首页 → 二级造价工程师

21年二级造价工程师历年真题7节

发布时间：2021-08-03 来源：公务员行题库
21年二级造价工程师历年真题7节

21年二级造价工程师历年真题7节 第1节

下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。

A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用
B.新产品试验费
C. 施工企业技术革新的研究试验费
D.设计模型制作费

答案：A
解析：
研究试验费是指为建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究试验及按照相关规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。包括自行或委托其他部门研究试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费等。这项费用按照设计单位根据本工程项目的需要提出的研究试验内容和要求计算。在计算时要注意不应包括以下项目：(1) 应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支2) 应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。(3) 应由勘察设计费或工程费用中开支的项目。

制冷设备阀门有锈蚀时要做强度和严密性试验，强度试验的压力为公称压力的（ ）倍。

A.1
B.1.2
C.1.5
D.2

答案：C
解析：
知识点:通风与空调工程施工技术。强度试验的压力为公称压力的1.5倍。参见教材P140。

现场采用重叠法预制钢筋混凝土桩时，上层桩的浇注应等到下层桩混凝土强度达到设计强度等级的（ ）。

A.30%
B.60%
C.70%
D.100%

答案：A
解析：
现场预制桩多用重叠法预制，重叠层数不宜超过4 层，层与层之间应涂刷隔离剂，上层桩或邻近桩的灌注，应在下沉桩或邻近桩混凝土达到设计强度等级的30%以后方可进行。

(2012年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列关于工程造价咨询企业的说法，正确的有()。

A.工程造价咨询企业资质有效期为4年
B.工程造价咨询企业可鉴定工程造价经济纠纷
C.工程造价咨询企业可编制工程项目经济评价报告
D.工程造价咨询企业只能在一定行政区域内从事工程造价咨询活动
E.工程造价咨询企业应在工程造价成果文件上加盖其执业印章

答案：B,C,E
解析：
工程造价咨询企业资质有效期为3 年。工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询活动， 不受行政区域限制。工程造价咨询业务范围包括：
(1）建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；
(2）建设项目概预算的编制与审核， 并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；
(3）建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）与工程款支付， 工程结算、竣工结算和决算报告的编制与审核等；
(4）工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；
(5）提供工程造价信息服务等。同时， 工程造价咨询企业可以对建设项目的组织实施进行全过程或者若干阶段的管理和服务。 工程造价成果文件应当由工程造价咨询企业加盖有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章， 并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖个人执业印章。

依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（）。


A.招标公告
B.投标书
C.寄送的价目表
D.招股说明书

答案：B
解析：
要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。另外，要约必须具备合同的一般条款。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容．也不含相对人同意后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等，即是要约邀请。@##

高性能混凝土的特点有（ ）。

A.耐高温好
B.高耐久性
C.高体积稳定性
D.高工作性
E.适用于高层建筑

答案：B,C,D,E
解析：
高性能混凝土是一种新型高技术混凝土。采用常规材料和工艺生产，具有混凝土结构所要求的各项力学性能，具有高耐久性、高工作性和高体积稳定性。这种混凝土特别适用于高层建筑、桥梁以及暴露在严酷环境中的建筑物。

计量单位为 t 的是（ ）

A.烟气换热器
B.真空皮带脱水机
C.吸收塔
D.旋流器

答案：C
解析：

21年二级造价工程师历年真题7节 第2节

焊接工艺过程中，正确的焊条选用方法为（ ）

A.合金钢焊接时，为弥补合金元素烧损，应选用合金成分高一等级的焊条
B.在焊接结构刚性大、接头应力高、焊缝易产生裂纹的金属材料时，应选用比母材强度低一级的焊条
C.普通结构钢焊接时，应选用熔敷金属抗拉强度稍低于母材的焊条
D.为保障焊工的身体健康，应尽量选用价格稍贵的碱性焊条

答案：B
解析：

某阀门结构简单、体积小、重量轻，仅由少数几个零件组成，操作简单，阀门处于全开位置时，阀板厚度是介质流经阀体的唯一阻力，阀门所产生的压力降很小，具有较好的流量控制特性。该阀门应为（）。

