21年二级建造师每日一练7卷

发布时间:2021-12-13
21年二级建造师每日一练7卷

21年二级建造师每日一练7卷 第1卷


工程完工后,施工单位向()提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。

A.当地建设行政主管部门
B.设计单位
C.监理单位
D.建设单位

答案:D
解析:
2020新版教材P173页
单位工程质量验收也称质量竣工验收。进行监理的工程项目,单位工程完工后,施工 单位应组织有关人员进行自检。总监理工程师应组织各专业监理工程师时工程质量进行预 验收。存在施工质量问题时,应由施工单位整改。整改完毕后,由施工单位向建设单位提 交工程竣工报告,申请工程竣丁验收。竣工验收的内容和方法见“二、施工项目竣工质量 验收”。


运用动态控制原理控制施工成本时,要定期对施工成本的计划值和实际值进行比较。相对于施工成本规划而言,实际值是指()。

A.工程合同价
B.实际施工成本
C.投标价
D.实际支付的工程款

答案:B
解析:
2020新版教材P30页
施工成本的计划值和实际值的比较包括:①工程合同价与投标价中的相应成本项的比较;②工程合同价与施工成本规划中的相应成本项的比较;


能在酸碱性环境适应的非金属风管是( )。

A.酚醛复合风管

B.玻璃纤维复合风管

C.聚氨酯复合风管

D.硬聚氯乙烯风管

正确答案:D


招标人澄清或者修改招标文件的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的,应当在()以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。

A.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前,或者投标截止时间至少20日前
B.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少15日前
C.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少20日前
D.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前,或者投标截止时间至少15日前

答案:B
解析:
2019版教材P76页
《招标投标法实施条例》进一步规定,招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少1 5日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。


在施工过程中,施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同,但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商,关于该货款处理的说法,正确的是

A.只能由法院确定归属
B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利
C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商
D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

答案:B
解析:
本题考查的是不当得利


关于施工现场安全用电的做法,正确的是( )。



A.所有用电设备用同一个专用开关箱
B.总配电箱无需加装漏电保护器
C.现场用电设备10台,编制了用电组织设计
D.施工现场的动力用电和照明用电形成一个用电回路

答案:C
解析:
A、当用细铜丝代替后,细铜丝的熔点很高,温度即使升高到一定程度,它也不会自动熔断,起不到保护电路的作用,故A错误;B、插头与插座接触不良,会引起用电器断路,无法正常使用,故B错误;C、大功率用电器过多,会引起干路电流过大,从而损坏电路,故C正确;D、大功率或带有金属外壳的用电器,使用两孔插座,没有接地功能,用电器外壳带电,会危及人身安全.故D错误;故选C.@##


21年二级建造师每日一练7卷 第2卷


钢结构焊接中,可以引弧的构件是()。

A.主要构件
B.次要构件
C.连接板
D.引弧板

答案:D
解析:
2019版教材P200页
“(3)严禁在焊缝区以外的母材上打火引弧。在坡口内起弧的局部面积应焊接一次,不得留下弧坑。当引弧板、引出板和衬垫板为钢材时,应选用屈服强度不大于被焊钢材标称强度的钢材,且焊接性相近。”根据原文可知可以引弧的构件只能在结构构件以外单独设置引弧板。


根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故发生后,下列说法正确的是( )。

A、单位负责人接到报告后,应当于2 小时内向有关部门报告
B、单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告
C、事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告
D、情况紧急时,事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告

答案:B
解析:


邓某在受到欺诈的情况下与李某订立了合同,后经邓某向人民法院申请,撤销了该合同,则该合同自( )起不发生法律效力。

A.合同订立时
B.人民法院决定撤销之日
C.人民法院受理请求之日
D.权利人知道可撤销事由之日

答案:A
解析:
本题考查的是可撤销合同。无效合同或被撤销的合同自始没有法律约束力。因此该合同自订立时就没有法律效力。


对于工程质量的监督管理,我国实行()统一监督管理。

A.国务院B.国家发改委

C.国务院建设行政主管部门 D.国务院质量技术监督部门

正确答案:C


钢结构焊接中,可以引弧的构件是()

