监理工程师考试真题及详解8章

发布时间:2022-03-07
监理工程师考试真题及详解8章

监理工程师考试真题及详解8章 第1章


下列工程目标控制任务中,不属于工程质量控制任务的是()。

A.审查施工组织设计及专项施工方案
B.审查工程中使用的新技术、新工艺
C.分析比较实际完成工程量与计划工程量
D.复核施工控制测量成果及保护措施

答案:C
解析:
选项C属于工程造价控制工作内容。


由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场费,发包人应承担的责任包括( )。

A.付给勘察人停、窝工费,金额按预算的平均工日产值计算
B.工期按实际延误的工日顺延
C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费
D.付给勘察机构额外利润
E.继续提供必要的生活条件

答案:A,B,C,E
解析:
本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人应承担的责任包括:(1)付给勘察人停、窝工费,金额按预算的平均工日产值计算。(2)工期按实际延误的工日顺延。(3)补偿勘察人来回的进出场费和调遣费。


在工程建设程序中,属于建设准备工作内容的是(  )。

A.组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商
B.组建生产管理机构,制定管理有关制度和规定
C.审查施工图设计文件
D.落实原材料、协作产品、燃料、水、电、气等的来源

答案:A
解析:
2020版教材P11-13
本题考查的是工程建设程序。
工程项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作,其主要内容包括:(1)征地、拆迁和场地平整;(2)完成施工用水、电、通信、道路等接通工作;(3)组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商;(4)准备必要的施工图纸;(5)办理工程质量监督和施工许可手续。


根据《标准施工招标文件》,下列关于合同附件格式说法正确的有( )。

A、合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函
B、合同协议书中包括了签约合同价
C、履约保函和预付款保函的担保方式 不同
D、担保方式采用无条件担保
E、预付款担保采用有条件担保

答案:A,B,D
解析:
本题考查的是施工合同标准文本。合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函;履约保函和预付款保函的担保方式均是无条件担保。参见教材P76。


下列关于流水施工组织方式叙述,不正确的是()。

A.流水施工方式单位时间内投入的资源量较为均匀,便于资源供应的组织
B.施工现场的管理和组织最为简单的施工方式为平行施工
C.依次施工不能达成充分利用施工工作面的目的
D.流水施工中各专业工作队实现了专业化施工,也为文明施工和科学管理创造了有利条件

答案:B
解析:
2020版教材P21
本题考查的是流水施工组织方式。平行施工方式施工现场的组织、管理比较复杂,依次施工方式的施工现场的组织管理比较简单。


某工程,实施过程中发生如下事件:
  事件1:工程开工前,施工项目部编制的施工组织设计经项目技术负责人签字并加盖项目经理部印章后,作为《施工组织设计/(专项)施工方案报审表》的附件报送项目监理机构,专业监理工程师审查签认后即交由施工单位实施。
  事件2:项目监理机构收到施工单位提交的地基与基础分部工程验收申请后,总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人进行了验收,并核查了下列内容:①该分部工程所含分项工程质量是否验收合格;②有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果是否符合规定。
  事件3:主体结构工程施工过程中,项目监理机构对两种不同强度等级的预拌混凝土坍落度数据分别进行统计,得到如下图所示的控制图。

事件4:建设单位要求项目监理机构在整理监理文件资料后,将需归档保存的监理文件资料直接移交城建档案管理机构。
  问题:
  1.指出事件1中的不妥之处,写出正确做法。
  2.针对事件2,还有哪些人员应参加验收?验收核查的内容还应包括哪些?
  3.事件3中,根据预拌混凝土坍落度控制图,分别判断图(a)、(b)所示生产过程是否正常,并说明理由。
  4.指出事件4中建设单位要求的不妥之处。写出监理文件资料归档的正确做法。

答案:
解析:
1.不妥之处一:施工项目部编制的施工组织设计经项目技术负责人签字并加盖项目经理部印章后,作为《施工组织设计/(专项)施工方案报审表》的附件报送项目监理机构。
  正确做法:施工项目部编制的施工组织设计经施工单位技术负责人审核签认后,施工单位盖章后与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。
  不妥之处二:专业监理工程师审查签认后即交由施工单位实施。
  正确做法:总监理工程师应及时组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工组织设计,符合要求时,应由总监理工程师签认后报建设单位。项目监理机构应要求施工单位按已批准的施工组织设计组织施工。
  2.参加地基与基础分部工程验收的人员还应包括:勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量负责人。
  分部工程验收核查的内容还应包括:质量控制资料应完整;观感质量应符合要求。
  3.图(a)所示生产过程不正常。
  理由:链是指点子连续出现在中心线一侧的现象。出现五点链,应注意生产过程发展状况。出现六点链,应开始调查原因。出现七点链,应判定工序异常,需采取处理措施。图(a)中出现了七点链。
  图(b)所示生产过程不正常。
  理由:连续3点至少有2点接近控制界限。
  4.项目监理机构将需归档保存的监理文件资料直接移交城建档案管理机构不妥。
  正确做法:项目监理机构在整理监理文件资料后,将完整的监理文件资料提交给建设单位;建设单位在审查无误后,将监理文件资料移交城建档案管理机构归档保存。


能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的情形有( )。

A.当事人订立合法合同
B.法律对合同形成做出规定
C.合同一方当事人违约
D.行政机关做出罚款
E.人民法院对合同纠纷做出判决

答案:A,C,E
解析:
(二)合同法律关系的产生、变更和消灭 (1题) 能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实,就是法律事实,包括行为和事件。 (一)行为 行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表 现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为,如:建设工程合同当事人违约, 会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。 此外,*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实, 也能引起法律关系的发生、变更、消灭。
(二)事件 是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现 象。这些客观事件的出现与否,是当事人无法预见和控制的。 *事件举例:地震、台风、战争、罢工、禁运等。


下列建设工程风险事件中,不属于技术风险的有( )。

A.设计规范应用不当
B.施工方案不合理
C.合同条款有遗漏
D.施工设备供应不足
E.施工安全措施不当

答案:C,D
解析:
本题考查的是建设工程风险管理。选项CD属于非技术风险。


监理工程师考试真题及详解8章 第2章


在某工程双代号网络计划中,工作M的持续时间及开始节点和完成节点的最早时间与最迟时间如下图所示,则工作M的总时差为( )。

A.4

B.3

C.2

D.1

正确答案:B


下列关于联合体资格预审说法正确的有(  )。

A.联合体协议书,不用明确联合体牵头人
B.不需提供联合体各方的相关情况资料
C.联合体各方不得再以自己名义单独参加资格预审
D.联合体各方可以自己名义单独参加资格预审,但不得加入其他联合体在同一标段中参加资格预审
E.联合体各方不得加入其他联合体在同一标段中参加资格预审

答案:C,E
解析:
考点:资格预审程序。选项A错误,联合体协议书应明确联合体牵头人;选项B错误,应包括联合体各方按上述要求的相关情况资料;选项D错误,联合体不得再以自己名义单独,也不得加入其他联合体在同一标段中参加资格预审。


在质量控制中,直方图的主要用途包括(  )。


A.对质量状况进行分析判断

B.估算施工生产过程总体的不合格品率

C.评价过程能力

D.过程分析

E.过程控制

答案:A,B,C
解析:
考点:工程质量统计分析方法。通过直方图的观察与分析,可了解产品质量的波动情况,掌握质量特性的分布规律,以便对质量状况进行分析判断。同时可通过质量数据特征值的计算,估算施工生产过程总体的不合格品率,评价过程能力等。选项DE属于控制图的用途。


按照FIDIC《施工合同条件》规定,承包商施工期的截止时间为()

A、颁发工程接收证书日
B、工程接收证书注明的竣工日
C、颁发履约证书日
D、协议书中约定的竣工日

答案:B
解析:
施工期为工程师发布开工令与工程接收证书注明的竣工日期之间的日历天数,所以其截止时间为接收证书注明的竣工日期。


某实施监理的工程,合同工期15个月,总监理工程师批准的施工进度计划如图14—1所示。

工程实施过程中发生下列事件:
事件1:项目监理机构对A工作进行验收时发现质量问题,要求施工单位返工整改。
事件2:在第5个月初到第8个月末的施工过程中,由于建设单位提出工程变更,使施工进度受到较大影响。截止第8个月末,未完工作尚需作业时间见下表。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。
事件3:建设单位要求本工程仍按原合同工期完成,施工单位需要调整施工进度计划,加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见表14—1。

【问题】
1.该工程施工进度计划中关键工作和非关键工作分别有哪些?C和F工作的总时差和自由时差分别为多少?
2.事件1中,对于A工作出现的质量问题,写出项目监理机构的处理程序。
3.事件2中,逐项分析第8个月末C、E、F工作的拖后时间及对工期和后续工作的影响程度,并说明理由。
4.针对事件2,项目监理机构应批准的工程延期时间为多少?说明理由。
5.针对事件3,施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么?相应增加的费用为多少?

答案:
解析:
1.该工程施工进度计划中关键工作为A、B、D、E、G、I;非关键工作为C、F、H。 C工作总时差为3个月;自由时差为3个月。
F工作总时差=2+1=3个月;自由时差为2个月。
2.事件1中,对于A工作出现的质量问题,监理工程师首先应判断其严重程度,分
以下两种情况处理:
(1)如果该质量问题可以通过返修或返工弥补,则处理程序为:
①签发《监理工程师通知单》;
②责成施工承包单位写出质量问题调查报告,提出处理方案,填写《监理通知回复单》,报监理工程师审核;
③分析原因、审核、批复处理方案,必要时应经设计单位和建设单位认可;
④跟踪检查处理方案的实施;
⑤检查、鉴定、验收处理结果。
⑥向建设单位和监理单位提交《质量问题处理报告》;
⑦将相关记录和报告存档。
(2)如果质量问题需要加固补强,或将影响下道工序和分项工程的质量,则处理程序为:
①向建设单位报告,由总监及时签发《工程暂停令》,要求停止相关部位的施工,必要时采取防护措施;
②责成施工单位写出质量问题调查报告,提出处理方案,并应经原设计单位签认;
③分析原因、审核、批复处理方案,并征得建设单位同意;
④跟踪检查处理方案的实施;
⑤检查、鉴定、验收处理结果。
⑥向建设单位和监理单位提交《质量问题处理报告》;
⑦将相关记录和报告存档。
⑧验收合格后,由施工单位填报《工程复工报审表》;
⑨总监签发《工程复工报审表》,允许进行后续工序的施工。
3.(1)事件2中,C工作拖后3个月,对总工期和后续工作均无影响。
理由:C工作的总时差和自由时差都为3个月,其拖后的时间既未超过总时差,亦未超过其自由时差。
(2)事件2中,E工作拖后2个月,将造成总工期和后续工作均延期2个月。
理由:E工作为关键工作。
(3)事件2中,F工作拖后2个月,对总工期和后续工作均无影响。
理由:原计划中,F工作有3个月总时差和2个月自由时差,因此拖后2个月既不会影响总工期,也不会不影响后续工作。
4.针对事件2,项目监理机构应批准的工程延期时间为2个月。
理由:处于关键线路上的E工作拖后2个月,影响总工期2个月。
5.针对事件3,施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案为:将E工作和I工作各缩短一个月,共增加费用为:14+18=32(万元)。


大型设备基础在设备安装就位前,监理工程师应按规定程序对其进行质量验收,土建施工部门应提交()供监理工程师审查。

A、混凝土强度测试报告
B、基础预压及沉降观测记录
C、施工依据及质量控制资料
D、基础预埋件的规格清单

答案:B
解析:
设备安装就位前,安装单位应对设备基础进行检验,在其自检合格后提请监理工程师进行检查。一般是检查基础的外形几何尺寸、位置、混凝土强度等项。对大型设备基础应审核土建部门提供的预压、沉降观测记录,如无沉降记录,应进行基础预压,以免设备在安装后出现基础下沉和倾斜。


某建筑群共有6个单元,一个单元的施工过程和施工时间见表:

组织流水施工并计算工期。

答案:
解析:
(1)m=6,t挖=12,t垫=12,t混凝土=18,t基=12,t回=6
  (2)确定流水步距,K=流水节拍的最大公约数,K=6
  (3)确定各施工过程需要的作业队组数


根据《建设工程安全生产管理条例》,注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准,情节严重的,吊销执业资格证书,( )不予注册。

A.1年内
B.5年内
C.8年内
D.终身

答案:B
解析:


监理工程师考试真题及详解8章 第3章


工程监理股份有限公司的特征包括( )。

A.有5个以上的发起人

B.股票要优先转让给公司原有股东

C.公司管理实行两权分离

D.公司账目必须公开

E.公司一定要公开向社会发行股票

正确答案:ACD


以下内容属于设备采购原则的有( )

A.根据设计原则,对需采购的设备编制拟采购设备表
B.向供货质量稳定的供货商采购
C.所采购设备质量可靠,满足设计文件所确定的各项技术要求
D.所采购设备和配件价格合理,技术先进
E.维修和保养能得到充分保保障

答案:B,C,D,E
解析:
1、向有良好社会信誉、供货质量稳定的供货商采购;2、所采购设备质量可靠,满足设计文件所确定的各项技术要求,能保证整个项目生产或运行的稳定性;
3、所采购设备和配件价格合理,技术先进,交货及时,维修和保养能得到充分保障;
4、符合国家对特定设备采购的相关政策法规规定。


潘特考夫斯基法的基本步骤包括()。

A.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次相减
B.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加
C.将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位,相减后求得一个差数列
D.在差数列中取最小值确定为相邻两个施工过程的流水步距
E.在差数列中取最大值,即确定为相邻两个施工过程的流水步距

答案:B,C,E
解析:
2020版教材P31
本题考查的是在非节奏流水施工中,通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。由于这种方法是由潘特考夫斯基首先提出的,故又称为潘特考夫斯基法。这种方法简捷、准确,便于掌握。累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下:①对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加,求得各施工过程流水节拍的累加数列;②将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位,相减后求得一个差数列;③在差数列中取最大值,即为这两个相邻施工过程的流水步距。


某通用设备采购招标项目,采用经评审的最低投标价法进行评标时,中标人应为()。

A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者

答案:D
解析:
(二)综合评估法
1、可用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目。
2、评价因素及评价值
(1)将对招标项目的评价因素分成价格、商务、技术、服务等一级评价因素;
(2)根据评价因素的相对重要程度,给出各评价因素的权重。
(3)投标文件对评价因素的响应情况构成响应值;
(4)每个评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为独立评价值;
(5)评标委员会对评价因素响应值的评价结果形成评价值:
评价值 = 评标委员会成员的有效独立评价值之和 ÷ 有效评委数
(6)最优的评价因素响应值得最高评价值,该最高评价值称为基准评价值,其余的评价因素响应值将依据其优劣程度获得相应的评价值。
3、评价值的确定
A、价格因素的评价
(1)对投标报价审核修正或调整
第一,如果有算术错误,投标价将按照投标人须知的规定修正;
第二,如果有价格变更声明,投标价作相应调整;
第三,如有不同货币,统一转换为招标文件规定的评标货币;
第四,如有不同的价格条件,以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整:
① 关境内制造的产品:出厂价(含增值税)+ 消费税(如适用)+ 运输、保险费 + 其他相关费用。
② 投标前已进口的产品:销售价(含进口环节税、销售环节增值税)+ 运输、保险费 + 其他相关费用。
③ 关境外产品:[CIF 价] + 进口环节税 + 消费税(如适用)+ 关境内运输、保险费 + 其他相关费用。
(2)投标价格评价值的确定
第一,按照招标文件的价格评价函数(评价标准)计算投标价格的评价值。
第二,如招标文件设置最高投标限价,投标人的投标价格超出最髙投标限价,其投标将被否决。
B、商务因素的评价
(1)若招标文件规定仅对第一级商务评价因素进行综合评价,则由评标委员会成员直接评价。
(2)若招标文件中规定对第二级评价因素分别进行评价,可按下述规定:


(3)如果招标文件中规定了最大的偏离范围或规定不允许有偏离,超出最大偏离范围的或有偏离的将被视为非实质性响应投标而被否决。
C、技术/服务因素的评价
(1)若招标文件规定仅对第一级技术/服务评价因素进行综合评价,将由评标委员会成员直接评价。
(2)若招标文件规定对第二级评价因素分别进行评价,按文件中规定的计算公式计算评价值,或按文件中规定,由评标委员会成员直接评价。
(3)招标文件可以规定,若投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值一定比例以上的,其投标将被否决。
4、综合评价值的计算
(1)加权评价值 = 评价值 × 权重。
(2)若规定先评价后加权,则投标综合评价值等于第一级各评价因素的加权评价值之和。
(3)若规定先加权后评价,则投标综合评价值等于第一级各评价因素的权重评价值之和。
5、推荐中标候选人
(1)根据投标综合评价值的高低排出名次;
(2)综合评价值相同的,将依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序,根据其评价值高低进行排序。
评标内容比较



FIDIC《施工合同条件》规定的变更范畴与我国标准施工合同“变更”条款下规定的情况相差的一项为(  )。


A.合同中包括的任何工作内容的改变

B.合同中包括的任何工作内容数量的改变

C.合同中包括的任何工作内容质量的改变

D.合同中包括的任何工作时间的改变

答案:B
解析:
考点:“FIDIC施工合同条件部分条款”。FIDIC《施工合同条件》规定6类情况属于变更的范畴,在我国标准施工合同“变更”条款下规定了5种属于变更的情况,相差的一项为“合同中包括的任何工作内容数量的改变”。因此,本题的正确答案为B。


在施工合同履行中,发包人按合同约定购买了玻璃,现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管,当施工需要使用时发现部分玻璃丢失,则应由()。

A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人与承包人共同承担损失责任

答案:C
解析:
本题考查的是对施工质量管理。如经过正常手续双方清点后发生丢失,应由承包人承担,不是直接由保管人员承担。发包人不按规定通知承包人验收,发生的损坏由发包人负责。


监理规划可能随着工程进展进行不断的补充、修改和完善,这体现了监理规划编写时应满足(  )要求。

A.监理规划的内容应具有针对性、指导性和可操作性
B.监理规划的编制应充分考虑时效性
C.监理规划应把握工程项目运行脉搏
D.监理规划应有利于建设工程监理合同的履行

答案:C
解析:
2020版教材P107-109
本题考查的是监理规划编写依据和要求。
监理规划应把握工程项目运行脉搏:监理规划是针对具体工程项目编写的,而工程项目的动态性决定了监理规划的具体可变性。监理规划要把握工程项目运行脉搏,是指其可能随着工程进展进行不断的补充、修改和完善。在工程项目运行过程中,内外因素和条件不可避免地要发生变化,造成工程实际情况偏离计划,往往需要调整计划乃至目标,这就可能造成监理规划在内容上也要进行相应调整。


关于施工许可证有效期的说法,正确的有( )。
 

A.自领取施工许可证之日起3个月内不能按期开工的,应当申请延期
B.施工许可证延期以1次为限,且不超过6个月
C.施工许可证延期以2次为限,每次不超过3个月
D.因故中止施工的,应当自中止施工之日起1个月内向施工许可证发证机关报告
E.中止施工满6个月以上的工程恢复施工前,应当报施工许可证发证机关核验

答案:A,C,D
解析:
本题考查的是《建筑法》主要内容。选项B错误,施工许可证延期以2次为限,每次不超过3个月;选项E错误,中止施工满1年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。


监理工程师考试真题及详解8章 第4章


地下水因素对围岩分级的有一定的影响。遇有地下水时,根据围岩等级,一般采用( )。

A.升级处理
B.不做处理
C.降级处理
D.无法判断

答案:C
解析:
本题考查的是隧道工程施工准备。遇有地下水时,根据围岩等级,一般采用降级处理的方法。


( )表明合同终止。

A.竣工验收合格
B.工程移交
C.竣工结算
D.结清单生效

答案:D
解析:
本题考查的是缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效,结清单生效即表明合同终止。


由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人应承担的责任包括(  )。

A.付给勘察人停、窝工费,金额按预算的平均工日产值计算
B.工期按实际延误的工日顺延
C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费
D.付给勘察机构适当的利润
E.继续提供必要的生活条件

答案:A,B,C
解析:
考点:建设工程勘察合同履行管理。由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人应承担的责任包括:(1)付给勘察人停、窝工费。金额按预算的平均工日产值计算。(2)工期按实际延误的工日顺延。(3)补偿勘察人来回的进出场费和调遣费。


物资需求计划一般包括()。

A.总需求计划
B.前期需求计划
C.后期需求计划
D.一次性需求计划
E.各计划期需求计划

答案:D,E
解析:
考核物资供应进度控制的工作内容。物资需求计划一般包括一次性需求计划和各计划期需求计划。参见教材P138。


质量管理的发展大致经历的阶段包括( )。

A.质量检验阶段
B.统计质量管理阶段
C.全面质量管理阶段
D.事中质量管理阶段
E.时候质量管理阶段

答案:A,B,C
解析:
本题考查的是质量管理的发展。质量管理发展的三个阶段:质量检验阶段、统计质量管理阶段、全面质量管理阶段。


某水电站枢纽工程,发包人与承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》签订了施工合同。经总监理工程师批准的施工总进度计划见下图(时间:月),各工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

【事件】
  事件1:工作D开始后,由于发包人未能及时提供施工图纸,使该工作暂停施工0.5个月。停工造成承包人人员窝工损失6万元,施工机械台班闲置费10万元。为此,承包人提出延长工期0.5个月和增加费用16万元的费用补偿申请。
  事件2:工程进行到第11个月遭遇合同约定等级以上的特大暴雨,致使局部土体塌方,造成工作G和工作H实际进度拖后,同时造成施工人员窝工损失5万元、施工机械闲置损失10万元、施工机械损坏损失20万元以及运送至施工现场的材料损害10万元,暴雨过后承包人按照监理人要求清理、修复施工场地,产生费用15万元。由于暴雨影响,到第15个月末,实际进度前锋线如上图所示。为此,承包人提出工程延期2个月和费用补偿60万元的索赔。
 【问题】
  1.指出图中所示施工总进度计划的关键路线及工作F、工作M的总时差和自由时差。

 【问题】
  2.针对事件1,项目监理机构应批推的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。
  事件1:工作D开始后,由于发包人未能及时提供施工图纸,使该工作暂停施工0.5个月。停工造成承包人人员窝工损失6万元,施工机械台班闲置费10万元。为此,承包人提出延长工期0.5个月和增加费用16万元的费用补偿申请。

【问题】
  3.根据图中所示前锋线,工作J和工作M的实际进度超前或拖后的吋间分别是多少?对总工期是否有影响?
  事件2:由于暴雨影响,到第15个月末,实际进度前锋线如上图所示。为此,承包人提出工程延期2个月和费用补偿60万元的索赔。

【问题】
  4.事件2中,项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。
  事件2:工程进行到第11个月遭遇合同约定等级以上的特大暴雨,致使局部土体塌方,造成工作G和工作H实际进度拖后,同时造成施工人员窝工损失5万元、施工机械闲置损失10万元、施工机械损坏损失20万元以及运送至施工现场的材料损害10万元,暴雨过后承包人按照监理人要求清理、修复施工场地,产生费用15万元。由于暴雨影响,到第15个月末,实际进度前锋线如上图所示。为此,承包人提出工程延期2个月和费用补偿60万元的索赔。

答案:
解析:
 问题1:关键路线:
  A→C→H→I→K→P(1→2→4→5→7→9→10→11→12)
  B→E→H→I→K→P(或1→3→5→7→9→10→11→12)。
  工作F的总时差为1个月,自由时差为0;工作M的总时差为4个月,自由时差为0。
 问题2:
  (1)不批准工程延期0.5个月的要求。理由:工作D不在关键路线上,暂停施工0.5个月,不影响总工期。
  (2)应批准费用补偿6+10=16(万元)的补偿要求。理由:未能按时提供施工图纸是发包人原因导致费用增加
 问题3:
  (1)工作J实际进度拖后1个月,不影响总工期。
  (2)工作M实际进度提前2个月,不影响总工期。
 问题4:
  (1)应批准工程延期1个月。理由:特大暴雨为不可抗力(非承包人原因);工作G实际进度拖后2个月,不影响总工期;工作H为关键工作(总时差为0),实际进度拖后1个月,影响工期1个月。
  (2)应批准费用补偿:25万元。理由:根据不可抗力造成损害的责任承担原则,施工人员窝工损失5万元、施工机械闲置损失10万元、施工机械损坏损失20万元应由由承包人承担;运送至施工现扬的材料损害10万元、承包人按照监理人要求清理、修复施工场地产生费用15万元由发包人承担。


下列选项中属于PFI融资方式的主要特点是()。

A.适用于公益性项目
B.适用于私营企业独立出资的项目
C.项目的控制权由私营企业掌握
D.项目的设计风险由政府承担

答案:C
解析:
2020版教材P52-63
本题考查的是PFI融资方式特点。PFI有非常广泛的适用范围,不仅包括基础设施项目,在学校、医院、监狱等公共项目上也有广泛的应用。项目的控制权必须是由私营企业来掌握,公共部门只是一个合伙人的角色。


投资偏差的原因有多方面,下列属于业主原因的有( )。

A、材料代用
B、组织不落实
C、协调不佳
D、赶进度
E、增加内容

答案:B,C,E
解析:
本题考查的是偏差原因分析。投资偏差的原因中属于业主原因的有增加内容、投资规划不当、组织不落实、建设手续不全、协调不佳、未及时提供场地。选项A、D属于施工原因。参见教材P169。


监理工程师考试真题及详解8章 第5章


风险型CM合同中,关于保证工程最大费用值(GMP)的说法,正确的是( )。

A、GMP为合同承包总价
B、节约的GMP全部归CM承包商
C、节约的GMP全部归业主
D、工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担

答案:D
解析:
[考点]美国AIA合同文本。选项A错误,GMP费用不是合同承包总价;选项B、C错误,对于工程节约的费用归雇主,CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。


下列各项中,关于担保的表述中,正确的是( )。

A.担保合同是被担保合同的从合同
B.主合同无效,从合同有效
C.担保通常由当事人双方订立担保合同
D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则
E.我国担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金

答案:A,C,D,E
解析:
2020版教材P12-13
本题考查的是担保的概念。担保通常由当事人双方订立担保合同。担保合同是被担保合同的从合同,被担保合同是主合同,主合同无效,从合同也无效。但担保合同另有约定的按照约定。担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。


某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现,因承包人的施工管理不严格,导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划,竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程饰的确认,则( )。

A.如果通过赶工在10月20日竣工,可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在10月20日竣工,不能获提前竣工奖励

C.如果在10月25日竣工,既不获得奖励,也不承担拖期赔偿责任

D.如果在10月30日竣工,不需承担拖期赔偿责任

正确答案:B


《工程开工令》需要由()签字,并加盖执业印章。

A.总监理工程师
B.法定代表人
C.技术负责人
D.专业监理工程师

答案:A
解析:
2020版教材P154-158
本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。《工程开工令》需要由总监理工程师签字,并加盖执业印章。


在控制图中出现“链”的异常现象,根据规定,当连续出现()链时,应判定工序异常,需采取处理措施。

A.五点
B.六点
C.七点
D.八点

答案:C
解析:
2020版教材P64-79
链。是指点子连续出现在中心线一侧的现象。出现五点链,应注意生产过程发展状况。出现六点链,应开始调查原因。出现七点链,应判定工序异常,需采取处理措施。


下列选项中,关于建筑工程施工许可的说法正确的有()。

A.在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起三个月内,向发证机关报告
B.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止
C.施工许可证延期以两次为限,每次不超过三个月
D.建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工,因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期
E.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证

答案:B,C,D,E
解析:
考点:《建筑法》主要内容。选项A的正确说法是在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告。


下列关于网络图的说法错误的是()。

A.一个网络图表示一项计划任务
B.单代号网络图以箭线及其两端节点的编号表示工作
C.双代号网络图它是以节点及其编号表示工作
D.单代号网络图中,箭线表示工作之间的逻辑关系
E.网络图有双代号网络图和单代号网络图两种

答案:B,C
解析:
2020教材P35-36
本题考查的是网络图的组成。网络图有双代号网络图和单代号网络图两种。一个网络图表示一项计划任务。选项B,单代号网络图以节点及其编号表示工作,箭线表示工作之间的逻辑关系。选项C,双代号网络图以箭线及其两端节点的编号表示工作。


拟建工程与在建工程采用同一施工图编制预算,但两者的基础部分和现场施工条件部分存在不同。对于相同部分的施工图预算审查,应优先采用的审查方法是()

A、标准预算审查法
B、分组计算审查法
C、对比审查法
D、“筛选”审查法

答案:C
解析:
拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图,但基础部分和现场施工条件不同,则相同部分可采用对比审查法。


监理工程师考试真题及详解8章 第6章


办理工程质量监督手续时需要提供的材料包括()。

A.中标通知书
B.招标文件
C.监理合同
D.施工组织设计
E.监理大纲

答案:A,C,D
解析:
2020版教材P12
本题考查的是建设工程监理的法律地位和责任。办理质量监督注册手续时需提供的资料还包括:
施工图设计文件审查报告和批准书;
施工合同;
建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成;
监理规划(监理实施细则);
其他需要的文件资料。
工程质量监督手续的办理。建设单位在领取施工许可证或者开工报告前,应当到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督注册手续。办理质量监督注册手续时需提供下列资料:
1)施工图设计文件审査报告和批准书;
2)中标通知书和施工、监理合同;
3)建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成;
4)施工组织设计和监理规划(监理实施细则
5)其他需要的文件资料。


某工程,建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同,并委托一家监理单位实施施工阶段监理。经建设单位同意,甲施工单位将工程划分为A1、A2标段,并将A2标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要,监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门,同时设立了A1和A2两个标段的项目监理组,并按专业分别设置了若干专业监理小组,组成直线职能制项目监理组织机构。
  为有效地开展监理工作,总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。总监理工程师要求:①六个职能管理部门根据A1、A2标段的特点,直接对A1、A2标段的施工单位进行管理;②在施工过程中,A1标段出现的质量隐患由A1标段项目监理组的专业监理工程师直接通知甲施工单位整改,A2标段出现的质量隐患由A2标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改,如未整改,则由相应标段项目监理组负责人签发《工程暂停令》,要求停工整改。总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会后,总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。
  在报送的监理规划中,项目监理人员的部分职责分工如下:
  (1)投资控制组负责人审核工程款支付申请,并签发工程款支付证书,但竣工结算须由总监理工程师签认;
  (2)合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议,处理工程索赔;
  (3)进度控制组负责审查施工进度计划及其执行情况,并由该组负责入审批工程延期;
  (4)质量控制组负责入审批项目监理实施细则;
  (5)A1、A2两个标段项目监理组负责人分别组织、指导、检查和监督本标段监理人员的工作,及时调换不称职的监理,人员。
  问题:
绘制监理单位设置的项目监理机构的组织机构图,说明其缺点。

答案:
解析:
(1)监理单位设置的项目监理机构的组织机构图如图1 -1所示。(3分)

(2)项目监理机构的缺点:由于直线指挥部门人员受职能部门多头指令,如果这些指令相互矛盾,将使直线指挥部门人员在监理工作中无所适从。此外,这种组织机构的信息传递路线较长,不利于互通情报。(2分)


下列建设工程监理委托模式中,要求监理单位具有较强的合同管理与组织协调能力的是( )。

A.在采用设计或施工总分包模式时,建设单位委托一家监理单位提供实施阶段全过程的监理服务
B.在采用设计或施工总分包模式时,建设单位按照设计阶段和施工阶段分别委托监理单位提供监理服务
C.在采用平行承发包模式时,建设单位委托多家监理单位提供监理服务
D.在采用平行承发包模式时,建设单位委托一家监理单位提供监理服务

答案:D
解析:
2020版教材P88-91
在平行承包模式下,建设单位委托一家工程监理单位实施监理时,要求被委托的工程监理单位应具有较强的合同管理与组织协调能力,并能做好全面规划工作。


以下关于施工环境保护监理的工作制度描述错误的是( )

A.监理工程师对承包人某些方面的规定或要求,必须通过书面形式通知。情况紧急可口头通知,不需书面函件形式予以确认

B.施工环境保护监理记录主要内容有:会议记录、监理日记、环境监理月报、气象及灾害记录、质量记录等

C.环境保护监理报告应纳入工程监理报告体系,可根据需要单独编制

D.对监理工程师必须进行培训,持证上岗,并定期进行环境保护业务培训和经验交流

答案:A
解析:
监理工程师对承包人某些方面的规定或要求,必须通过书面形式通知。情况紧急需口头通知时,随后必须以书面函件形式予以确认。承包人对环境问题处理结果的答复以及其他方面的问题,也应致函监理工程师。


某高速公路工程项目在设计文件完成后,项目业主委托了一家监理公司协助业主进行施工招标和实施施工阶段监理。监理合同签订后,总监理工程师分析了项目规模和特点,拟按照组织结构设计、确定管理层次、确定监理目标和制订工作内容、制订监理工作流程等步骤,来建立本项目的监理组织结构。施工招标前,监理单位编制了招标文件,其主要内容包括:①工程综合说明;②设计图纸和技术资料;③工程量清单;④施工方案;⑤主要材料现设备供应方式;⑥保证工程质量、进度、安全的主要技术组织措施;⑦特殊工程的施工要求;⑧施工项目管理机构;⑨合同条件等。为了使监理工作规范化进行,总监理工程师拟以工程项目建设条件、监理合同、施工合同、施工组织设计和各专业监理细则为依据,编制施工阶段监理计划。监理规划中各规定监理人员的主要职责如下:1、总监理工程师职责:①审核并确认分包单位资质;②审核签署对外报告;③负责工程计量、签发中间交工证和支付证书;④及时检查、了解和发现总承包单位的组织、技术、经济和合同方面的问题;⑤签发开工令。2、驻地监理工程师职责:①主持建立监理信息系统,全面负责信息沟通工作;②对所负责控制的目标进行规划,建立实施控制的分系统;③检查确认工序质量,进行检验;④签发合同工程停工令、复工令;⑤实施跟踪检查,及时发现问题及时报告。3、监理员职责:①负责检查及检测材料、设备、成品和半成品的质量;②检查施工单位人力、材料、设备、施工机械投入和运行情况,并作好记录;③记好监理日志。
【问题】(2)常见的监理组织结构形成有哪几种?若想建立具有机构简单、权力集中、命令统一、职责分明、隶属关系明确的监理组织机构,应选择哪一种组织结构形式?

