二级建造师考试答案9章 第1章
不得在下列墙体或部位设置脚手眼的位置有( )。
A.120mm厚墙
B.清水墙
C.宽度小于1.5m的窗间墙
D.梁下及其左右500mm范围内
E.砌体门窗洞口两侧500mm范围内
答案：A,B,D
解析：
2019版教材P72页
不得在下列墙体或部位设置脚手眼：
1)120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱；
2)过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内；
3)宽度小于1m的窗间墙；
4)门窗洞口两侧石砌体300mm。其他砌体200mm范围内：转角处石砌体600mm，其他砌体450mm范围内：5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内；
6)设计不允许设置脚手眼的部位；
7)轻质墙体；
8)夹心复合墙外叶墙。
后张法预制梁板的施工过程中，张拉应按设计要求在两端同时对称张拉，张拉时千斤顶的作用线必须与（）重合，两端各项张拉操作必须一致。
A.钢筋型心线
B.预应力轴线
C.梁截面轴线
D.弯矩影响线
答案：B
解析：
本题考查的是桥梁上部结构装配式施工。按设计要求在两端同时对称张拉，张拉时千斤顶的作用线必须与预应力轴线重合，两端各项张拉操作必须一致。
某安装公司承接一公共建筑（地上30层和地下2层）的电梯安装工程，工程有32层32站曳引式电梯8台，工期为90天，开工时间为3月18日，其中6台客梯需智能群控，2台消防电梯需在4月30日交付使用，并通过消防验收，在工程后期作为施工电梯使用。电梯井道的脚手架工程、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑工程公司实施。
安装公司项目部进场后，将拟安装的电梯情况，书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督管理部门。按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划（见下表）等，电梯安装采用流水搭接平行施工，作业人员配置有钳工、焊工、电工、起重工等。电梯安装前，项目部对机房和井道进行检测，设备基础位置、结构尺寸及外观质量均符合电梯安装要求；曳引电机、控制柜、轿厢、层门、导轨等电梯设备外观检查合格，并采用建筑塔吊及外墙施工电梯将设备搬运到位，使电梯安装工程按施工进度计划实施，交付业主。
问题：
1．电梯安装前，项目部在书面告知时应提交哪些材料？
2．项目部对机房和井道的安全检查，应关注哪几项安全技术措施？
3．消防电梯从开工到验收合格用了多少天？电梯安装工程比合同工期提前了多少天？
4．电梯施工进度计划采用横道图表示时有哪些欠缺？
5．安装公司项目部可怎样使用横道图计划来进行进度分析？
答案：
解析：
1．电梯安装前,项目部书面告知应提交的材料：《电梯安装告知书》；施工单位及人员资格证件；施工组织与技术方案；工程合同；安装监督检验约请书；电梯制造单位的资质证件。
2．项目部对机房和井道的安全检查,应关注的安全技术措施是：层门洞设置了高度不小于1.2mm的栏杆,有临时盖板封堵机房预留孔,井道内脚手架有防火措施。
3．消防电梯从开工到验收合格用了35天。电梯安装比合同工期提前了16天。
4．电梯施工进度计划采用横道图表示时,不能反映出电梯施工所具有的机动时间,不能明确地反映出影响电梯工期的关键工作和关键线路,不利于电梯施工进度的动态控制。
5．电梯施工进度计划采用横道图计划时比较直观,易于分析进度偏差,只要将计划进度线长度与实际进度线长度对比就可判定进度是否有偏差和偏差的数值。
下列（ ）外加剂不能改善混凝土拌合物流动性能。
A. 减水剂
B. 早强剂
C. 引气剂
D. 泵送剂
答案：B
解析：
改善混凝土拌合物流动性能的外加剂有减水剂、引气剂和泵送剂等。
对使用经检验不合格的建筑材料，水利工程质量监督机构有权责成（ ）采取措施纠正。
A．项目法人（建设单位）
B．设计单位
C．材料供应商
D．量检测单位
（2017年） 下列用工方式中，属于违法用工的有（ ）。
A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬
B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同
C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不与分包企业工人签订劳动合同
D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用
E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假
答案：A,D
解析：
本题考查的是劳务派遣。选项 BC，施工企业与劳务派遣企业和分包企业直接签订合同，不与生产工人签订合同，所以不属于违法分包。
【背景资料】
某施工单位在北方平原地方承建了一段长 152km 的双向四车道高速公路的路面工程，路面结构设计示意图如图 4 所示。
为保证工期，施工单位采用 2 台滑模摊铺机分左右幅同时组织面层施工，对行车道与硬路肩进行整体滑模摊铺。施工中发生如下事件：
事件一：滑模摊铺前，施工单位在基层上进行了模板安装，并架设了单线基准线，基准线材质为钢绞线。
事件二：滑模摊铺机起步时，先开启振捣棒，在 2～3min 内调整到适宜振捣频率，是进入挤压板前缘拌和物振捣密实，无大气泡冒出，方可开动滑模机平稳推进摊铺。因滑模机未配备自动插入装置(DBI)，传力杆无法自动插入。
事件三：建工单位配置的每台摊铺机的摊铺速度为 100m/h，时间利用系数为 0.75，施工单位还配置了专门的水泥混凝土搅拌站，搅拌站生产能力为 450m3/h(滑模摊铺机生产率公式为：Q=1000hBVpKB(m3/h),公式中 h 为摊铺厚度，B 为摊铺宽度)。