A、主要构件
B、次要构件
C、连接板
D、引弧板

答案:D
解析:
在钢结构焊接中,可以引弧的构件是引弧板。


张拉使用的张拉机及油泵、锚、夹具必须符合设计要求,并配套使用,配套定期校验,以准确标定( )。

A.张拉力与压力表读数间的关系曲线
B.张拉力与油泵读数间的关系曲线
C.张拉力与锚具读数间的关系曲线
D.张拉力与夹片读数间的关系曲线

答案:A
解析:
2019版教材P132页
后张法预制梁板施工工序:张拉使用的张拉机及油泵、锚、夹具必须符合设计要求,并配套使用,配套定期校验,以准确标定张拉力与压力表读数间的关系曲线。


21年二级建造师每日一练7卷 第3卷


以下项目中不属于工程建设项目招标范围的是( )。

A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目

B.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的

C.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目

D.生态环境保护项目

正确答案:B


根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,属于建筑施工企业负责人的是( )。

A.实际控制人
B.副总工程师
C.主管经营的副总经理
D.项目经理

答案:B
解析:
2020版教材P 207
《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定,企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况及项目负责人带班生产情况的检查。建筑施工企业负责人,是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。


土坝中起防渗作用的构造有( )。

A.棱体排水
B.黏土心墙
C.沥青混凝土斜墙
D.铺盖
E.黏土截水墙

答案:B,C,D,E
解析:
土坝防渗体主要有心墙、斜墙、铺盖、截水墙等形式,设置防渗体的作用是:减少通过坝体和坝基的渗流量;降低浸润线,增加下游坝坡的稳定性;降低渗透坡降,防止渗透变形。


下列电器设备属于高压电器的是( )。

A.交流电压800V的熔断器
B.交流电压1200V的断路器
C.直流电压1400V的电阻器
D.直流电压1200V的防爆电器

答案:B
解析:
2020版教材P20
本题考查的是高压、低压电器及成套装置的分类和性能。高压电器是指交流电压1000V、直流电压1500V以上的电器。


某工程项目施工采用《施工合同条件》,工期为15个月。承包方投标所报工期为13个月。 合同总价确定为8000万元。合同约定:实际完成工程量超过估计工程量25%以上时允许调整单价;拖延工期每天赔偿金为合同总价的1%。,最高拖延工期赔偿限额为合同总价的10%; 若能提前竣工,每提前1天的奖金按合同总价的计算。
承包方开工前编制并经总监理工程师认可的施工进度计划如下图所示。


施工过程中发生了以下4个事件,致使承包人完成该项目的施工实_际用了 15个月。
(1)事件1:A、C两项工作为土方工程,工程量均为16万m3,土方工程的合同单价为 16元/ m3。实际工程量与估计工程量相等,按计划进行4个月后,总监理工程师以设计变更 通知发布新增土方工程N的指示。该工作的性质和施工难度与A、C工作相同,计划持续时 间4个月,工程量为32万m3。N工作在B和C工作完成后开始施工,且为H和G的紧前工 作。总监理工程师与承包单位依据合同约定协商后,确定的土方变更单价为14元/m3。承包 单位按计划用4个月完成。3项土方工程均租用1台机械开挖,机械租赁费为1万元/(月? 台)》由于承包人的原因,N工作实际用了 4. 5个月。
(2)事件2:F工作,因设计变更等待新图纸延误1个月。
(3)事件3:C工作由于连续降雨累计1个月导致实际施工3个月完成,其中0.5个月的日 降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度,按合同专用条款界定为风险事件。
(4)事件4:H工作由于分包单位施工的工程质量不合格造成返工,实际5. 5个月完成。 由于以上事件,承包单位提出以下索赔要求:
(1)顺延工期6.5个月。理由是:完成N工作4个月;变更设计图纸延误1个月;连续降 雨属于不利的条件和障碍影响1个月;监理工程师未能很好地控制分包单位的施工质量应补 偿工期0.5个月。
(2)N工作的费用补偿=16元/m3X32万m3=512万元。
(3)由于第5个月后才能开始N工作的施工,要求补偿5个月的机械闲置费为5月Xl万 元/(月?台)=5万元。
根据场景(十六),回答下列问题。