A.截止阀
B.蝶阀
C.旋塞阀
D.闸阀

答案：B
解析：
蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成，只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，通过该阀门所产生的压力降很小，具有较好的流量控制特性。

下列费用中，由招标人填写金额，投标人直接计入投标总价的有（ ）。

A.材料设备暂估价

B.专业工程暂估价

C.暂列金额
D.计日工合价

E.总承包服务费

答案：A,B,C
解析：
“专业工程暂估价、暂列金额” 由招标人填写金额,投标人直接计入投标总价。

井点降水应根据以下（）选择进行。

A.土的渗透系数
B.周边环境
C.降低水位的深度
D.工程特点
E.设备条件

答案：A,C,D,E
解析：
井点降水有轻型井点、电渗井点、喷射井点、管井井点及深井井点等，应根据土的渗透系数、降低水位的深度、工程特点及设备条件等选择进行。

建筑装饰涂料的辅助成膜物质常用的溶剂为（）。

A.松香
B.桐油
C.硝酸纤维
D.苯

答案：D
解析：
辅助成膜物质不能构成涂膜，但可用以改善涂膜的性能或影响成膜过程，常用的有助剂和溶剂。助剂包括催干剂（铝、锰氧化物及其盐类）、增塑剂等；溶剂则起溶解成膜物质、降低黏度、利于施工的作用，常用的溶剂有苯、丙酮、汽油等。

关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是（）。

A.招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写
B.同一招标工程的项目编码不得有重码
C.清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程
D.当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个

答案：A
解析：
分部分项工程量清单所反映的是拟建工程分部分项工程项目名称和相应数量的明细清单，招标人负责包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量在内的五项内容。

下列关于竣工日期的说法中，正确的是（）。

A.竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
B.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期
C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

答案：A
解析：
当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

21年二级造价工程师历年真题7节 第3节

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）规定，分部分项工程量清单项目编码的第二级表示（ ）。

A.分项工程项目名称顺序码
B.附录分类顺序码
C.分部工程顺序码
D.专业工程代码

答案：B
解析：
本题考查的是分部分项工程项目清单。各级编码代表的含义：（1）一级：表示专业工程代码，两位；（2）二级：表示附录分类顺序码，两位；（3）三级：表示分部工程顺序码，两位；（4）四级：表示分项工程项目名称顺序码，三位；（5）五级：表示清单项目名称顺序编码，三位。

(2013年)关于施工图预算文件的组成，下列说法中错误的是()。

A.当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式
B.三级预算编制形式由建设项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成
C.当建设项目仅有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式
D.二级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表

答案：D
解析：
施工图预算根据建设项目实际情况可采用三级预算编制或二级预算编制形式。当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式，三级预算编制形式由建设项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成。当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。@##

下列改善混凝土性能的措施中，不能提高混凝土耐久性的是（ ）。

A.掺入适量的加气剂和速凝剂
B.在规范允许条件下选用较小的水灰比
C.适当提高砂率和水泥浆体量
D.合理选用水泥品种

答案：A
解析：
提高混凝土耐久性的措施。混凝土耐久性主要取决于组成材料的质量及混凝土密实度。提高混凝土耐久性的主要措施有：
①根据工程环境及要求，合理选用水泥品种。
②控制水灰比及保证足够的水泥用量。
③选用质量良好、级配合理的骨料和合理的砂率。
④掺用合适的外加剂。

采用工程量清单计价的工程，在办理建设工程结算时，工程量计算的原则和方法有（　）。

A.不符合质量要求的工程不予计量　
B.应按工程量清单计算规范的要求进行计量
C.无论何种原因，超出合同工程范围的工程均不予计量　　
D.因承包人原因造成的返工工程不予计量
E.应按合同的约定对承包人完成合同工程的数量进行计算和确认

答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是工程计量。工程计量的原则包括下列三个方面：（1）不符合合同文件要求的工程不予计量。即工程必须满足设计图纸、技术规范等合同文件对其在工程质量上的要求，同时有关的工程质量验收资料齐全、手续完备，满足合同文件对其在工程管理上的要求。（2）按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量。工程计量的方法、范围、内容和单位受合同文件所约束，其中工程量清单（说明）、技术规范、合同条款均会从不同角度、不同侧面涉及这方面的内容。在计量中要严格遵循这些文件的规定，并且一定要结合起来使用。（3）因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。参见教材P247。@##

