2021二级造价工程师经典例题6篇
发布时间：2021-07-05
2021二级造价工程师经典例题6篇 第1篇
关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（ ）
A.到岸价=离岸价+运输保险费
B.到岸价=离岸价+进口从属费
C.到岸价=运费在内价+运输保险费
D.到岸价=运费在内费+进口从属费
B.到岸价=离岸价+进口从属费
C.到岸价=运费在内价+运输保险费
D.到岸价=运费在内费+进口从属费
答案：C
解析：
本题考查的是设备及工器具购置费。到岸价=离岸价格+国际运费+运输保险费=运费在内价+运输保险费。
建设工程投标限价反映的是（ ），其费用包括：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金五部分。
A.分部分项工程费用
B.单位工程费用
C.单项工程费用
D.建设项目
B.单位工程费用
C.单项工程费用
D.建设项目
答案：B
解析：
某工程项目采用单价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现因工程变更，承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量，则进行该分项工程计量时（ ）。
A．按照招标工程量清单中的工程量计算
B．按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算
C．按承包人提交的已完工程量计算
D．按发包人核实后的工程量计算
A．按照招标工程量清单中的工程量计算
B．按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算
C．按承包人提交的已完工程量计算
D．按发包人核实后的工程量计算
答案：B
解析：
采用单价合同时，工程量清单是合同文件必不可少的组成内容，其中的工程量一般具备合同约束力（量可调）。施工中工程计量时，若发现招标工程量清单中出现缺项工程量偏差，或因工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。故本题目中分项工程的工程量不应采用工程量清单中的量（选项A)。按照单价合同计量的程序，承包人提交的已完工程量应由发包人核实，双方就计量结果达成一致方可进行结算。因此，选项CD 表达不准确。
下面关于预应力后张法的施工工艺，下列说法正确的是()。
A.灌浆孔的间距，对预埋金属螺旋管不宜大于30m
B.孔道灌浆所用水泥浆拌和后至灌浆完毕的时间不宜超过35min
C.对后张法预应力梁，张拉时现浇结构混凝土的龄期不宜小于5d
D.张拉预应力筋时，设计无规定的，构件混凝土的强度不低于设计强度等级的50%
B.孔道灌浆所用水泥浆拌和后至灌浆完毕的时间不宜超过35min
C.对后张法预应力梁，张拉时现浇结构混凝土的龄期不宜小于5d
D.张拉预应力筋时，设计无规定的，构件混凝土的强度不低于设计强度等级的50%
答案：A
解析：
对预埋金属螺旋管灌浆孔的间距不宜大于30m；张拉预应力筋时，构件混凝土的强度应按设计规定，如设计无规定，则不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。
某工程进度计划网络图上的工作 X（在关键线路上）与工作 Y（在非关键线路上）同时受到异常恶劣气候条件的彩响，导致 X 工作延误 10 天，Y 工作延误 15 天，该气候条件未对其他工作造成影晌，若 Y 工作的自由时差为 20 天，则承包人可以向发包人索赔的工期是（ ）天。
A.10
B.15
C.25
D.35
B.15
C.25
D.35
答案：A
解析：
如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时，可以索赔延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。
对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是()。
A.砌体工程
B.幕墙工程
C.钢筋工程
D.电梯工程
B.幕墙工程
C.钢筋工程
D.电梯工程
答案：D
解析：
建筑工程包括：地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、给排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯等分部工
(2016年)关于卷材防水屋面施工，说法正确的有()。
A.当基层变形较大时，卷材防水层应优先选用满粘法
B.采用满粘法施工，找平层分隔缝处卷材防水层应空铺
C.屋面坡度为3%-15%时，卷材防水层应优先采用平行屋脊方向铺
D.屋面坡度小于3%时，卷材防水层应平行屋脊方向铺粘
E.屋面坡地大于25%时，卷材防水层应采取固定措施
B.采用满粘法施工，找平层分隔缝处卷材防水层应空铺
C.屋面坡度为3%-15%时，卷材防水层应优先采用平行屋脊方向铺
D.屋面坡度小于3%时，卷材防水层应平行屋脊方向铺粘
E.屋面坡地大于25%时，卷材防水层应采取固定措施
答案：B,C,D,E
解析：
当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法，但距屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层之间应满粘。
用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是（）。
Ａ.特殊设备安全监督检查费
Ｂ.供销部门手续费
Ｃ.成品损失费及运输包装费
Ｄ.外购配套件费
Ｂ.供销部门手续费
Ｃ.成品损失费及运输包装费
Ｄ.外购配套件费
答案：D
解析：
非标准设备原价有多种不同的计算方法，按成本计算估价法计算时，包括材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润、非标准设备设计费、增值税。
(2015年)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定，关于桩基础的项目列项或工程量计算正确的为()。
A.预制钢筋混凝土管桩试验桩应在工程量清单中单独列项
B.预制钢筋混凝土方桩试验桩工程量应并入预制钢筋混凝土方桩项目
C.现场截凿桩头工程量不单独列项，并入桩工程量计算
D.挖孔桩土方按设计桩长（包括桩尖）以米计算
B.预制钢筋混凝土方桩试验桩工程量应并入预制钢筋混凝土方桩项目
C.现场截凿桩头工程量不单独列项，并入桩工程量计算
D.挖孔桩土方按设计桩长（包括桩尖）以米计算
答案：A
解析：