下列说法正确的是 ( )
A. A是关键工作
B. C是关键工作
C. F是关键工作
D. F是非关键工作
E. H是非关键工作

答案:A,B,C
解析:
网络计划中总时差最小的工作是关键工作。关键线路上的工作都是关键工作。


某日,李某骑车回家途中经过一工地时,掉人没有设置明显标志和采取安全措施的坑中,造成胳膊骨折。该工地承包商赵某应对王某承担的责任是( )。

A.违约责任

B.侵权责任

C.行政责任

D.刑事责任

正确答案:B


21年二级建造师每日一练7卷 第4卷


下列属于电气装置工程安装程序的有( )。

A.设备安装
B.电线与电缆敷设
C.通电检查试验及调试
D.交付使用
E.缺陷修复

答案:A,B,C,D
解析:
本题考查的是电气安装程序。电气装置工程安装的施工程序一般为:埋管与埋件→设备安装→电线与电缆敷设→回路接通→通电检查试验及调试→试运行→交付使用。


对于建设单位、监理单位、总包单位等单位的沟通协调,沟通方法应以( )为主。

A.定期走访
B.利用工地宣传工具
C.个别交流
D.会议座谈

答案:D
解析:
2020版教材P269
对于与建设单位、监理单位、总包单位、分包单位、设备材料供应单位的沟通协调,由于双方具有合同约定的明确的权利与义务,沟通协调应以会议座谈为主,个别交流沟通为辅,平等协商,相互沟通,求得共识。


非承重侧面模板,混凝土强度应达到( )以上,其表面和棱角不因拆模而损坏时方可拆除。

A.25×10^2Pa
B.25×10^3Pa
C.25×10^4Pa
D.25×10^5Pa

答案:D
解析:
2020版教材P95页
非承重侧面模板,混凝土强度应达到25×10^5Pa以上,其表面和棱角不因拆模而损坏时方可拆除。 @##


关于施工现场噪声污染防治违法行为应承担法律责任,下列选项属于该行为的是()。

A.擅自拆除环境噪声污染防治设施,致使环境噪声排放超过规定标准
B.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业
C.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域区内,夜间进行抢险施工造成环境噪声污染
D.排放环境噪声的单位拒绝环境保护行政主管部门现场检查
E.机动车辆不按照规定使用声响装置的

答案:A,B,D,E
解析:
2019新版教材P182页
《环境噪声污染防治法》规定,未经环境保护行政主管部门批准,擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施,致使环境噪声排放超过规定标准的,由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正,并处罚款;在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业的,由工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正,可以并处罚款,但抢修、抢险作业除外;排放环境噪声的单位违反规定,拒绝环境保护行政主管部门现场检查,根据不同情节,给予警告或者处以罚款;机动车辆不按照规定使用声响装置的,由当地公安机关根据不同情节给予警告或者处以罚款。


压力试验用压力表的量程应为试验压力的(  )倍。

A.1.1~1.3

B.1.3~1.5

C.1.5~2

D.2~2.5

答案:C
解析:
P283-296

当设计对压力表的量程无要求时,其量程应为工作压力的1. 5 - 2倍。


关于施工生产安全事故报告的说法,正确的有( )。

A.施工单位负责人在接到事故报告后,2 小时内向上级报告事故情况
B.一般事故应上报至至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
C.重大事故应逐级上报至省.自治区.直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职
责的有关部门
D.对于需逐级上报的事故,每级上报的时间不得超过2 小时
E.特别重大事故应逐级上报至国务院

答案:B,D,E
解析:
建设主管部门事故报告要求
(1)建设主管部门接到事故报告后,应当依照下列规定上报事故情况,并通知安全生产监督管理部门、
公安机关、劳动保障行政主管部门、工会和人民检察院。
①较大事故、重大事故及特别重大事故逐级上报至国务院建设主管部门。
② 一般事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门。
③建设主管部门依照规定上报事故情况时应当同时报告本级人民政府。国务院建设主管部门接到重大事故和特别重大事故的报告后,应当立即报告国务院。
④ 必要时, 建设主管部门可以越级上报事故情况。


21年二级建造师每日一练7卷 第5卷


某施工合同约定:发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖。后双方发生施工合同争议,根据该条款,对该争议案件享有管辖权的应为( )。