事件四：施工单位按 2km 路面面层划分为一个分项工程，并按《公路工程质量检验评定标准》进行检验和评定。分项工程的质量检验内容还包括基本要求、实测项目、外观鉴定和质量保证资料四个部分。
K0+000～K2+000 段路面面层满足基本要求，且资料检查齐全，但外观鉴定时发现 1 处外观缺陷，需扣 1 分。
该分项工程的实测项目得分表如表 1 所示。
【问题】
1.改正事件一中的错误。
2.事件二中传力杆应采用什么方法施工？对传力杆以下的混凝土如何振捣密实？
3.施工单位配置的水泥混凝土搅拌站能否满足滑模摊铺机的生产率？说明理由。
4.写出表中 K 的含义。平整度的检测除了表格中提及的直尺外，还可以采用什么仪器？
5.计算分项工程(K0+000～K2+000 段路面面层)的评分值(计算结果保留一位小数)，并评定该分项工程的工程质量等级。
答案：
解析：
1.错误：架设了单线基准线；改正：应该为单向坡双线基准线。
2.传力杆应采用前置支架法施工；传力杆以下的混凝土宜在摊铺前采用手持式振捣棒振捣。
3.水泥混凝土搅拌站能满足滑模摊铺机的生产率。理由：Q=1000hBVpKB=1000×0.24×（2.5+8.5）×2×100/1000×0.75=396＜450，故能满足。
4.K 表示路表面最大间隙值，还可以用连续式平整度仪和车载颠簸累积仪。
5.分项工程 得分 =Σ（ 3× 97+99× 2+98× 3+95× 2+96× 2+92× 1+94× 1+96× 1+95× 1+95× 1 ） /（3+2+3+3+2+2+1+1+1+1+1）≈96.3（分）。分项工程评分值=分部工程得分-外观缺陷减分-资料不全减分=96.3-1-0=95.3（分）〉 75 分，故质量评定为合格。
(2014年)关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（ ）。
A.竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计划，比较粗略
B.指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细
C.实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划
D.指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的
二级建造师考试答案9章 第2章
若施工作业所能依据的定额齐全，则在编制施工作业计划时宜采用的定额是( )。
A.概算指标
B.概算定额
C.预算定额
D.施工定额
正确答案：D
施工定额是以同一性质的施工过程一工序，作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系编制的定额。施工定额是施工企业(建筑安装企业)组织生产和在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质。施工定额直接应用于施工项目的施工管理，用来编制施工作业计划签发施工任务单、签发限额领料单，以及结算计件工资或计量奖励工资等。
下列事件中，承包商向业主既能索赔工期，也能索赔费用的事件有()。
A.发包人原因引起的暂停施工
B.不可抗力
C.发包人的原因造成工期延误
D.承包人遇到不利物质条件
E.施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品
答案：B,D,E
解析：
2020新版教材P86页
《标准施工掊标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款表2Z102044
@##
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，下列费用不属于投标人所填报的分部分项工程综合单价的是()。
A.规费
B.利润
C.管理费
D.直接工程费
答案：A
解析：
2020新版教材P64页
《计价规范》中的工程量清单综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。
（2015年） 关于建筑防水工程的说法，正确的是（ ）。
A.防水混凝土拌合物运输中坍落度损失时，可现场加水弥补
B.水泥砂浆防水层适宜用于受持续振动的地下工程
C.卷材防水层上下两层卷材不得相互垂直铺贴
D.有机涂料防水层施工前应充分湿润基层
答案：C
解析：
P90、P87、P89、P92。考查内容：防水工程施工技术。 A 错误，当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水胶比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌，严 禁直接加水；B 错误，水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面，不应用于受持续振动 或温度高于 80℃的地下工程防水。D 错误，有机防水涂料基层表面应基本干燥，不应有气孔、凹凸不平、 蜂窝麻布等缺陷
分部分项工程量清单应包括（）。
A.项目编码
B.项目名称
C.计量单位
D.工程数量
E.综合单价
实行施工平行发承包模式对建设工程项目组织与协调的影响表现在( )。
A.业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择
B.业主要负责对所有承包商的管理及组织协调，工作量大，对业主不利
C.业主的对立面多，各个合同之间的界面多，关系复杂，矛盾集中，业主的管理风险大
D.业主方可能需要配备较多的人力和付出较多的精力进行管理，管理成本高
E.组织和协调工作量大大减小，协调比较容易
答案：A,B,C,D
解析：
本题涉及的考点是施工平行发承包模式的特点。实行施工平行承发包对建设工程项目的组织与协调等的影响如下：(1)业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择;(2)业主要负责对所有承包商的管理及组织协调，承担类似于总承包管理的角色，工作量大，对业主不利(业主的对立面多，各个合同之间的界面多，关系复杂，矛盾集中，业主的管理风险大);(3)业主方可能需要配备较多的人力和精力进行管理，管理成本高。
根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位安全责任的说法，正确的是（ ）。
A.在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应要求施工单位整改
B.在实施监理过程中发现情况严重的安全事故隐患，应及时向有关主管部门报告
C.对于情节严重的安全事故隐患，施工单位拒不整改时应向建设单位报告
D.应审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
答案：D
解析：
工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案，是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求（ ）。
A.必须有产品质量检验合格证明
B.必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址
C.应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期
D.应当有警示标志或者中英文警示说明
答案：A
解析：
【考点】本题考查产品标识与标注【解析】关键在于所有产品都必须具备的标识与标注。《产品标识与标注规定》第10条规定：“国内生产的合格产品应当附有产品质量检验合格证明”，这是所有产品都必须具备的标识，因此A选项符合题干要求，是正确答案。其第6条规定：“产品标识所用文字应当为规范中文。可以同时使用汉语拼音或者外文，汉语拼音和外文应当小于相应中文”，可见中英文标注不是强制性法律规范，而是任意性法律规范，因此B选项不符合题干要求，是错误选项；第15条规定限期使用的产品，应当标明生产日期和安全使用期或者失效日期，但这并非针对所有产品，因此C选项不符合题干要求，是错误选项；第16条规定使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明，但这也并非针对所有产品，因此D选项也不符合题干要求，是错误选项。
二级建造师考试答案9章 第3章
用于沥青混合料的沥青应具有夏天不软，冬天不脆裂的性能属于（ ）。
A.适当的稠度
B.较大的塑性
C.足够的温度稳定性
D.较好的大气稳定性
答案：C
解析：
本题考查的是沥青混合料的主要材料与性能。用于沥青混合料的沥青应具有下述性能：具有适当的稠度：表征粘结性大小，即一定温度条件下的黏度；
具有较大的塑性：以“延度”表示，即在一定温度和外力作用下变形而不开裂的能力；
具有足够的温度稳定性：即要求沥青对温度敏感度低，夏天不软，冬天不脆裂；
具有较好的大气稳定性：抗热、抗光老化能力较强；
具有较好的水稳性：抗水损害能力较强。
对某一施工现场进行高程测设，M点为水准点，已知高程为12.00m;N点为待测点，安置水准仪于M，N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在N点立尺，读得前视读数为3.500m，N点高程为( )m。
A.11.000
B.12.000
C.12.500
D.13.000
正确答案：D
设B为待测点，其设计高程为HB，A为水准点，已知其高程为HA。为了将设计高程HB测定于B，安置水准仪于A、B之间，先在A点立尺，读得后视读数为m;然后在B点立尺。为了使B点的标高等于设计高程HB，升高或降低B点上所立之尺，使前视尺之读数等于b，B点高程可按下式计算：HB-HA+m-b则N点高程式=12.000+4.500-3.500=13.00m
架子工搭设架子时，一般应尽量避免夜间工作，夜间搭设架子，应有足够的照明，搭设高度不得超过（ ）作业标准。
A．一级高处
B．二级高处
C．三级高处
D．四级高处
倾斜岩层面与水平面的交线，构成岩层的(）。
A.倾向
B.倾角
C.方位
D.走向
答案：D
解析：
岩层产状指岩层的空间几何关系，其主要参数有走向、倾向和倾角。走向是倾斜岩层面与水平面的交线，构成岩层走向线方向（答案D正确）。倾向通常指岩层倾斜向下且与走向正交的方向，用其在水平面上投影所指的方向表示。倾角是岩层层面与水平面的交角。
编制人工定额时，应计入工人定额时间的有（ ）。
A.材料供应不及时造成的停工时间
B.施工组织混乱造成的停工时间
C.由于施工工艺特点引起的工作中断所必须的时间
D.工人在工作过程中为恢复体力所必须的短暂休息时间
E.工人违背劳动纪律损失的时间
答案：C,D
解析：
工人在工作班内消耗的工作时间，按其消耗的性质，基本可以分为两类：必须消耗的时间和损失的时间。必须消耗的时间，包括有效工作时间、休息和不可避免中断时间；损失的时间，是与产品生产无关，而与施工组织和技术上的缺陷有关，与工人在施工过程中的个人损失或某些偶然因素有关的时间消耗。@##
机械设备安装中进行水平度调整（找平），通常在设备精加工面上选择测点用()进行测量。
A.水平仪
B.经纬仪
C.全站仪
D.百分表
答案：A
解析：
2019版教材P45页
安装中通常在设备精加工面上选择测点用水平仪进行测量，通过调整垫铁高度的方法将其调整到设计或规范规定的水平状态。
下列施工用电负荷属一类负荷的是（ ）。