预制钢筋混凝土方桩、 预制钢筋混凝土管桩 项目以成品桩考虑，应包括成品桩购置 费，如果用现场预制，应包括现场预制桩的所有费用。打试验桩和打斜桩应按相应项目单独列项，并应在项目特征中注明试验桩或斜桩（斜率）； 截（凿）桩头以立方米计量，按设计桩截面乘以桩头长度以体积计算；以根计量，按设计图示数量计算。 截（凿）桩头 项目适用于地基处理与边坡支护工程、桩基础工程所列桩的桩头截（凿）；预制钢筋混凝土方桩、 预制钢筋混凝土管桩以米计量，按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算；或以立方米计量，按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖以实体积计算；或以根计量，按设计图示数量计算
2021二级造价工程师经典例题6篇 第2篇
根据《合同法》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（）。
A.只能选择适用违约金条款
B.只能选择适用定金条款
C.同时适用违约金和定金条款
D.可以选择适用违约金或者定金条款
B.只能选择适用定金条款
C.同时适用违约金和定金条款
D.可以选择适用违约金或者定金条款
答案：D
解析：
当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。
关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是（ ）。
A．导致索赔的事情必须是对方的过错，索赔才能成立
B．只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立
C．不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立
D．只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立
A．导致索赔的事情必须是对方的过错，索赔才能成立
B．只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立
C．不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立
D．只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立
答案：C
解析：
本题考查的是施工合同的索赔。索赔成立的前提条件：1．与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；2．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；3．承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）规定，关于石砌体工程量计算正确的是（）。
A.挡土墙按设计图示中心线长度计算
B.勒脚工程量按设计图示尺寸以延长米计算
C.石围墙内外地坪标高之差为挡土墙墙高时，墙身与基础以较低地坪标高为界
D.石护坡工程量按设计图示尺寸以体积计算
B.勒脚工程量按设计图示尺寸以延长米计算
C.石围墙内外地坪标高之差为挡土墙墙高时，墙身与基础以较低地坪标高为界
D.石护坡工程量按设计图示尺寸以体积计算
答案：D
解析：
石挡土墙工程量按设计图示尺寸以体积计算。石勒脚工程量按设计图示尺寸以体积计算。石围墙内外地坪标高不同时，应以较低地坪标高为界，以下为基础；内外标高之差为挡土墙时，挡土墙以上为墙身。石护坡工程量按设计图示尺寸以体积计算。
工程量清单计价中，不是编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是()。
A.资料和指数
B.国家、地区或行业定额
C.工程造价信息
D.投标人拟定的施工组织设计方案
B.国家、地区或行业定额
C.工程造价信息
D.投标人拟定的施工组织设计方案
答案：D
解析：
(二）投标报价的编制依据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013 规定，投标报价应根据下列依据编制:
(1)《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013 与专业工程量计算规范。
(2) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法。
(3) 企业定额，国家或省皱、行业建设主管部门颁发的计价定额。
(4) 招标文件、工程量清单及其补充逋知、答疑纪要。
(5) 建设工程设计文件及相关资料。
(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案。
(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料。
(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息。
(9) 其他的相关资料。
招标控制价的编制依据是指在编制招标控制价时需要进行工程量计量、价格确认、工程计价的有关参数、率值的确定等工作时所需的基础性资料，主要包括：
(1) 现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013 与专业工程量计算规范。
(2) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。
(3) 建设工程设计文件及相关资料。
(4) 拟定的招标文件及招标工程量清单。
(5) 与建设项目相关的标准、规范、技术资料。
(6) 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
(7) 工程造价管理机构发布的工程造价信息，但工程造价信息没有发布的，参照市场价。
(8) 其他的相关资料。
(1)《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013 与专业工程量计算规范。
(2) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法。
(3) 企业定额，国家或省皱、行业建设主管部门颁发的计价定额。
(4) 招标文件、工程量清单及其补充逋知、答疑纪要。
(5) 建设工程设计文件及相关资料。
(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案。
(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料。
(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息。
(9) 其他的相关资料。
招标控制价的编制依据是指在编制招标控制价时需要进行工程量计量、价格确认、工程计价的有关参数、率值的确定等工作时所需的基础性资料，主要包括：
(1) 现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013 与专业工程量计算规范。
(2) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。
(3) 建设工程设计文件及相关资料。
(4) 拟定的招标文件及招标工程量清单。
(5) 与建设项目相关的标准、规范、技术资料。
(6) 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
(7) 工程造价管理机构发布的工程造价信息，但工程造价信息没有发布的，参照市场价。
(8) 其他的相关资料。
某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次检修费为3000元，检修周期为4，台维护费系数为20%，每台班发生的其他费用合计为30元／台班，忽略残值和资金时间价值，除税系数为1，则该机械的台班单价为()元。
A.60.40
B.62.20
C.65.40
D.67.20
B.62.20
C.65.40
D.67.20
答案：A
解析：
本题考查的是机械台班单价的计算。施工机械台班单价由七项费用组成，包括折旧费，检修费，维护费，安拆费机场外运费，人工费，燃料动力费，其他费用等。台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/耐用总台班；检修费=一次检修费×检修次数×除税系数/耐用总台班；检修次数=检修周期-1；维护费=检修费×K，式中 K-维护系数；因此本题台班折旧费=50000/2000=25元／台班；台班检修费=（3000×(4-1)）/2000=4.5元／台班；台班维护费=4.5×20%=0.9元／台班；机械台班单价=25+4.5+0.9+30=60.4元／台班。
注册造价工程师延续注册的有效期为（ ）年。
A.1
B.2
C.3
D.4
B.2
C.3
D.4
答案：D
解析：
注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满30日前，按照规定的程序申请延续注册。延续注册的有效期为4年。
关于投资估算指标，下列说法中正确的有（ ）。
A．应以单项工程为编制对象
B．是反映建设总投资的经济指标
C．概略程度与可行性研究工作深度相适应
D．编制基础包括概算定额，不包括预算定额
E．可根据历史预算资料和价格变动资料等编制
B．是反映建设总投资的经济指标
C．概略程度与可行性研究工作深度相适应
D．编制基础包括概算定额，不包括预算定额
E．可根据历史预算资料和价格变动资料等编制
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是工程定额体系。投资估算指标的概略程度与可行性研究阶段相适应。投资估算指标往往根据历史的预、决算资料和价格变动等资料编制。选项A，投资估算指标是以建设项目、单项工程、单位工程为对象，反映建设总投资及其各项费用构成的经济指标；选项D，其编制基础仍然离不开预算定额、概算定额。
建筑安装工程费按费用构成要素划分（）
Ａ.施工机具使用费
Ｂ.材料费
Ｃ.风险费用
Ｄ.利润
Ｅ.增值税
Ｂ.材料费
Ｃ.风险费用
Ｄ.利润
Ｅ.增值税
答案：A,B,D,E
解析：
按照费用构成要素划分，建筑安装工程费包括：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和增值税。
某学校小便池长3m，安装如图所示的小便槽冲洗管。给水采用镀锌钢管螺纹连接 ，排水采用排水PVC-U塑料管粘接，PVC地漏。计算小便槽冲洗管和排水管道的清单工程量。
注意：三通中心或弯头中心就是卫生器具与给水管的分界处。该图分界是弯头。
注意：三通中心或弯头中心就是卫生器具与给水管的分界处。该图分界是弯头。
答案：
解析：
小便槽给水、排水管道安装如图所示，
DN20小便槽冲洗管制作安装应执行031004015清单编号。
DN50排水塑料安装执行塑料管安装清单编号031001006。
小便槽冲洗DN20镀锌钢管水平长度：3-0.05×2=2.9m
小便槽冲洗DN20镀锌钢管垂直长度：2.2-1.1=1.1m
031004015001清单 DN20镀锌钢管工程量：2.9＋1.1=4m
DN50排水塑料管长2.15+0.25=2.4m
031001006001清单 DN50排水塑料管工程量2.15+0.25=2.4m
DN20小便槽冲洗管制作安装应执行031004015清单编号。
DN50排水塑料安装执行塑料管安装清单编号031001006。
小便槽冲洗DN20镀锌钢管水平长度：3-0.05×2=2.9m
小便槽冲洗DN20镀锌钢管垂直长度：2.2-1.1=1.1m
031004015001清单 DN20镀锌钢管工程量：2.9＋1.1=4m
DN50排水塑料管长2.15+0.25=2.4m
031001006001清单 DN50排水塑料管工程量2.15+0.25=2.4m
2021二级造价工程师经典例题6篇 第3篇
根据《建设工程质量管理条例》建设工程竣工验收应具备的条件有（ ）。
A．有完整的技术档案和施工管理资料
B．有勘察、设计、施工，监理单位分别签署的质量合格文件
C．有施工单位签署的工程保修书
D．有工程款结清证明文件
E．有工程使用的主要建筑材料的进场试验报告
B．有勘察、设计、施工，监理单位分别签署的质量合格文件
C．有施工单位签署的工程保修书
D．有工程款结清证明文件
E．有工程使用的主要建筑材料的进场试验报告
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是建设工程质量管理条例。竣工条件：完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书。
钢筋抗拉性能的技术指标主要是抗拉强度、伸长率和（）。
A.屈服点
B.冷弯性能
C.硬度
D.耐疲劳性
B.冷弯性能
C.硬度
D.耐疲劳性
答案：A
解析：
钢筋抗拉性能的技术指标主要是抗掉强度、伸长率和屈服点。
某按工程量清单计价的招标工程， 投标人在复核工程量清单时发现工程数量与设计文件和现场实际有较大的差异， 则投标人的正确处理方式是( )
A.自行调整清单数量， 在附录中加以说明， 并按调整后的数量投标
B.根据清单数量和投标人复核的数量分别报价， 供业主选择
C.以适当的方式要求业主澄清， 视结果进行投标
D.不予理会， 按照招标文件提供的清单数量进行投标
B.根据清单数量和投标人复核的数量分别报价， 供业主选择
C.以适当的方式要求业主澄清， 视结果进行投标
D.不予理会， 按照招标文件提供的清单数量进行投标
答案：C
解析：
本题考核的是工程量的复核。有的招标文件中提供了工程量清单，尽管如此，投标者还是需要进行复核，因为这直接影响到投标报价以及中标的机会。对于单价合同，尽管是以实测工程量结算工程款，但投标人仍应根据图纸仔细核算工程量，当发现相差较大时，投标人应向招标人要求澄清。
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。
A.定额人工费
B.定额人工费+定额材料费
C.定额人工费+定额施工机具使用费
D.定额人工费+定额材料费+定额施工解决使用费
B.定额人工费+定额材料费
C.定额人工费+定额施工机具使用费
D.定额人工费+定额材料费+定额施工解决使用费
答案：B
解析：
“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”。@##
能够改善混凝土耐久性的外加剂是（）。
A.缓凝剂
B.早强剂
C.引气剂
D.速凝剂
B.早强剂
C.引气剂
D.速凝剂
答案：C
解析：
外加剂的分类（按其主要功能）
【案例六】
背景资料：
某工程合同工期37 天，合同价360 万元，采用清单计价模式下的单价合同，分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包人的报价，规费为人、材、机费和管理费与利润之和的3.3%，税金为人、材、机费与管理费、利润、规费之和的3.4%。发包人草拟的部分施工合同条款内容如下：
（1）当分部分项工程量清单项目中工程量的变化幅度在10%以上时，可以调整综合单价；调整方法是：由监理工程师提出新的综合单价，经发包人批准后调整合同价格。
（2）安全文明施工措施费，根据分部分项工程量清单项目工程量的变化幅度按比例调整，专业工程措施费不予调整。
（3）材料实际购买价格与招标文件中列出的材料暂估价相比，变化幅度不超过10%时，价格不予调整，超过10%时，可以按实际价格调整。
（4）如果施工过程中发生极其恶劣的不利自然条件，工期可以顺延，损失费用均由承包人承担。
在工程开工前，承包人提交了施工网络进度计划，如图5-5 所示，并得到监理工程师的批准。
施工过程中发生了如下事件：
事件1：清单中D 工作的综合单价为450 元/m3。在D 工作开始之前，设计单位修改了设计，D 工作的工程量由清单工程量4000m3 增加到4800m3，D 工作工程量的增加导致相应措施费用增加2500 元。
事件2：在E 工作施工中，承包人采购了发包人推荐的某设备制造厂生产的工程设备，设备到场后检验发现缺少一关键配件，使该设备无法正常安装，导致E 工作作业时间拖延2 天，窝工人工费损失2000 元，窝工机械费损失1500 元。
事件3：H 工作是一项装饰工程，其饰面石材由发包人从外地采购，由石材厂家供货至现场。但因石材厂所在地连续多天遭遇季节性大雨，使得石材运至现场的时间拖延，造成H 工作晚开始5 天，窝工人工费损失8000 元，窝工机械费损失3000 元。
问题：
1.该施工网络进度计划的关键工作有哪些？H 工作的总时差为几天？
2.指出发包人草拟的合同条款中有哪些不妥之处，简要说明如何修改。
3.对于事件1，经发包人与承包人协商确定，D 工作全部工程量按综合单价430 元/m3 结算。承包人可增加的工程价款是多少？可增加的工期是多少？
4.对于事件2，承包人是否可向发包人进行工期和费用索赔？为什么？若可以索赔，工期和费用索赔各是多少？
5.对于事件3，承包人是否可向发包人进行工期和费用索赔？为什么？若可以索赔，工期和费用索赔各是多少？
背景资料：
某工程合同工期37 天，合同价360 万元，采用清单计价模式下的单价合同，分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包人的报价，规费为人、材、机费和管理费与利润之和的3.3%，税金为人、材、机费与管理费、利润、规费之和的3.4%。发包人草拟的部分施工合同条款内容如下：
（1）当分部分项工程量清单项目中工程量的变化幅度在10%以上时，可以调整综合单价；调整方法是：由监理工程师提出新的综合单价，经发包人批准后调整合同价格。
（2）安全文明施工措施费，根据分部分项工程量清单项目工程量的变化幅度按比例调整，专业工程措施费不予调整。
（3）材料实际购买价格与招标文件中列出的材料暂估价相比，变化幅度不超过10%时，价格不予调整，超过10%时，可以按实际价格调整。
（4）如果施工过程中发生极其恶劣的不利自然条件，工期可以顺延，损失费用均由承包人承担。
在工程开工前，承包人提交了施工网络进度计划，如图5-5 所示，并得到监理工程师的批准。
施工过程中发生了如下事件：
事件1：清单中D 工作的综合单价为450 元/m3。在D 工作开始之前，设计单位修改了设计，D 工作的工程量由清单工程量4000m3 增加到4800m3，D 工作工程量的增加导致相应措施费用增加2500 元。
事件2：在E 工作施工中，承包人采购了发包人推荐的某设备制造厂生产的工程设备，设备到场后检验发现缺少一关键配件，使该设备无法正常安装，导致E 工作作业时间拖延2 天，窝工人工费损失2000 元，窝工机械费损失1500 元。
事件3：H 工作是一项装饰工程，其饰面石材由发包人从外地采购，由石材厂家供货至现场。但因石材厂所在地连续多天遭遇季节性大雨，使得石材运至现场的时间拖延，造成H 工作晚开始5 天，窝工人工费损失8000 元，窝工机械费损失3000 元。
问题：
1.该施工网络进度计划的关键工作有哪些？H 工作的总时差为几天？
2.指出发包人草拟的合同条款中有哪些不妥之处，简要说明如何修改。
3.对于事件1，经发包人与承包人协商确定，D 工作全部工程量按综合单价430 元/m3 结算。承包人可增加的工程价款是多少？可增加的工期是多少？
4.对于事件2，承包人是否可向发包人进行工期和费用索赔？为什么？若可以索赔，工期和费用索赔各是多少？
5.对于事件3，承包人是否可向发包人进行工期和费用索赔？为什么？若可以索赔，工期和费用索赔各是多少？
答案：
解析：
问题1：
{图}
关键工作有A、E、G，H 工作的总时差为1 天。（题目不要求画图的不需要画图）
问题2：
（1）第1 款中，仅约定分部分项工程量清单项目工程量的变化幅度在10%以上时调整综合单价不妥，还应增加：且其影响分部分项工程费超过0.1%时，方可以调整综合单价以及相应措施项目费。
（2）第1 款中，由监理工程师提出新的综合单价不妥，应由承包人提出新的综合单价和相应的措施项目费。
（3）第2 款中，专业工程措施费不予调整不妥。对于专业工程措施费，原措施费中已有的措施项目，应按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。
（4）第3 款中，暂估的材料价在实际购买时价格的变化幅度不超过10%时，价格不予调整不妥，应按发、承包双方最终确认价在综合单价中调整。
（5）第4 款中，损失费用均由承包人承担不妥，应由合同双方各自承担自己的损失费用。
问题3：
（1）可增加的工程价款：（4800×430-4000×450+2500）×（1+3.3%）×（1+3.4%）=284654.51 元
（2）可增加的工期为0 天，因为D 工作增加工程量800m3，使作业时间延长2 天，但D 工作为非关键工作，且未超过该工作的总时差。
问题4：
不可以向发包人进行工期和费用索赔。因设备由承包人采购，设备缺少配件不能按计划安装不是发包人的责任。
问题5：
（1）可以向发包人进行工期和费用索赔，因为石材由发包人购买，供料不及时而导致承包人的工期和费用损失应由发包人承担。
（2）可索赔工期：5-1=4 天
（3）可索赔费用：（8000+3000）×（1+3.3%）×（1+3.4%）=11749.34 元
{图}
关键工作有A、E、G，H 工作的总时差为1 天。（题目不要求画图的不需要画图）
问题2：
（1）第1 款中，仅约定分部分项工程量清单项目工程量的变化幅度在10%以上时调整综合单价不妥，还应增加：且其影响分部分项工程费超过0.1%时，方可以调整综合单价以及相应措施项目费。
（2）第1 款中，由监理工程师提出新的综合单价不妥，应由承包人提出新的综合单价和相应的措施项目费。
（3）第2 款中，专业工程措施费不予调整不妥。对于专业工程措施费，原措施费中已有的措施项目，应按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。
（4）第3 款中，暂估的材料价在实际购买时价格的变化幅度不超过10%时，价格不予调整不妥，应按发、承包双方最终确认价在综合单价中调整。
（5）第4 款中，损失费用均由承包人承担不妥，应由合同双方各自承担自己的损失费用。
问题3：
（1）可增加的工程价款：（4800×430-4000×450+2500）×（1+3.3%）×（1+3.4%）=284654.51 元
（2）可增加的工期为0 天，因为D 工作增加工程量800m3，使作业时间延长2 天，但D 工作为非关键工作，且未超过该工作的总时差。
问题4：
不可以向发包人进行工期和费用索赔。因设备由承包人采购，设备缺少配件不能按计划安装不是发包人的责任。
问题5：
（1）可以向发包人进行工期和费用索赔，因为石材由发包人购买，供料不及时而导致承包人的工期和费用损失应由发包人承担。
（2）可索赔工期：5-1=4 天
（3）可索赔费用：（8000+3000）×（1+3.3%）×（1+3.4%）=11749.34 元
某电话机房照明系统中一回路，如图3-2 所示。该照明工程按照当地省发布的《通用安装工程消耗量定额》及地区价目表，计算出相关分部分项工程的费用见表3 -13，其中：人工工日单价按普工70 元／工日、一般技工90 元／工日、高级技工120 元／工日。管理费和利润分别按人工费的55%和45%计算。表中的费用均不包含增值税可抵扣进项税额。
说明：
1．照明配电箱MX 为嵌入式安装，金属箱体尺寸：600×400×200（宽×高×厚，mm），安装高度为下口离地1.6m：
2．管线均为镀锌电线管φ20 沿砖墙、混凝土项板内暗配，顶管标高为4m;管内穿阻燃绝缘导线ZR-BVl.5m ㎡：
3．接地母线采用-40×4 (mm)镀锌扁钢，埋深0.7m，由室外进入外墙皮后的水平长度为1m，进入配电箱内长度为0. 5m，室内外地坪无高差；
4．单联单控暗开关规格为250V 10A，安装高度为下口离地1.4m；
5．接地电阻要求小于4Ω;
6．配管水平长度见图3-2 括号内数字，单位为米。
2．根据《通用安装工程工程量计算规范》的规定，照明工程相关分部俞项工程的统一编码，见表3 -14。
问题：
1．根据图3-2 所示内容和《通用安装工程工程量计算规范》的规定，列式计算接地母线、配管和配线的工程量。将计算过程填人“分部分项工程量计算表”中。
2．根据上述相关费用表（表3-13）和《计价规范》的要求，编制接地母线、配管和配线工程的综合单价分析表。
3．编制该工程“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”。
说明：
1．照明配电箱MX 为嵌入式安装，金属箱体尺寸：600×400×200（宽×高×厚，mm），安装高度为下口离地1.6m：
2．管线均为镀锌电线管φ20 沿砖墙、混凝土项板内暗配，顶管标高为4m;管内穿阻燃绝缘导线ZR-BVl.5m ㎡：
3．接地母线采用-40×4 (mm)镀锌扁钢，埋深0.7m，由室外进入外墙皮后的水平长度为1m，进入配电箱内长度为0. 5m，室内外地坪无高差；
4．单联单控暗开关规格为250V 10A，安装高度为下口离地1.4m；
5．接地电阻要求小于4Ω;
6．配管水平长度见图3-2 括号内数字，单位为米。
2．根据《通用安装工程工程量计算规范》的规定，照明工程相关分部俞项工程的统一编码，见表3 -14。
问题：
1．根据图3-2 所示内容和《通用安装工程工程量计算规范》的规定，列式计算接地母线、配管和配线的工程量。将计算过程填人“分部分项工程量计算表”中。
2．根据上述相关费用表（表3-13）和《计价规范》的要求，编制接地母线、配管和配线工程的综合单价分析表。
3．编制该工程“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”。
答案：
解析：
问题1：解：根据《通用安装工程工程量计算规范》的规定，列表计算接地母线、配管和配线的清单工程量，计算过程见表3 -15。
问题2：
解：编制接地母线、配管和配线工程量清单综合单价分析表。
1．计算接地母线的综合单价，见表3-16A。
接地母线长度应按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度（包括转弯、上下波动、避绕建筑物、搭接头所占长度）计算。计算主材用量应考虑表3 -13 中5%的损耗，该接地母线分项工程每米含主材数量：接地母线1.05m。
2．计算电气配管综合单价：见表3 -16B。
计算电气配管综合单价时，φ20 镀锌电线管主材数量应考虑表3 -13 中的损耗为3%；该配管分项工程每米φ20 镀锌电线管所含主材数量：1. 03m。
3．计算配线综合单价，见表3 -16C。
计算配线的综合单价时，主材用量要考虑表3-13 申16%的损耗。该分项工程每米所含主材数量：1.0×1.16=1.16(m)。
问题3：
解：编制电话机房电气照明工程分部分项工程和单价措施项目清单与计价表，见表3-17。
表3 -17 中，配电箱、照明开关、接地极、接地装置调试、接线盒和荧光灯综合单价根据表3-13 中的数据计算，计算式为：
配电箱综合单价= 36.44+3.5+36.44×(55%+45%)+58.5=134.88（元）
照明开关综合单价=[ 39.40 +4.50+39. 40×(55%+45%)]×0.1+1.02×7.00=15.47（元）
接地极综合单价= 29.02+1.89+14.32+29.02×(55%+45%)+42.40x1.03=117.92（元）
接地装置调试综合单价= 60.00+1.49+14.52+60.00×( 55%+45%)=136. 01（元）
接线盒综合单价=[ 24. 00+22. 00+24.00×( 55%+45%)]×0.1+1.02x2.4=9.45（元）
荧光灯综合单价=[80.00+25.00+80. 00×(55% +45%)]×0.1+1.01×120.00=139.70（元）
问题2：
解：编制接地母线、配管和配线工程量清单综合单价分析表。
1．计算接地母线的综合单价，见表3-16A。
接地母线长度应按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度（包括转弯、上下波动、避绕建筑物、搭接头所占长度）计算。计算主材用量应考虑表3 -13 中5%的损耗，该接地母线分项工程每米含主材数量：接地母线1.05m。
2．计算电气配管综合单价：见表3 -16B。
计算电气配管综合单价时，φ20 镀锌电线管主材数量应考虑表3 -13 中的损耗为3%；该配管分项工程每米φ20 镀锌电线管所含主材数量：1. 03m。
3．计算配线综合单价，见表3 -16C。
计算配线的综合单价时，主材用量要考虑表3-13 申16%的损耗。该分项工程每米所含主材数量：1.0×1.16=1.16(m)。
问题3：
解：编制电话机房电气照明工程分部分项工程和单价措施项目清单与计价表，见表3-17。
表3 -17 中，配电箱、照明开关、接地极、接地装置调试、接线盒和荧光灯综合单价根据表3-13 中的数据计算，计算式为：
配电箱综合单价= 36.44+3.5+36.44×(55%+45%)+58.5=134.88（元）
照明开关综合单价=[ 39.40 +4.50+39. 40×(55%+45%)]×0.1+1.02×7.00=15.47（元）
接地极综合单价= 29.02+1.89+14.32+29.02×(55%+45%)+42.40x1.03=117.92（元）
接地装置调试综合单价= 60.00+1.49+14.52+60.00×( 55%+45%)=136. 01（元）
接线盒综合单价=[ 24. 00+22. 00+24.00×( 55%+45%)]×0.1+1.02x2.4=9.45（元）
荧光灯综合单价=[80.00+25.00+80. 00×(55% +45%)]×0.1+1.01×120.00=139.70（元）
审查设计概算时， 对一些关键设备和设施、 重要装置、 引进工程图纸不全、 难以核算的较大投资宜采用的审查方法是（ ）。
A.对比分析法
B.筛选审查法
C.查询核实法
D.标准预算审查法
B.筛选审查法
C.查询核实法
D.标准预算审查法
答案：C
解析：
在规费、税金项目计价表中，社会保险费的计算基础是（ ）
A.定额人工费
B.定额机械费
C.定额人工费+定额机械费
D.定额人工费+定额材料费+定额机械费
B.定额机械费
C.定额人工费+定额机械费
D.定额人工费+定额材料费+定额机械费
答案：A
解析：
本题考查的是土建工程工程量清单的编制方法。社会保险费的计算基础是定额人工费。
2021二级造价工程师经典例题6篇 第4篇
不符合总平面图基本内容的是（ ）。
A.表明建筑物首层地面的绝对标高，说明土方填挖情况、地面坡度及雨水排除方向
B.确定新建房屋的平面位置
C.表明建筑物的平面形状，内部各房间包括走廊、楼梯、出入口的布置及朝向
D.用指北针和风向频率玫瑰图来表示建筑物的朝向
B.确定新建房屋的平面位置
C.表明建筑物的平面形状，内部各房间包括走廊、楼梯、出入口的布置及朝向
D.用指北针和风向频率玫瑰图来表示建筑物的朝向
答案：C
解析：
总平面图的基本内容包括：(1)表明新建区域的地形、地貌、平面布置；(2)确定新建房屋的平面位置；(3)表明建筑物首层地面的绝对标高，说明土方填挖情况、地面坡度及雨水排除方向；(4)用指北针和风向频率玫瑰图来表示建筑物的朝向；(5)根据工程的需要，有时还有水、暖、电等管线总平面，各种管线综合布置图、竖向设计图、道路纵横剖面图及绿化布置图等。
建设工程合同的纠纷一般都适用施工行为地的专属管辖，由（ ）管辖。
A.检察院
B.发生纠纷地的人民法院
C.工程所在地的人民法院
D.行政主管部门
B.发生纠纷地的人民法院
C.工程所在地的人民法院
D.行政主管部门
答案：C
解析：
合同当事人双方可以在签订合同时约定选择诉讼方式解决合同争议，并依法选择有管辖权的人民法院，但不得违反《中华人民共和国民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖的规定。对于一般合同争议，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。建设工程施工合同以施工行为地为合同履行地。
工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。
A.5
B.10
C.20
D.30
B.10
C.20
D.30
答案：D
解析：
工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。
关于工序特征的描述，下列说法中正确的是()。
A.劳动者、工作地点不变，劳动工具、劳动对象可变
B.劳动对象、劳动工具不变，劳动者、工作地点可变
C.劳动对象、劳动工具、工作地点不变，劳动者可变
D.劳动者、劳动对象和使用的劳动工具均不发生变化
B.劳动对象、劳动工具不变，劳动者、工作地点可变
C.劳动对象、劳动工具、工作地点不变，劳动者可变
D.劳动者、劳动对象和使用的劳动工具均不发生变化
答案：D
解析：
工序是指施工过程中在组织上不可分割，在操作上属于同一类的作业环节。其主要特征是劳动者、劳动对象和使用的劳动工具均不发生变化
根据《招标投标法实施条例》的规定，下列关于资格预审的说法错误的是（）。
A.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2 日前提出
B.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间5 日前提出
C.招标人应当自收到异议之日起3 日内作出答复
D.作出答复前，应当暂停招标投标活动
B.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间5 日前提出
C.招标人应当自收到异议之日起3 日内作出答复
D.作出答复前，应当暂停招标投标活动
答案：B
解析：
如潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；如对招标文件有异议,应当在投标截止时间10 日前提出。招标人应当自收到异议之日起3 日作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。
钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的（ ）才能运输和打桩。
A、30%
B、50%
C、70%
D、100%
B、50%
C、70%
D、100%
答案：D
解析：
本题考查的是桩基础施工。钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的70%方可起吊；达到设计强度的100%才能运输和打桩。
（2017年考题）根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标合同金额的（ ）。
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%
B.5%
C.10%
D.20%
答案：C
解析：
履约保证金不得超过中标合同金额的10%。
(2014年)受反复冰冻的混凝土结构应选用（）。
A.普通硅酸盐水泥
B.矿渣硅酸盐水泥
C.火山灰质硅酸盐水泥
D.粉煤灰硅酸盐水泥
B.矿渣硅酸盐水泥
C.火山灰质硅酸盐水泥
D.粉煤灰硅酸盐水泥
答案：A
解析：
普通硅酸盐水泥混合材料掺量十分有限，性质与硅酸盐水泥十分相近，所以在工程中的适用范围是一致的，主要应用在以下几个方面：2）凝结硬化较快、抗冻性好，适用于早期强度要求高、凝结快，冬期施工及严寒地区受反复冻融的工程。
(2016年)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013，关于涂料工程量的计算，说法正确的是()。
A.木材构件喷刷防火涂料按设计图示以面积计算
B.金属构件刷防火涂料按构件单面外围面积计算
C.空花格、栏杆刷涂料按设计图示尺寸以双面面积计算
D.线条刷涂料按设计展开面积计算
B.金属构件刷防火涂料按构件单面外围面积计算
C.空花格、栏杆刷涂料按设计图示尺寸以双面面积计算
D.线条刷涂料按设计展开面积计算
答案：A
解析：
①墙面喷刷涂料、天棚喷刷涂料，按设计图示尺寸以面积计算，单位：㎡。②空花格、栏杆刷涂料，按设计图示尺寸以单面外围面积计算，单位：㎡。③线条刷涂料，按设计图示尺寸以长度计算，单位：m。④金属构件刷防火涂料，可按设计图示尺寸以质量计算，单位：t；或按设计展开面积计算，单位㎡。⑤木材构件喷刷防火涂料，工程量按设计图示以面积计算，单位：㎡。
2021二级造价工程师经典例题6篇 第5篇
某建筑基础为钢筋混凝土基础，墙体为粘土砖墙，基础顶面设计标高为0.10m，室内地坪为±0.00m，室外地坪为－0.20m，则该建筑基础与墙体的分界面为（ ）。
A.标高－0.30m处
B.室外地坪－0.20m处
C.室内地坪±0.00m处
D.基础项面标高0.10m处
B.室外地坪－0.20m处
C.室内地坪±0.00m处
D.基础项面标高0.10m处
答案：D
解析：
本题考查的是。基础与墙身使用不同材料时，材料分界面与设计室内地面的高度差≤300mm时，以不同材料为分界线；高度差＞300mm时，以设计室内地面为分界线。砖围墙应以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身。
国外贷款利息的计算中，应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的（ ）。
A.转贷费
B.管理费
C.手续费
D.担保费
E.承诺费
B.管理费
C.手续费
D.担保费
E.承诺费
答案：B,C,E
解析：
国外贷款利息的计算中，应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的手续费、管理费、承诺费。
下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是()。
A.生产家具购置费
B.基本预备费
C.涨价预备费
D.铺底流动资金
B.基本预备费
C.涨价预备费
D.铺底流动资金
答案：A
解析：
单项工程指标指按规定应列入能独立发挥生产能力或使用效益的单项工程内的全部投资额，包括建筑工程费、安装工程费、设备、工器具及生产家具购置费和可能包含的其他费用。
本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。
《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新 www.niutk.com 瑞牛题库考试软件。
本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。
《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新 www.niutk.com 瑞牛题库考试软件。
下列选项中， 关于《建设工程施工合同（示范文本） 》 的说法， 正确的是（ ） 。
A.《建设工程施工合同（示范文本） 》 由通用合同条款和专用合同条款组成
B.《建设工程施工合同（示范文本） 》 是强制性文本
C.合同协议书的内容集中约定了合同当事人基本的合同权利义务
D.通用合同条款的是对专用合同条款原则性约定的细化、 完善、 补偿、 修改或另行约定的条款
B.《建设工程施工合同（示范文本） 》 是强制性文本
C.合同协议书的内容集中约定了合同当事人基本的合同权利义务
D.通用合同条款的是对专用合同条款原则性约定的细化、 完善、 补偿、 修改或另行约定的条款
答案：C
解析：
A《建设工程施工合同（示范文本） 》 GF-2017-0201 由合同协议书、 通用合同条款和专用合同条款三部分组成；
B.《建设工程施工合同（示范文本） 》 是非强制性文本
D.专用合同条款的是对通用合同条款原则性约定的细化、 完善、 补偿、 修改或另行约定的条款。
B.《建设工程施工合同（示范文本） 》 是非强制性文本
D.专用合同条款的是对通用合同条款原则性约定的细化、 完善、 补偿、 修改或另行约定的条款。
APP 改性沥青防水卷材，其突出的优点是（ ）。
A.用于寒冷地区铺贴
B.适宜于结构变形频繁部位防水
C.适宜于强烈太阳辐射部位防水
D.可用热熔法施工
B.适宜于结构变形频繁部位防水
C.适宜于强烈太阳辐射部位防水
D.可用热熔法施工
答案：C
解析：
APP 改性沥青防水卷材广泛适用于各类建筑防水、防潮工程，尤其适用于高温或有强烈太阳辐射地区的建筑物防水。
目的是减少高效过滤器的负担，延长高效过滤器和设备中其他配件的寿命，作用主要是去除1.0μm以上的灰尘粒子，在净化空调系统和局部净化设备中作为中间过滤器的是（ ）。
A.粗效过滤器
B.中效过滤器
C.高中效过滤器
D.亚高效过滤器
B.中效过滤器
C.高中效过滤器
D.亚高效过滤器
答案：B
解析：
本题考查的是通风与空调工程施工技术。中效过滤器的主要作用是去除1.0μm以上的灰尘粒子，在净化空调系统和局部净化设备中作为中间过滤器。
某建筑基础有100根钻孔灌注桩，设计桩长4.8m，断面直径为300mm，则总工程量为（ ）。
A.33.91m3
B.35.68m3
C.37.44m3
D.135.65m3
B.35.68m3
C.37.44m3
D.135.65m3
答案：A
解析：
本题考查的是房屋建筑与装饰工程工程量的计算规则与方法。V＝π×r2×h×n＝π×（0.3/2）2×4.8×100＝33.91（m3）。
分部分项工程中，已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足（ ）时，采用该项目的单价。
A.10%
B.12%
C.15%
D.20%
B.12%
C.15%
D.20%
答案：C
解析：
本题考查的是安装工程工程量清单计价。巳标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足15%时，采用该项目的单价。
(2015年)工程计量工作包括工程项目的划分和工程量的计算，下列关于工程计量工作的说法中正确的是( )。
A.项目划分须按预算定额规定的定额子项进行
B.通过项目划分确定单位工程基本构造单位
C.工程量的计算须按工程量清单计算规范的规则进行计算
D.工程量的计算应依据施工图设计文件，不应依据施工组织设计文件
B.通过项目划分确定单位工程基本构造单位
C.工程量的计算须按工程量清单计算规范的规则进行计算
D.工程量的计算应依据施工图设计文件，不应依据施工组织设计文件
答案：B
解析：
本题考查的是工程计价基本原理。选项A错误，编制工程概算预算时，主要是按工程定额进行项目的划分；选项C错误，目前，工程量计算规则包括两大类：各类工程定额规定的计算规则；各专业工程计量规范附录中规定的计算规则；选项D错误，工程量的计算就是按照工程项目的划分和工程量计算规则，就施工图设计文件和施工组织设计对分项工程实物量进行计算。
2021二级造价工程师经典例题6篇 第6篇
通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h／m3,辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是（）工日／m3。
A.0.93
B.0.94
C.0.95
D.0.96
B.0.94
C.0.95
D.0.96
答案：D
解析：
6 小时=0.75(工日/m3);
工序作业时间=0.75/(1-8%)=0.815;
定额时间=0.815/(1-15%)=0.96(工日/m3)。
工序作业时间=0.75/(1-8%)=0.815;
定额时间=0.815/(1-15%)=0.96(工日/m3)。
单独打试桩、锚桩，按相应定额的打桩人工及机械乘以系数（ ）。
A、1.20
B、1.30
C、1.40
D、1.50
B、1.30
C、1.40
D、1.50
答案：D
解析：
本题考查的是《2017届房屋建筑与装饰工程预算定额》基本内容。单独打试桩、锚桩，按相应定额的打桩人工及机械乘以系数1.50。
设备运杂费通常的构成不包括( )。
A.运费和装卸费
?
B.包装费
?
C.废品损失费
?
D.设备供销部门的手续费
?
B.包装费
?
C.废品损失费
?
D.设备供销部门的手续费
答案：C
解析：
设备运杂费包括包装和包装材料费、运输费、装卸费及仓库保管费、供销部门手续费。
涂料涂覆工艺中的电泳涂装的主要特点有（）。
A.使用水溶性涂料和油溶性涂料
B.涂装效率高，涂料损失小
C.涂膜厚度均匀，附着力强
D.不适用复杂形状工件的涂装
B.涂装效率高，涂料损失小
C.涂膜厚度均匀，附着力强
D.不适用复杂形状工件的涂装
答案：B,C
解析：
本题考查电泳涂装法的特点。电泳涂装的主要特点：（1）采用水溶性涂料，节省了大量有机溶剂，大大降低了大气污染和环境危害，安全卫生，同时避免了火灾的隐患。（2）涂装效率高，涂料损失小。（3）涂膜厚度均匀，附着力强，涂装质量好，解决了其他涂装方法对复杂形状工件的涂装难题。（4）生产效率高。（5）设备复杂，投资费用高，耗电量大，施工条件严格，并需进行废水处理。故BC选项正确。
按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目应列入材料费的有（ ）。
A.周转材料的摊销，租赁费用
B.材料运输损耗费用
C.施工企业对材料进行一般鉴定，检查发生的费用
D.材料运杂费中的增值税进项税额
E.材料采购及保管费用
B.材料运输损耗费用
C.施工企业对材料进行一般鉴定，检查发生的费用
D.材料运杂费中的增值税进项税额
E.材料采购及保管费用
答案：A,B,E
解析：
建筑安装工程费中的材料费，是指工程施工过程中耗费的各种原材料、半成品、构配件、工程设备等的费用，以及周转材料等的摊销、租赁费用。材料单价由材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成，故选 ABE。
暂无试题,后续会更新
答案：
解析：
施工图预算的二级预算编制形式是指（）。
A.编制人编制、审核人审核
B.建筑安装工程预算，设备工器具购置费预算
C.单位工程预算、建设项目总预算
D.单项工程综合预算、建设项目总预算
B.建筑安装工程预算，设备工器具购置费预算
C.单位工程预算、建设项目总预算
D.单项工程综合预算、建设项目总预算
答案：C
解析：
当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。
建设单位在办理工程质量监督注册手续时，需提供（）。
A.投标文件
B.专项施工方案
C.施工组织设计
D.施工图设计文件
B.专项施工方案
C.施工组织设计
D.施工图设计文件
答案：C
解析：
建设单位在办理施工许可证之前应当到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督注册手续。提交资料：a.施工图设计文件审查报告和批准书；b.中标通知书和施工、监理合同；c.建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；d.施工组织设计和监理规划（监理实施细则）；e.其他需要的文件资料。
(2013年)与钢筋混凝土结构相比，型钢混凝土组合结构的优点在于()。
A.承载力大
B.防火性能好
C.抗震性能好
D.刚度大
E.节约钢材
B.防火性能好
C.抗震性能好
D.刚度大
E.节约钢材
答案：A,C,D
解析：
型钢混凝土组合结构。是把型钢埋入钢筋混凝土中的一种独立的结构形式。型钢、钢筋、混凝土三者结合使型钢混凝土结构具备了比传统的钢筋混凝土结构承载力大、刚度大、抗震性能好的优点。
热门文章