A.仲裁委员会
B.建设工程所在地法院
C.合同签订地法院
D.有管辖权的第一审人民法院
E.原告住所地法院

答案:B,D
解析:
2020版教材P307页
施工合同纠纷执行专属管辖;根据最高人民法院的规定,可以确定有管辖权的第一审人民法院管辖


井下控制测量的基本方法有()法。

A、经纬仪—钢尺导线
B、陀螺定向—光电测距导线
C、GPS
D、两井定向—光电测距导线
E、全站仪导线

答案:A,B,E
解析:
本题考核的是井下控制测量的基本方法。井下控制测量方法,以前导线测量多用经纬仪测角,钢尺量边,这种导线可称之为“经纬仪—钢尺导线”。随着测量仪器的不断发展完善,现在逐步有了“光电测距导线”,即用光电测距仪测量边长的导线;还有“全站仪导线”,即用全站仪测量角度与边长(或直接测定坐标)的导线;另外还有“陀螺定向-光电测距导线”,是用陀螺经纬仪测定每条边的方位角,用测距仪测量导线边长的导线。


本工程的饮用热水管道应选用( )。

A.无规共聚聚丙烯管(PP-R管)

B.硬聚氯乙烯管(PVC-U管)

C.氯化聚氯乙烯管(PVC-C管)

D.铝塑复合管

正确答案:A


地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处的净高不应小于( )m

A.1.5
B.1.8
C.2
D.2.1

答案:C
解析:
2020版教材P4
地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处的净高不应小于2m。


建筑设备监控系统设备联动调试要求包括( )。

A.检查控制中心服务器、工作站等设备之间的连接、传输线型号规格应正确无误
B.通信接口的通信协议符合设计要求
C.建筑设备监控系统服务器、工作站管理软件及数据库应配置正常
D.建筑设备监控系统调试时间不少于24h
E.建筑设备监控系统监控性能和联动功能应符合设计要求

答案:A,B,C,E
解析:
本题考查的是建筑智能化系统设备调试与测试。建筑设备监控系统设备联动调试包含:(1)检查控制中心服务器、工作站、打印机、网络控制器、通信接口(包括与其他子系统)等设备之间的连接、传输线型号规格应正确无误;(2)通信接口的通信协议、数据传输格式、速率等应符合设计要求,并应能正常通信;(3)建筑设备监控系统服务器、工作站管理软件及数据库应配置正常,软件功能应符合设计要求;(4)建筑设;备监控系统监控性能和联动功能应符合设计要求。


施工企业进度控制的任务是依据( )对施工进度的要求控制施工进度。

A.建设项目总进度目标
B.施工总进度计划
C.建安工程工期定额
D.施工承包合同

答案:D
解析:
2020版教材P131页
进度控制的任务:施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度答案选D


21年二级建造师每日一练7卷 第6卷


在确定控制措施或考虑改变现行控制措施时考虑按( )顺序选择风险控制方法

A. 替代→消除→工程控制措施→标志、警告或管理控制→个人防护设
B. 消除一替代→工程控制措施→标志、警告或管理控制→个人防护设备
C. 消除一替代→标志、警告或管理控制→工程控制措施→个人防护设备
D. 标志、警告或管理控制→替代→工程控制措施→消除→个人防护设备

答案:B
解析:
在确定控制措施或考虑改变现行控制措施时,可考虑按如下顺序选择风险控制方法:(1)消除;(2)替代;(3)工程控制措施;(4)标志、警告或管理控制;(5)个人防护设备。


高速公路中线放样主要依据的设计表格是()。

A.路基设计表
B.水准点表
C.交点固定表
D.逐桩坐标表

答案:D
解析:
2020版教材P40
此题主要考察路基施工的测量方法中的中线测量。题干中的关键词是“高速公路”和“中线放样”,按照《路基施工规范》规定:高速公路、一级公路中线放样宜采用坐标法进行测量放样。


按照《注册建造师管理规定》,下列不予注册的情形不包括()。

A.申请人年龄已达65岁
B.因执业活动受到刑事处罚,自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满5年
C.被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年
D.申请人申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责的项目发生过重大质量和安全事故

答案:B
解析:
2019版教材P65页
《注册建造师管理规定》中规定不予注册情形,涉及本题目选项的有:因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故的;年龄超过65周岁的等。选项B执行处罚已满5年,不属于不予注册的范围。


处理合同纠纷时适用( )