A．基坑内的施工照明
B．坝基石方开挖
C．混凝土浇筑施工
D．重要的通信站
生活垃圾填埋处理工程中，泥质防水层施工技术的核心是掺加（）的拌合土层施工技术。
A．石灰土
B．砂砾土
C．水泥土
D．膨润土
二级建造师考试答案9章 第4章
(2016年)某地下工程施工合同规定，3月份计划开挖土方量40000m3，合同单价为90元/m3；3月份实 际开挖土方量38000m3，实际单价为80元/m3，则至3月底，该工程的进度偏差为（ ）万元
A.18
B.-16
C.-18
D.16
答案：C
解析：
本题考查的是赢得值法的四个评价指标： （1）费用偏差（CV）=已完工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP）--CV＞0 费用节支； CV＜ 0 费用超支；（2）进度偏差(SV)= 已完工作预算费用（BCWP）-计划工作预算费用（BCWS）--SV＞0 进度 提前； SV＜0 进度延误；（3）费用绩效指数（CPI）=已完工作预算费用（BCWP）/已完工作实际费用（ACWP） --CPI＞1 费用节支；CPI＜1 费用超支；（4）进度绩效指数（SPI）=已完工作预算费用（BCWP）/计划工 作预算费用（BCWS）--SPI＞1 进度提前；SPI＜1 进度延误。进度偏差=90×38000-90×40000=-18 万元。
仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时 ( )
A.仲裁委员会可以强制执行
B.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁
C.另一方当事人可以向法院提起诉讼
D.另一方当事人可以向法院申请强制执行
答案：D
解析：
当事人对发生法律效力的调解书和裁决书，应当依照规定的期限履行。一方当事人逾期不履 行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请强制执行。
关于不可抗力的说法正确的是（ ）
A．施工期间下雨属于不可抗力
B．由于不可抗力原因导致承包商不能按照约定的工期竣工，承包商不属于违约
C．由于不可抗力的发生，承包商可以全部免责
D．对于因不可抗力发生在迟延履行期间而造成的合同不能履行，不能免除责任
根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），下列说法，正确的是()。
A、 发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地
B、 分包人可直接致函发包人或工程师
C、 就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令
D、 分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系
答案：C
解析：
主要考察的是：《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-20030213）相关内容。根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-20030213），承包人应向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地，故A不正确；分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。故B不正确；就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除，故C正确；分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系，故D不正确。可见，正确选项是C。
悬臂浇筑法施工刚构桥的挂篮由悬吊系统和（ ）组成。
A. 拱架
B. 主桁架
C. 锚固系统与平衡重
D. 行走系统
E. 工作平台底模架
给水排水压力管道试验准备工作包括（ ）。
A.试验管段所有敞口应封闭，不得有渗漏水现象
B.试验管段不得用闸阀做堵板，不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件
C.水压试验前应清除管道内的杂物
D.全部预留孔应封堵，不得渗水
E.应做好水源引接、排水等疏导方案
答案：A,B,C,E
解析：
“全部预留孔应封堵，不得渗水”是无压管道闭水试验准备工作。
(2014年)关于建设工程信息管理内涵的说法，正确的是（ ）。
A.信息管理是指信息的收集和整理
B.信息管理的目的是有效反映工程项目管理的实际情况
C.建设工程项目的信息是指工程项目部在项目运行各阶段的产生的信息
D.建设工程项目信息交流的问题会不同程度地影响项目目标的实现
答案：D
解析：
A 选项：信息管理指的是信息传输的合理的组织和控制。 B 选项：信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。 C 选项：建设工程项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储(存档是存储的一项工作)、处理和交流。
关于洞口、临边防护的做法，正确的有()。
A、基坑周边设置了防护栏杆，但未封挂安全立网进行封闭
B、横杆长度大于2m时，加设栏杆柱
C、楼板上20cm×20cm的洞口，采用坚实的盖板盖严、钉牢
D、电梯井口未设置栅门
E、外用施工电梯出入口处，设置专用安全门
答案：B,C,E
解析：
基坑周边应设置防护栏杆，并封挂安全立网进行封闭，故A选项错误；电梯井口除设置固定的栅门外，还应在电梯井内每隔两层(不大于10m)设一道安全平网进行防护，故D选项错误。
二级建造师考试答案9章 第5章
基坑工程的现场监测应采取（）的方法。
A.仪器监测与巡视检查相结合
B.仪器监测
C.巡视检查
D.监理巡视
答案：A
解析：
2020版教材P342
基坑工程的现场监测应采取仪器监测与巡视检查相结合的方法。
当桩孔附近有管线时，护筒的埋入深度（ ）超过管线深度，确保管线在钻孔桩成孔过程中的安全。
A．宜
B．应
C．可
D．必须
根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受 “处罚”的说法，正确的是（）。
A．由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚
B．由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款
C．由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚
D．由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款
明确建筑安装工程所含各专业工程项目的划分，对其施工各阶段质量的()，是保证工程质量的重要手段。
A.监督
B.策划
C.检查
D.计划
E.验收
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P342页
一、建筑安装工程施工质量验收程序建筑安装工程质量验收是施工单位进行质量控制结果的反映，也是竣工验收确认工程质量的主要方法和手段。验收工作的基础工作在施工单位，即主要由施工单位来实施，并经第三方的工程质量监督部门或竣工验收组织来确认。监理（建设）单位在施工过程中负责监督检査，使质量验收准确、真实。建筑安装工程质量验收是在施工单位依据质量标准、设计图纸等组织有关人进行自检，并对检查结果进行评定符合要求后，再由监理或建设单位进行验收。
关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。
A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分
B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过 50 年
C.建设用地使用权期间届满的，自动续期
D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记
答案：A
解析：
本题考查的是建设用地使用权流转、续期和消灭
A.附着其上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分
B.当事人应采用书面形式订立合同，使用期限由当事人约定，但期限不得超过建设用地使用权的剩余期限
C.住宅建设用地使用权期间届满，自动续期非住宅建设用地使用权期间届满，依照法律规定
D.建设用地使用权消灭的，出让人及时办理注销登记
下列关于施工文件立卷的表述，正确的有()。
A.一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程立卷
B.案卷内不应有重份文件，不同载体的文件应分别组卷
C.卷内图纸应按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列
D.卷内备考表排列在卷内文件的尾页之前
E.案卷题名应包括工程名称、专业名称、卷内文件的内容
答案：A,B,C,E
解析：
2020新版教材P291页
(1)一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程立卷。②案卷内不应有重份文件，不同载体的文件一般应分别组卷。图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列。(5)案卷题名应简明、准确地揭示卷内文件内容。案卷题名应包括工程名称、专业名称、卷内文件的内容。
(2019年真题)一般情况下，夜间施工的时段是（）。
A.当日18时至午夜24时
B.当日18时至次日8时
C.当日20时至次日6时
D.当日22时至次日6时
答案：D
解析：
夜间施工的(一般指当日22时至次日6时，特殊地区可由当地政府部门另行规定)，需办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民。
下列岩石中，属于水成岩的是（ ）。
A．花岗岩
B．石灰岩
C．玄武岩
D．石英岩
答案：B
解析：
岩石的分类
1.按形成条件分类：火成岩(岩浆岩)、水成岩(沉积岩)及变质岩三大类。
（1）火成岩。由岩浆侵入地壳上部或喷出地表凝固而成的岩石。火成岩主要包括花岗岩、闪长岩、辉长岩、辉绿岩、玄武岩等。
（2）水成岩。石灰岩和砂岩。
（3）变质岩。片麻岩、大理岩和石英岩。
二级建造师考试答案9章 第6章
根据《水利工程设计概（估）算编制规定》，建筑及安装工程费包括（ ）等。
A．直接工程费
B．其他直接工程费
C．间接费
D．企业利润
E．税金
建设工程竣工验收应当具备（ ）等条件。
A、 完整的技术档案资料和施工管理资料
B、 工程所用的主要建筑材料、建筑构配件和设备等进场试验报告
C、 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件
D、 已付清所有款项
E、 有施工单位签署的工程保修书
答案：A,B,C,E
解析：
《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(2)有完整的技术档案和施工管理资料；(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。选ABCE
立井井筒根据掘进、砌壁和安装三大工序在时间和空间的不同安排方式，可分为( )。
A.掘、砌单行作业
B.掘、砌平行作业
C.掘、砌混合作业
D.掘、砌独立作业
E.掘、砌、安一次成井
答案：A,B,C,E
解析：
本题主要考察立井井筒施工作业方式。
立井井筒施工根据掘进、砌壁和安装三大工序在时间和空间的不同安排方式，施工方式可分为掘、砌单行作业，掘、砌平行作业，掘、砌混合作业和掘、砌、安一次成井。
(1)掘、砌单行作业。立井井筒掘进时．将井筒划分为若干段高，自上而下逐段施工。在同一段高内，按照掘、砌交替顺序作业称为单行作业。由于掘进段高不同。单行作业又分为长段单行作业和短段单行作业。
(2)掘、砌平行作业。掘、砌平行作业也有长段平行作业和短段平行作业之分。长段平行作业，是在工作面进行掘进作业和临时支护，而上段，则由吊盘自下而上进行砌壁作业。短段掘、砌平行作业，掘、砌工作都是自上而下，并同时进行施工。掘进工作在掩护筒(或锚喷临时支护)保护下进行。砌壁是在多层吊盘上，自上而下逐段浇灌混凝土，每浇灌完一段井壁，即将砌壁托盘下放到下一水平．把模板打开．并稳放到已安好的砌壁托盘上。即可进行下一段的混凝土浇灌工作。长段平行作业和短段平行作业这两种方式的缺点都是必须进行临时支护，而且上下立体作业导致安全可靠性较低，砌壁和掘进相互影响，相比发展较快的短段掘、砌单行作业来说其优势已经没有．目前长段平行作业和短段平行作业已经很少使用。
(3)掘、砌混合作业。井筒掘、砌工序在时间上有部分平行时称混合作业。它既不同于单行作业(掘、砌顺序完成)。也不同于平行作业(掘、砌平行进行)。混合作业是随着凿井技术的发展而产生。这种作业方式区别于短段单行作业。对于短段单行作业，掘、砌工序顺序进行，而混合作业，是在向模板浇灌混凝土达1m高左右时，在继续浇筑混凝土的同时，即可装岩出渣。待井壁浇筑完成后，作业面上的掘进工作又转为单独进行．依此往复循环。
(4)掘、砌、安一次成井。井筒永久装备的安装工作与掘、砌作业同时施工时，称为一次成井。随着立井施工设备和施工技术的发展，立井施工速度快速提升，对井筒空间的利用也越来越高，掘、砌、安一次成井这种作业方式很少使用。
因而，本题的选项是ABCE。
施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境健全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用（ ）罚款，构成损失的，依法承担赔偿责任。
A.10%以上20%以下罚款
B.20%以上50%以下罚款
C.10%以上30%以下罚款
D.30%以上50%以下罚款
答案：B
解析：
本题考查的是施工单位安全费用违法行为应承担的违法责任。施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境健全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用20%以上50%以下罚款。
关于工程总承包单位承担工程项目管理业务，下列说法错误的是( )。
A.在同一个工程项目中同时承担工程总承包和工程项目管理业务
B.接受建设单位委托，按合同约定承担工程项目管理业务
C.不应与承担该工程总承包业务的另一方企业有隶属关系
D.不应与承担该工程项目管理业务的另一方企业有利害关系
答案：A
解析：
《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》规定，工程总承包单位可以接受建设单位委托，按照合同约定承担工程项目管理业务，但不应在同一个工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务，也不应与承担工程总承包或者工程项目管理业务的另一方企业有隶属关系或者其他利害关系。故应选A。参见考试用书2Z203021。
场地地形坡度应有利于填埋场施工和其他建筑设施的布置，原则上地形的自然坡度不应大于（ ）。
A．6%
B．5%
C．4%
D．%
施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行（）次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。
A.1
B.2
C.3
D.5
答案：A
解析：
2020版教材P213页
《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。
注册建造师的签章文件类别包括()等类管理文件。
A.项目部行政管理
B.施工进度管理
C.合同管理
D.质量管理
E.安全管理
答案：B,C,D,E
解析：
2019版教材P348页
2、签章文件类别机电安装工程、电力工程和冶炼工程的签章文件类别均分为7 类管理文件，即：施工组织管理；施工进度管理；合同管理；质量管理；安全管理；现场环保文明施工管理；成本费用管理等。
二级建造师考试答案9章 第7章
合同条文不全，（ ）。
A.视为合同作废 B.属于合同错误
C.应为合同变更 D.属于合同违法
答案：B
解析：
影响合同效力的因素很多，但核心要素在于意思表示的正确性，合同条文不全会影响正确的意 思表示，属于合同错误。
预应力混凝土结构中。严禁使用( )。
A.减水剂
B.膨胀剂
C.速凝剂
D.含氯化物的外加剂
答案：D
解析：
预应力混凝土结构、钢筋混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。预应力混凝土结构中严禁使用含氯化物的外加剂;钢筋混凝土结构中，当使用含有氯化物的外加剂时，混凝土中氯化物的总含量必须符合现行国家标准的规定。
发包人的支付担保实行分段滚动担保。支付担保的额度为工程合同总额的( )。
A.10%～20%
B.15%～25%
C.20%～25%
D.20%～30%
答案：C
解析：
发包人的支付担保实行分段滚动担保。支付担保的额度为工程合同总额的20%～25%。本段清算后进入下段。已完成担保额度，发包人未能按时支付，承包人可依据担保合同暂停施工，并要求担保人承担支付责任和相应的经济损失。故选项C是正确答案。
有关预埋地脚螺栓检查验收要求的说法正确的是（ ）。
A.直地脚螺栓中心距、标高及露出基础长度符合设计或规范要求
B.直埋地脚螺栓的螺母和垫圈配套
C.活动地脚螺栓锚板的中心位置、标高应符合设计或规范要求
D.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得大于10MPA
E.有裂缝的部位使用胀锚地脚螺栓要有足够的强度
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P50
本题考查的是机械设备安装的一般程序和一般要求。直埋地脚螺栓中心距、标高及露出基础长度符合设计或规范要求。安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa，基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓。
在城市规划区的建筑工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程（）。
A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.开工报告
D.建设用地规划许可证
答案：D
解析：
2019版教材P46页
《城乡规划法》规定，在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。
施工作业人员应当履行的安全生产义务包括()。
A.正确使用安全防护用具
B.接受安全生产教育培训
C.发现事故隐患时立即向现场安全生产管理人员报告
D.发现事故隐患时立即向本单位负责人报告
E.发现事故隐患时及时采取措施予以处理
答案：A,B,C,D
解析：
2019新版教材P213页
施工作业人员应当履行的安全生产义务包括：守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务、接受安全生产教育培训的义务和施工安全事故隐患报告的义务。从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。即对事故隐患的处置，应由现场安全生产管理人员或者本单位负责人根据具体情况提出处理措施。 @##
以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（ ）时设立。
A、 抵押合同成立
B、 抵押登记
C、 建筑工程竣工
D、 抵押合同生效
答案：B
解析：
当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：（4）正在建造的建筑物。
编制控制性施工进度计划的主要目的是 （ ）
A.对进度目标进行分解 B.确定施工的总体部署
C.确定承包合同目标工期 D.安排施工图出图计划
E.确定里程碑事件的进度目标
答案：A,B,E
解析：
本题主要考查对“2Z103022控制性施工进度计划的作用"的熟悉。控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制，以对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证，并对进度目标 进行分解，确定施工的总体部署，并确定为实现进度目标的里程碑事件的进度目标(或称其为控制节点的 进度目标），作为进度控制的依据。
二级建造师考试答案9章 第8章
某建设工程施工过程中，由于材料价格涨幅较大，施工企业项目经理与建设单位的现场代表多次协商调整材料价格，但未确定最终结算价格。在协商过程中，建设单位更换了现场代表。关于该施工合同的变更，下列说法正确的是（）。
A.由于建设单位的现场代表变动，该合同视为无效
B.由于建设单位的现场代表变动，该合同视为未变更
C.双方对材料价格变更的内容约定不明确，推定为未变更
D.双方对材料价格变更的内容约定不明确，推定按市场价格变更
答案：C
解析：
现场代表变动属于合同主体（当事人）变更。《合同法》规定，合同变更内容约定不明，推定为未变更。“材料价格变更”属于合同内容变更，约定不明，推定为未变更。
下列路基质量验收属于主控项目的有（）
A、横坡
B、宽度
C、压实度
D、平整度
E、弯沉值
答案：C,E
解析：
2020版教材P11页
三、质量检查与验收：检验与验收项目：主控项目为压实度和弯沉值（0.01mm）。
施工安全隐患一般包括人的不安全行为、物的不安全状态以及（）。
A.管理不当
B.突发事件
C.环境不利
D.不可抗力
答案：A
解析：
2020新版教材P205页
施工安全隐患，是指在建筑施工过程中，给生产施工人员的生命安全带来威胁的不利因素，一般包括人的不安全行为、物的不安全状态以及管理不当等。
《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人依法应当首先进行的程序是()。
A.委托勘察、设计单位制订技术加固措施
B.委托有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强
C.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定
D.申请工程质量监督机构鉴定
答案：C
解析：
2019新版教材P297页
《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。
当采用手工焊时，焊缝高度不宜小于( )。
A.5mm
B.6mm
C.7mm
D.8mm
答案：B
解析：
2019版教材P116页
当采用手工焊时，焊接高度不宜小于6mm和0.5d（HPB300级钢筋）或0.6d（HRB335级、HRB400级钢筋），d为锚筋直径。
出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工工具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时应当出具（ ）。
A．检测合格证明
B．生产（制造）许可证
C．产品合格证
D．建筑机械使用许可证
正确答案：A
出租单位应当对出租的机械设备和施工工具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。
实施性施工成本计划应当以()为主要依据编制。
A.预算定额
B.施工定额
C.概算定额
D.估算指标
答案：B
解析：
2020新版教材P102页
三、实施性计划成本即项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额，通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。
埋设在车行道下的地下燃气管道的最小覆土厚度不得小于( )。
A.0.3m
B.0.6m
C.0.9m
D.1.2m
答案：C
解析：
2020版教材P163
城镇燃气管道工程施工中燃气管道的分类。 埋设在车行道下时，不得小于0.9m。
二级建造师考试答案9章 第9章
城市污水处理采用一级处理时，通常其工艺流程为( )。
A.污水→格栅→沉砂池→生物处理池→二沉池
B.污水→沉砂池→初沉池→二沉池→消毒
C.污水→格栅→沉淀池→过滤池→出水
D.污水→格栅→沉砂池→沉淀池→接触池→出水
答案：D
解析：
2019版教材P124页
施工环境因素中的主观因素包括（ ）。
A．水文地质方面
B．天气与气象方面
C．地下管道线路
D．现场安全卫生防护措施
甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册证书和执业印章。根据规定，甲具有下列( )情形时，其注册证书和执业印章将失效。
A.有效期满未延续注册
B.工作调动未办理变更注册手续
C.申请专业增项注册未得到批准
D.所在聘用单位被降低资质等级
答案：A
解析：
2019版教材P65页
注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：
（1）聘用单位破产的；
（2）聘用单位被吊销营业执照的；
（3）聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；
（4）已与聘用单位解除聘用合同关系的；
（5）注册有效期满且未延续注册的；
（6) 年龄超过65周岁的；
（7）死亡或不具有完全民事行为能力的；
（8）其他导致注册失效的情形。
有关实木复合地板说法正确的是( )。
A.实木复合地板安装简便
B.按质量等级分为优等品、合格品和不合格品
C.不适用于家庭居室、客厅地面铺设
D.实木复合地板可分为二层复合实木地板、多层复合实木地板
答案：A
解析：
2019版教材P37页
实木复合地板：实木复合地板可分为三层复合实木地板、多层复合实木地板、细木工板复合实木地板，选项D错误；按质量等级分为优等品、一等品和合格品，选项B错误；实木复合地板适用于家庭居室、客厅、办公室、宾馆的中高档地面铺设，选项C错误。
注册建造师继续教育证书可作为申请逾期()的证明。
A.初始注册、增项注册、减项注册和重新注册
B.初始注册、延续注册、增项注册和变更注册
C.初始注册、变更注册、增项注册和重新注册
D.初始注册、延续注册、增项注册和重新注册
答案：D
解析：
2019版教材P65页
注册建造师按规定参加继续教育，是申请初始注册、延续注册、增项注册和重新注册的必要条件。 @##
法定解除就是直接根据法律规定的解除权解除合同。下列情形符合《合同法》规定，当事人可以解除合同的是（ ）。
A．因不可抗力致使不能实现合同目的
B．在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务
C．当事人一方虽然已经履行主要债务，但有极少部分债务在合理期限内仍未履行
D．当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的
E．法律规定的其他情形
建设工程项目实施过程中发生的下列情形，不能提起行政复议的是()。
A.甲施工企业参与串通投标被处没收违法所得
B.乙工程监理单位转让工程监理业务被处吊销资质证书
C.丙建设单位压缩合理工期被处以罚款
D.国家机关工作人员丁在建设工程质量监督工作中玩忽职守被开除
答案：D
解析：
2020版教材P346
下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议:(1)不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申述；（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。
地基基础底板大体积混凝工程中，大体积混凝土浇筑完毕后，应在12小时内覆盖和浇水。采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土的养护时间不得少于( )。
A.7d
B.14d
C.21d
D.28d
答案：B
解析：
2020版教材P57
采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土的养护时间不得少于14d；采用矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间由其相关水泥性能确定，同时应满足施工方案要求。