下列属于安装工程建设项目公用工程组成的是（）。

A.废水处理回收用装置
B.变配电所及其布线系统
C.运输通道
D.火灾报警系统

答案：B
解析：
公用工程项目组成包括：室内外工艺管网、给水管网、排水管网、供热系统管网、通风与空调系统管网；变配电所及其布线系统；通信系统及其线网。
废水处理回收用装置属于辅助设施项目组成；运输通道属于按总图布置标示的工程组成；火灾报警系统属于消防系统的组成。

下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是()。

A.已完工程及设备保护
B.大型机械设备进出场及安拆
C.安全文明施工
D.混凝土、钢筋混凝土模板
E.施工排水、降水

答案：B,D,E
解析：
措施项目费用的发生与使用时间、施工方法或者两个以上的工序相关，如安全文明施工费，夜间施工，非夜间施工照明，二次搬运，冬雨季施工，地上地下设施、建筑物的临时保护设施，已完工程及设备保护等。但是有些措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输、超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施项目按照分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制，列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则；不能计算工程量的项目清单，以“项”为计量单位进行编制。

钢化玻璃是用物理或化学方法，在玻璃表面上形成一个（）。

A.压应力层
B.拉应力层
C.防脆裂层
D.刚性氧化层

答案：A
解析：
钢化玻璃是用物理或化学的方法，在玻璃的外表面上形成一个压应力层，而内部处于较大的拉应力状态，内、外拉压应力处于平衡状态，玻璃本身具有较高的抗压强度，表面不会造成破坏的玻璃品种。

21年二级造价工程师历年真题7节 第4节

施工合同履行期间，下列不属于工程计量范围的是（）。

A.工程变更修改的工程量清单内容
B.合同文件中规定的各种费用支付项目
C.暂列金额中的专业工程
D.擅自超出施工图纸施工的工程

答案：D
解析：
工程量计算主要依据：1）国家发布的工程量计算规范和国家、地方和行业发布的定额及其工程量计算规则。2）设计图纸及其说明。反映各阶段建筑物(或构筑物）的结构构造、各部位的尺寸及工程做法的图纸，是工程量计算的基础资料和基本依据。3）经审定的施工组织设计(项目管理实施规划）或施工方案。施工图纸主要表现拟建工程的实体项目，分项工程的具体施工方法及措施应按施工组织设计(项目管理实施规划）或施工方案确定。如计算挖基础土方，内部资料加QQ 599918668，最新题库考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com 施工方法是采用人工开挖，还是采用机械开挖，基坑周围是否需要放坡、预留工作面或做支撑防护等，应以施工方案为计算依据。4）经审定通过的其他有关技术经济文件。如工程施工合同、招标文件的商务条款等。

下列不属于企业管理费中差旅交通费构成的是（　）。

A、职工因公出差
B、调动工作的差旅费
C、住勤补助费
D、特殊情况下支付的工资

答案：D
解析：
本题考查的是《2017届建设工程费用定额》。差旅交通费：是指职工因公出差、调动工作的差旅费、住勤补助费、市内交通费和误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费以及管理部门使用的交通工具的油料、燃料等费用。

按编制对象不同，施工组织设计的三个层次是指（ ）。

A.单位工程组织总设计、单项工程施工组织设计和施工方案
B.施工组织总设计、单项工程施工组织设计和施工进度计划
C.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案
D.指导性施工组织设计、实施性施工组织设计和施工方案

答案：C
解析：
按编制对象不同，施工组织设计包括三个层次，即：施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。

施工方案应由（）审批。

A.建设单位项目负责人
B.施工项目负责人
C.施工单位技术负责人
D.施工项目技术负责人

答案：D
解析：
施工方案应由项目技术负责人审批，重点、难点分部（分项）或专项工程的施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。

关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是（　　）。

A．施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础
B．施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据
C．施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据
D．施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据

答案：A
解析：
本题考查的是施工图预算的概念及其编制内容。选项BD应该是投资方，选项C应该是施工方。

近年来，在大型的高层民用建筑中，室内给水系统的总立管采用的管道为（）。

A.球墨铸铁管
B.无缝钢管
C.给水硬聚氯乙烯管
D.给水聚丙烯管

答案：A
解析：
近年来，在大型的高层建筑中，将球墨铸铁管设计为总立管，应用于室内给水系统。

下列定额中，属于生产性质的定额是( )。

A.施工定额

B.预算定额

C.概算定额

D.概算指标

答案：A
解析：
工程定额按照不同用途，可以分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标和估算指标等。其中施工定额属于生产性定额，预算定额、概算定额、概算指标和估算指标为计价性定额。

21年二级造价工程师历年真题7节 第5节

投资估算指标的编制步骤不包括（）。

A.对比分析阶段
B.收集整理资料阶段
C.平衡调整阶段
D.测算审查阶段

答案：A
解析：
投资估算指标的编制步骤包括收集整理资料阶段、平衡调整阶段、测算审查阶段。

工程背景资料如下：
　　1.图6.Ⅲ所示为某综合楼底层会议室的照明平面图。
　　2.照明工程的相关定额见下表：


3.该工程的人工费单位为80元／工日，管理费和利润分别按人工费的50%和30%计算。
　　4.相关分部分项工程量清单项目统一编码见下表：

问题：
　　1.按照背景资料1－4和图6.Ⅲ所示内容，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856－2013）的规定，分别列式计算管、线工程量，将计算结果填入答题纸上，并在答题纸表6.Ⅲ.1中，编制该工程的“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”。
　　2.设定该工程镀锌电线管Φ20暗配的清单工程量为70m，其余条件均不变，根据上述相关定额计算镀锌电线管Φ20暗配项目的综合单价，并填入答题纸表6.Ⅲ.2“综合单价分析表”中。
（保留两位小数）

说明：
　　1.照明配电箱AZM电源由本层总配电箱引来。
　　2.管路为镀锌电线管Φ20或Φ25沿墙、楼板暗配，顶管敷设标高除雨篷为4m外，其余均为5m。管内穿绝缘导线BV－500　2.5mm2。管内穿线管径选择：3根线选用Φ20镀锌电线管；4－5根线选用Φ25镀锌电线管。所有管路内均带一根专用接地线（PE线）。
　　3.配管水平长度见图6.Ⅲ括号内数字，单位为m。

答案：
解析：
　问题一：（1）Φ20钢管暗配工程量计算式：
　　3×3×5＋2＋会议室至雨篷[3＋（5－4）]＋2＋3＋2＋[1.5＋（5－1.5－0.3）]＋[4＋（5－1.5－0.3）]＝69.9（m）
　　Φ 25钢管暗配工程量计算式：
　　2＋[（5－1.3）＋1.5]＋[（5－1.3）＋8]＋2＋2＋[（5－1.3）＋1.5]＋3×3＋[（4－1.3）＋2]＝41.8（m）
　　（2）BV－500 2.5mm2绝缘导线穿管工程量计算式：
　　三线：69.9×3＝209.7（m）
　　四线：[2＋（5－1.3）＋1.5＋3×3＋（4－1.3）＋2]×4＝83.6（m）
　　五线：[（5－1.3）＋1.5＋（5－1.3）＋8＋2＋2]×5=104.5（m）
　　预留长度：500mm＋300mm＝800mm＝0.8m
　　总长度：197.1＋83.6＋104.5＋0.8×3×2＝402.6（m）
表6.Ⅲ.1　分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：会议室照明工程
标段：底层会议室照明平面图

　问题二：
表6.Ⅲ.2　工程量清单综合单价分析表
标段：底层会议室照明平面图
工程名称：会议室照明工程

利用水箱减压，适用于允许分区设置水箱，电力供应充足，电价较低的各类高层建筑，水泵数目少，维护管理方便，分区水箱容积小，少占建筑面积，下区供水受上区限制，屋顶箱容积大，这种供水方式为（ ）