A.《中华人民共和国公证暂行条例》

B.《中华人民共和国民事诉讼法》

C.《中华人民共和国反不正当竞争法》

D.《合同法》

正确答案:B


在钻孔灌注桩施工中,决定灌注水下混凝土导管直径的因素有()。

A、 桩长
B、 桩机型号
C、 桩径
D、 钻进方法
E、 每小时需要通过的混凝土数量

答案:A,C,E
解析:
【考点】在钻孔灌注桩施工中,决定灌注水下混凝土导管直径的因素。

导管是灌注水下混凝土的重要工具,用钢板卷制焊成或采用无缝钢管制成。其直径按桩长、桩径和每小时需要通过的混凝土数量决定。


箱涵顶进作业应在地下水位降至基底下()以下进行,并宜避开雨期施工。

A.0.5m

B.0.4m

C.0.3m

D.0.2m

答案:A
解析:
P68-70

箱涵顶进作业面包括路基下地下水位已降至基底下500mm以下,并宜避开雨期施工,若在雨期施工,必须做好防洪及防雨排水工作。


21年二级建造师每日一练7卷 第7卷


根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008),分部工程验收,法人验收成立的工作组可由( )组成。

A.项目法人
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位
E.运行管理单位

答案:A,B,C,D
解析:
2020版教材P302
(3)法人验收应成立验收工作组。工作组由项目法人、勘测设计、监理、施工、设备制造(供应)等单位的代表组成。对于分部工程验收,质量监督机构宜派员列席涉及关键部位的验收会议。运行管理单位属于政府验收委员会。


因( )造成分包工程工期延误的,经总包项目经理确认,工期相应顺延。

A.不可抗力的原因
B.分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加
C.承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长
D.承包人未按合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地
E.承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款,致使分包工程施工不能正常进行

答案:A,C,D,E
解析:
2019版教材P145页
(5)因下列原因之一造成分包工程工期延误,经总包项目经理确认,工期相应顺延:
1)承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长;
2)承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设名^设施、施工场地;
3〕承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款,致使分包工程施工不能正常进行;
4)项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误,致使分包工程施工不能正常进行;
5)非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加;
6)不可抗力的原因;
7)本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。8)分包人应在上述约定情况发生后14d内,就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在收到报告后14d内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。


下列关于后浇带施工的做法,正确的是( )。

A.浇筑与原结构相同等级的混凝土
B.不得采用微膨胀混凝土浇筑
C.接搓部分未剔凿直接浇筑混凝土
D.后浇带应采取钢筋防锈或阻锈等保护措施

答案:D
解析:
2019版教材P68页
后浇带应采取钢筋防锈或阻锈等保护措拖。


根据《水利工程设计变更管理暂行办法》(水规计[2012]93号),下列施工组织设计变更中,属于重大设计变更的是( )的变化。

A、主要料场场地
B、枢纽工程施工导流方式
C、导流建筑物方案
D、主要建筑物工程总进度
E、地下洞室支护形式

答案:A,B,C,D
解析:
本题考查的是水利工程建设实施阶段的工作内容。以下施工组织设计变更为重大设计变更:(1)主要料场场地的变化;(2)水利枢纽工程的施工导流方式、导流建筑物方案的变化;(3)主要建筑物施工方案和工程总进度的变化。


施工安全隐患处理的单项隐患综合处理原则指的是( )。

A.人、机、料、法、环境任一环节的安全隐患,都要从五者匹配的角度考虑处理
B.在处理安全隐患时应考虑设置多道防线
C.既对人机环境系统进行安全治理,又需治理安全管理措施
D.既要减少肇发事故的可能性,又要对事故减灾做充分准备

答案:A
解析:
2020版教材P205页
(2)单项隐患综合处理原则 人、机、料、法、环境五者任一环节产生安全隐患, 都要从五者安全匹配的角度考虑,调整匹配的方法,提高匹配的可靠性。


某单价合同的投标报价单中,投标人的投标书出现了明显的数字计算错误,导致总价和单价计算结果不一致,下列说法正确的是( )。
A.业主有权力先作修改再评标,以总价作为最终报价结果
B.业主没有权力先修改后评标,可以宣布该投标人废标
C.业主没有权力先修改再评标,可以请该投标人再报价
D.业主有权力先修改再评标,以单价为准调整的总价作为最终报价结果

答案:D
解析: