本累计为100+200+400+600+800+1000=3100万元；
第8月末计划成本累计为100+200+400+600+800+900+800+600=4400万元；
第8月末实际成本累计为100+200+400+600+800+1000+800+700=4600万元。

2019版教材P224页
工序质量控制的方法一般有质量预控、工序分析、质量控制点的设置三种，以质量预控为主。

1、(1)事件一中的不妥之处：项目开工前，监理单位组织设计、施工单位共同研究确定项目划分。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176--2007，应由项目法人组织监理、设计、施工等单位进行工程项目划分。
(2)堤防工程单位工程项目划分的原则是按招标标段及工程结构划分单位工程，规模 较大的交叉连接建筑物及管理设施以每座独立的建筑物为一个单位工程。
2、事件二现场核查料场的内容：
(1)料场位置、开挖范围和开采条件，并对可开采土料厚度及储量作出估算；
(2)了解料场的水文地质条件和采料时受水位变动影响的情况；
(3)普查料场土质和土的天然含水量；
(4)根据设计要求对料场土质做简易鉴别，对筑堤土料的适用性做初步评估。
(5)核查土料特性，采集代表性土样按《土工试验规程》SL237—1999的要求做颗粒组成、黏性土的液塑限和击实、砂性土的相对密度等试验。
3、事件三中，碾压试验场地布置的有关要求包括：
(1)碾压试验允许在堤基范围内进行，试验前应将堤基平整清理，并将表层压实至不低于填土设计要求的密实程度；
(2)碾压试验的场地面积，应不小于20m×30m；
(3)将试验场地以长边为轴线方向，划分为10m×15m的4个试验小块。
4、(1)事件四中，不妥之处：施工单位组织有关人员填写了工程施工质量缺陷备案表，并上报项目法人备案。
正确的做法为：施工质量缺陷备案表应由监理单位组织填写，内容应真实、准确、完整。各参建单位代表在质量缺陷备案表上签字，若有不同意见应明确记载，并及时报工程质量监督机构备案。
(2)在《水利工程质量事故处理暂行规定》中以下质量问题属于质量缺陷：
①发生在大体积混凝土、金结制作安装及机电设备安装工程中，处理所需物资、器材及设备、人工等直接损失费用不超过20万人民币。
②发生在土石方工程或混凝土薄壁工程中，处理所需物资、器材及设备、人工等直接损失费用不超过10万人民币。
③处理后不影响工程的正常使用和寿命。

2020版教材P239页
国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。本题描述死亡3人，应为较大类型的事故，故C项正确。