A.分区并联给水
B.分区串联给水
C.分区水箱减压给水
D.分区减压阀减压给水

答案：C
解析：

预应力筋长度大于20m时宜采用（　）。

A、一端张拉
B、两端张拉
C、螺旋张拉
D、曲线张拉

答案：B
解析：
本题考查的是预应力混凝土工程施工。预应力筋长度大于20m的宜采用两端张拉，长度小于20m的可采用一端张拉。

采用实物量法编制施工图预算时，在按人工、材料、机械台班的市场价计算人、材、机费用之后，下一个步骤是（）。

A.进行工料分析
B.计算管理费、利润等费用
C.计算工程量
D.编写编制说明

答案：B
解析：
本题考查的是实物量法的编制步骤。计算完成人工费和材料费后进行管理费利润的计算。

在规费、税金项目计价表中，社会保险费的计算基础是（　）

A.定额人工费
B.定额机械费
C.定额人工费+定额机械费
D.定额人工费+定额材料费+定额机械费

答案：A
解析：
本题考查的是土建工程工程量清单的编制方法。社会保险费的计算基础是定额人工费。

与衬铅设备相比，搪铅设备使用的不同点有（ ）。

A.传热性能好
B.适用于负压情况
C.适用于立面
D.适用于回转运动和振动下工作

答案：A,B,D
解析：
搪铅与设备器壁之间结合均匀且牢固，没有间隙，传热性好，适用于负压、回转运动和震动下工作。

21年二级造价工程师历年真题7节 第6节

根据《政府采购法》 ， （ ） 应作为政府采购的主要采购方式。

A.邀请招标
B.公开招标
C.竞争性谈判
D.单一来源采购

答案：B
解析：
政府采购可采用的方式有： 公开招标、 邀请招标、 竞争性谈判、 单一来源采购、 询价， 以及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。 公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

电缆敷设有敷设弛度、波浪弯度几交叉时，电缆预留长度应为（ ）倍电缆全长。

A.1.5%
B.2.5%
C.3.9%
D.3.5%

答案：B
解析：
电缆敷设有敷设弛度、波浪弯度几交叉时，电缆预留长度应按照电缆全长的2.5%计算。

污水排出管安装完毕后，在隐蔽之前必须做（）。

A.水压试验
B.灌水试验
C.渗透试验
D.通球试验

答案：B
解析：
排出管在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面的高度。

按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目应列入材料费的有（　）。

A.周转材料的摊销，租赁费用
B.材料运输损耗费用
C.施工企业对材料进行一般鉴定，检查发生的费用
D.材料运杂费中的增值税进项税额
E.材料采购及保管费用

答案：A,B,E
解析：
本题考查的是建筑安装工程费。选项C错误，施工企业对材料进行一般性鉴定、检查发生的费用属于企业管理费；选项D错误，当一般纳税人采用一般计税方法时，材料单价中的材料原价、运杂费等均应扣除增值税进项税额。

(2015年)关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是( )。

A.加大住宅宽度，不利于降低单方造价
B.降低住宅层高，有利于降低单方造价
C.结构面积系数越大，越有利于降低单方造价
D.住宅层数越多，越有利于降低单方造价

答案：B
解析：
该题主要考察的是：民用住在设计总影响造价的主要因素，“选项A 在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相 应减少，有利于降低造价。 选项B 住宅的层髙和净高，直接影响工程造价。根据不同性质的工程综合测算住宅层髙每降低10cm，可降低造价1.2%~1.5%。选项C 衡量单元组成 、户型 设计的 指标是 结构面 积系数（住宅结构面积与建筑面积之比 ），系数越小设计方案越经济。 选项D 当住宅层数超过一定限度时，要经受较强的风力荷载，需要 提髙结构强度，改变结构形式，使工程造价大幅度上升。”

不属于投标报价工程量计算依据的是（　　）。

A．常规施工方案
B．施工方案
C．工程量计价规则
D．企业定额

答案：A
解析：
本题考查的是工程量计算的依据。（1）《计价规范》和《浙江省计价依据》；（2）企业定额；（3）本省建设行政主管部门颁发的有关计价规定；（4）招标文件及其补充通知、答疑纪要；（5）建设工程设计文件及相关资料；（6）施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方
案；（7）与建设项目相关的标准、规范等技术资料；（8）市场价格信息或工程造价管理机构发布的市场信息价；（9）其他的相关资料。

建设工程设计与施工采用总分包模式的特点有（）。

A.对总承包商要求高，业主选择范围小
B.总包合同价格可较早确定，合同金额较低
C.业主的合同结构简单，组织协调工作量小
D.工程设计与施工有机融合，有利于缩短建设工期
E.分包单位多，弱化了工程质量控制工作

答案：A,C,D
解析：
采用总分包模式的特点：
（1）有利于工程项目的组织管理。由于合同数量少，使得建设单位的组织管理和协调工作量小。
（2）有利于控制工程造价。由于总包合同价格可以较早确定，建设单位可承担较少的风险。
（3）有利于控制工程质量。
（4）有利于缩短建设工期。一般均能做到设计阶段与施工阶段的相互搭接
（5）对建设单位而言，选择总承包单位的范围小，一般合同金额较高。
（6）对总承包单位而言，责任重、风险大，需要具有较高的管理水平和丰富的实践经验。当然，获得高额利润的潜力也比较大。

21年二级造价工程师历年真题7节 第7节

FIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是()。

A.按星期计算单利
B.按星期计算复利
C.按月计算单利
D.按月计算复利

答案：D
解析：
本题考查的是国际工程合同价款的结算。如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额从业主应当支付之日起，按月计算复利，收取延误支付期间的融资费。

图 2-73 为某工程框架结构建筑物某层现浇棍凝土及钢筋混凝土柱梁板结构图，层高3.0m，其中板厚为 120mm，梁、顶标高为+6.00m，柱的区域部分为（+3.OOm+6.00m）。模板单列，不计入混凝土实体项目综合单价，不采用清水模板。根据工程工程量计算规范，计算该层现浇混凝土模板工程的工程量。

答案：
解析：

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013，现浇混凝土墙按设计尺寸以体积计算，下列工程量计算规则错误的是（）。

A.不扣除构件内预埋铁件所占体积
B.扣除门窗洞口及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积
C.墙垛及突出墙面部分并入墙体体积内
D.当梁与混凝土墙连接时，梁的长度应计算到混凝土墙的侧面

答案：B
解析：
现浇混凝土墙不扣除构件内钢筋，预埋铁件所占体积，扣除门窗洞口及单个面积大于 0.3m2的孔洞所占体积，墙垛及突出墙面部分并入墙体体积内计算。当梁与混凝土墙连接时，梁的长度应计算到混凝土墙的侧面。

【案例五】
背景资料：
某政府投资建设工程项目，采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）计价方式招标，发包方与承包方签订了施工合同，合同工期为110 天。
施工合同中约定：
（1）工期每提前（或拖延）1 天，奖励（或罚款）3000 元（含税金）。
（2）各项工作实际工程量在清单工程量变化幅度±10%以外的，双方可协商调整综合单价；变化幅度在±10%以内的，综合单价不予调整。
（3）发包方原因造成机械闲置，其补偿单价按照机械台班单价的50%计算；人员窝工补偿单价，按照50 元/工日计算。
（4）规费综合费率为3.55%，税金率为3.41%。工程项目开工前，承包方按时提交了施工方案及施工进度计划（施工进度计划如图5-4 所示），并获得发包方工程师的批准。



根据施工方案及施工进度计划，工作B 和工作I 需要使用同一台机械施工。该机械的台班单价为1000 元/台班。
该工程项目按合同约定正常开工，施工中依次发生如下事件：
事件1：C 工作施工中，因设计方案调整，导致C 工作持续时间延长10 天，造成承包方人员窝工50 个工日。
事件2：1 工作施工开始前，承包方为了获得工期提前奖励，拟订了I 工作缩短2 天作业时间的技术组织措施方案，发包方批准了该调整方案。为了保证质量，1 工作时间在压缩2 天后不能再压缩。该项技术组织措施产生费用3500 元。
事件3：H 工作施工中，因劳动力供应不足，使该工作拖延5 天。承包方强调劳动力供应不足是因为天气过于炎热所致。
事件4：招标文件中G 工作的清单工程量为1750m3（综合单价为300 元/m3），与施工
图纸不符，实际工程量为1900m3。经承发包双方商定，在G 工作工程量增加但不影响因事件1~3 而调整的项目总工期的前提下，每完成1m3 增加的赶工工程量按综合单价60 元计算赶工费（不考虑其他措施费）。
上述事件发生后，承包方及时向发包方提出了索赔并得到了相应的处理。
问题：
1.承包方是否可以分别就事件1~4 提出工期和费用索赔？说明理由。
2.事件1~4 发生后，承包方可得到的合理工期补偿为多少天？该工程项目的实际工期是多少天？
3.事件1~4 发生后，承包方可得到总的费用追加额是多少？
（计算过程和结果均以元为单位，结果取整）

答案：
解析：
问题1：
事件1：承包方可以提出费用索赔和工期索赔，因为设计方案调整而导致C 工作持续时间延长，属发包人责任，承包方损失应由发包人承担，C 工作持续时间延长10 天，其总时差（TFc）为7 天，超过了C 工作的总时差。
事件2：承包方不能提出费用索赔要求。因为通过采取技术组织措施使工期提前，可按合同规定的工期奖罚条款处理，而赶工发生的施工技术组织措施费应由承包方承担。
事件3：承包方不可以提出费用索赔和工期索赔。因天气过于炎热属不可抗力，劳动力供应不足应属承包方的责任。
事件4：承包方可以提出费用索赔要求。因为按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，发包人对清单的准确性负责。发包人要求承包方赶工以保证不因工程量增加而影响项目总工期，承包方由此发生的赶工技术组织措施费应由发包人承担。
问题2：
承包方可得到的合理工期补偿为3 天。该工程项目的实际工期为110+3-2=111 天。
问题3：
事件1：
C 工作窝工补偿：50×50×（l+3.55%）×（1+3.41%）=2677 元
I 工作机械闲置补偿：1000×0.5×10×（1+3.55%）×（1+3.41%）=5354 元
事件4：
G 工作平均每天完成：1750-35=50m2
G 工作增加工作量：（1900-1750）-50=3 天
增加工程价款：3×50×300×（1+3.55%）×（1+3.41%）=48186 元
发生赶工费：2×50×60×（1+3.55%）×（l+3.41%）=6425 元
可获得的奖励工期为110+3-111=2 天，获得奖励费用3000×2=6000 元，所以，承包方可得到的总的费用追加额为：2677+5354+48186+6425+6000=68642 元

建设工程项目按项目的投资效益和市场需求分为（ ）。

A.公益性项目
B.经营性项目
C.竞争性项目
D.基础性项目
E.非经营性项目

答案：A,C,D
解析：
工程项目按投资效益和市场需求划分为竞争性项目、基础性项目和公益性项目。

与熔化极气体保护焊相比，钨极氩弧焊所不同的特点是（）。

A.可进行各种位置的焊接
B.可焊接化学活泼性强的有色金属
C.可焊接有特殊性能的不锈钢
D.熔深浅，熔敷速度小

答案：D
解析：
本题考查钨极惰性气体保护焊的特点。钨极惰性气体保护焊的缺点有：①深浅，熔敷速度小,生产率较低；②只适用于薄板（6mm以下）及超薄板材料焊接；③气体保护幕易受周围气流的干扰，不适宜野外作业；④惰性气体（氩气、氦气）较贵，生产成本较高。熔化极气体保护焊的特点：①和 TIG焊一样，它几乎可以焊接所有的金属，尤其适合于焊接有色金属、不锈钢、耐热钢、碳钢、合金钢等材料；②焊接速度较快，熔敷效率较高，劳动生产率高；③MIG焊可直流反接，焊接铝、镁等金属时有良好的阴极雾化作用，可有效去除氧化膜，提高了接头的焊接质量；④不采用钨极，成本比TIG焊低。
两者对比选项D正确。

关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（　　）。

A．借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
B．当事人对垫资利息有约定且约定的利息高于同期同类货款利率的应予支持
C．当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款
D．对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据
E．建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日

答案：C,D
解析：
本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项A错误，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效；选项B错误，约定利息高于同期同类贷款利率的部分不予支持；选项E错误，建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日。@##

上一篇：二级造价工程师经典例题5篇

下一篇：2021二级造价工程师历年真题9卷

相关文章
热门文章
推荐文章