答案:
解析:
(2)常见的组织结构形式有直线制、职能制、直线职能制和矩阵制。应选择直线制组织结构形式。


双代号网络图中,工作是用( )表示的。

A.箭线及其两端节点编号
B.节点及其编号
C.箭线及其起始节点编号
D.箭线及其终点节点编号

答案:A
解析:
本题考核的是网络图的组成。双代号网络图又称箭线式网络图,它是以箭线及其两端节点的编号表示工作,同时,节点表示工作的开始或结束以及工作之间的连接状态。


监理规划的编写依据包括()。

A、监理大纲
B、工程分包合同
C、工程设计文件
D、工程施工承包合同
E、工程施工组织设计文件

答案:A,C,D
解析:
本题考查的是建设工程监理规划编写的依据。编制监理规划的依据:(1)工程建设方面的法律、法规;(2)政府批准的工程建设文件;(3)建设工程监理合同;(4)其他建设工程合同;(5)监理大纲。新教材变化如下:工程建设法律法规和标准;建设工程外部环境调查研究资料;政府批准的工程建设文件;建设工程监理合同文件;建设工程合同;建设单位的合理要求;工程实施过程中输出的有关工程信息。(注:根据新教材本题只有D选项最符合题意)


某独立土方工程,招标文件中估计工程量1万m3,合同中约定土方单价20元/m3,当实际工程量超过估计工程量10%以上时,需调整单价,单价为18元/m3,该工程结算时实际完成工程量为1.2万m3,则土方工程款为(  )万元。


A.21.6

B.23.6

C.23.8

D.24.0

答案:C
解析:
考点: “工程价款的结算”。招标文件中估计工程量为10000m3,工程结束时承包商实际完成工程量为12000m3。题中规定,实际工程量超过估计工程量10%以上时,单价调整为18元/m3。通过计算可以得出,实际工程量超过估计工程量20%[(12000-10000)/10000]。因此:该项工程结算款=20×(10000+10000×10%)+18×[12000-(100004-10000×10%)]=220000+18000=238000(元)=23.8(万元)。因此,本题的正确答案为C。


监理工程师考试真题及详解8章 第7章


某工程,实施过程中发生如下事件:
事件1:工程开工前施工单位按要求编制了施工总进度计划和阶段性施工进度计划,按相关程序审核后报项目监理机构审查。专业监理工程师审查的内容有:
(1)施工进度计划中主要工程项目有无遗漏,是否满足分批动用的需要。
(2)施工进度计划是否符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等条件。
事件2:项目监理机构编制监理规划时初步确定的内容包括:工程概况;监理工作的范围、内容、目标;监理工作依据;工程质量控制;工程造价控制;工程进度控制;合同与信息管理;监理工作设施。总监理工程师审查时认为,监理规划还应补充有关内容。
事件3:工程施工过程中,因建设单位原因发生工程变更导致监理工作内容发生重大变化,项目监理机构组织修改了监理规划。
事件4:专业监理工程师现场巡视时发现,施工单位在某工程部位施工过程中采用了一种新工艺,要求施工单位报送该新工艺的相关资料。
事件5:施工单位按照合同约定将电梯安装分包给专业安装公司,并在分包合同中明确电梯安装安全由分包单位负全责。电梯安装时,分包单位拆除了电梯井口防护栏并设置了警告标志,施工单位要求分包单位设置临时护栏。分包单位为便于施工未予设置,造成1名施工人员不慎掉入电梯井导致重伤。
<1> 、事件1中,专业监理工程师对施工进度计划还应审查哪些内容?
<2> 、事件2中,监理规划还应补充哪些内容?
<3> 、事件3中,写出监理规划的修改及报批程序。
<4> 、写出专业监理工程师对事件4的后续处理程序。
<5> 、事件5中,写出施工单位的不妥之处。指出施工单位和分包单位对施工人员重伤事故各承担什么责任?

答案:
解析:
1.事件1中,专业监理工程师还应审查的内容:
(1)施工进度计划是否符合施工合同中工期的约定;
(2)施工顺序的安排是否符合施工工艺要求;
(3)施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划是否满足施工进度计划的需要。
2.事件2中,监理规划还应补充的内容:监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责;监理工作制度;安全生产管理的监理工作;组织协调。
3.事件3中,监理规划的修改及报批程序如下:
(1)由总监理工程师组织专业监理工程师修改;
(2)经工程监理单位技术负责人审批后报建设单位。
4. 专业监理工程师对事件4的后续处理程序如下:
(1)审查施工单位报送的新工艺的质量认证材料和相关验收标准的适用性;
(2)必要时,应要求施工单位组织专题论证;
(3)审查合格后报总监理工程师签认。
5.事件5中:
(1)施工单位不妥之处:分包合同中明确电梯安装安全由分包单位负全责。
(2)责任:分包单位应承担主要责任;施工单位应承担连带责任。


根据《人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》,合同双方对开工日期有争议的,可以按照( )规定来确定。

A.发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期
B.开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期
C.因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期
D.发包人或监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,应以施工合同中载明的日期为竣工日期
E.承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期

答案:A,B,C,E
解析:
本题考查的是监理人职责。。选项D,发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期。


下列导致承包人成本增加和工期延误的索赔事件中,根据FIDIC《施工合同条件》1999年第一版,发包人可以给予承包人补偿工期、成本和利润的事件有( )。

A.现场发现化石、硬币或有价值的文物
B.法规改变
C.文件有缺陷或技术性错误
D.发包人未能提供现场
E.延误的图纸或指示

答案:C,D,E
解析:
本题考查的是FIDIC《施工合同条件》1999年第一版中的索赔条款。A和B两项只能索赔工期和成本,不能索赔利润。


根据《建设工程安全生产管理条例》,关于施工单位安全生产教育培训的说法中,不正确的是()。

A.施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职
B.施工单位应当对管理人员和作业人员每三年进行一次安全生产教育培训
C.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当接受安全生产教育培训
D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训

答案:B
解析:
考点:行政法规。选项B错误,施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度,应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训。


(2017年真题)采购过程中的质量控制主要是采购方案的审查及其工作计划中质量要求的确定。设备安装单位直接从市场上采购设备时,采购方案最终应获得(  )的批准。

A.设计单位现场代表
B.总承包单位
C.监理单位总监理工程师
D.建设单位

答案:D
解析:
本题考核的是市场采购设备的质量控制。设备采购方案要根据建设项目的总体计划和相关设计文件的要求编制, 设备采购方案最终应获得建设单位的批准。


关于施工合同履约担保的说法,正确的是()。

A.履约担保的有效期从合同签订之日起,至工程竣工交付之日止
B.履约担保包括履约定金.履约银行保函.履约担保书三种形式
C.履约担保有效期从提交履约保证到工程竣工验收合格止
D.承包商顺利履行完毕自己的义务,招标人必须将履约保证金全额返还承包商

答案:D
解析:
承包商顺利履行完毕自己的义务,招标人必须将履约保证金全额返还承包商。


下列建设工程进度控制措施中,属于技术措施的有()。


A.建立进度协调会议制度

B.及时办理工程预付款及进度款支付手续

C.审查承包商提交的进度计划

D.编制进度控制工作细则

E.严格控制合同变更

答案:C,D
解析:
考点:进度控制的措施和主要任务。进度控制的技术措施主要包括:审查承包商提交的进度计划,使承包商能在合理的状态下施工;编制进度控制工作细则,指导监理人员实施进度控制;采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法,并结合电子计算机的应用,对建设工程进度实施动态控制。


关于招标项目标底或投标限价的说法,正确的是( )。
A.若招标项目设有标底,开标时应当公布
B.设有最高投标限价时,应规定最低投标限价
C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件
D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件

答案:A
解析:
本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容,招标人可以自行决定是否编制标底,一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标的作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。招标人设有最高投标限价时,应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法,但不得规定最低投标限价。参见教材P31。


监理工程师考试真题及详解8章 第8章


矩阵制组织形式的主要缺点是(  )。

A.缺乏机动性和适应性
B.不利于处理复杂问题
C.协调工作量较大
D.权力不易合理分配

答案:C
解析:
矩阵式组织形式的优点是加强了各职能部门的横向联系,具有较大的机动性和适应性,将上下左右集权与分权实行最优结合,有利于解决复杂问题,有利于监理人员业务能力的培养。缺点是纵横向协调工作量大,处理不当会造成扯皮现象,产生矛盾。


发包人提供的材料和工程设备验收后,下列()由承包人承担。

A.因提前交货增加的保管费用
B.施工现场内的二次搬运费用
C.质量不合格导致返工费用
D.质量不合格导致工期延误
E.材料设备的接收费用

答案:B,E
解析:
(3)施工工艺的试验和检验
第一,承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验,认真执行自检、互检和工序交叉检验制度。
第二,承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验,监理人认为必要时,应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求,编制工艺试验措施计划,报送监理人审批。
(4)因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准,监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
(二)对发包人提供的材料和工程设备的管理
1、承包人应根据合同进度计划的安排,向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期,向承包人提交材料和工程设备,并在到货7 天前通知承包人。
2、承包人会同监理人在约定的时间内,在交货地点共同进行验收。
3、发包人提供的材料和工程设备验收后,由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。
(1)发包人要求提前提交材料和工程设备,承包人不得拒绝,但发包人应承担承包人由此
增加的保管费用。
(2)发包人延误交货及变更交货地点等,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。
4、发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。
5、因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准,发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。


下列选项中,属于建设工程进度控制总目标的是()。

A.定额工期
B.合同工期
C.建设工期
D.确保提前交付使用

答案:C
解析:
2020教材P1
本题考查的是进度控制的概念。建设工程进度控制的总目标是建设工期。


工程项目建设总进度计划是对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署,其主要内容有()。

A.设计总进度计划表
B.投资计划年度分配表
C.工程项目一览表
D.年度建设资金平衡表
E.工程项目进度平衡表

答案:B,C,E
解析:
2020教材P6-9
本题考查的是建设单位的计划系统。工程项目建设总进度计划是编报工程建设年度计划的依据,其主要内容中的表格部分包括:(1)工程项目一览表;(2)工程项目总进度计划;(3)投资计划年度分配表;(4)工程项目进度平衡表。


根据《建设工程施工质量验收统一标准》,施工质量验收的最小单位是()

A、单位工程
B、分部工程
C、分项工程
D、检验批

答案:D
解析:
在分部工程中,按相近工作内容和系统划分为若干个子分部工程。每个子分部工程中包括若干个分项工程。每个分项工程中包含若干个检验批,检验批是施工质量验收的最小单位,是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。


某高速公路工程项目在设计文件完成后,项目业主委托了一家监理公司协助业主进行施工招标和实施施工阶段监理。监理合同签订后,总监理工程师分析了项目规模和特点,拟按照组织结构设计、确定管理层次、确定监理目标和制定工作内容、确定监理目标和制定监理工作流程等步骤,来建立本项目的监理组织结构。施工招标前,监理单位编制了招标文件,其主要内容包括:①工程综合说明;②设计图纸和技术资料;③工程量清单;④施工方案;⑤主要材料现设备供应方式;⑥保证工程质量、进度、安全的主要技术组织措施;⑦特殊工程的施工要求;⑧施工项目管理机构;⑨合同条件等。为了使监理工作规范化进行,总监理工程师拟以工程项目建设条件、监理合同、施工合同、施工组织设计和各专业监理实施细则为依据,编制施工阶段监理规划。监理规划中各规定监理人员的主要职责的如下:(1)总监理工程师职责:①审核并确认分包单位资质;②审核签署对外报告;③负责工程计量、签署原始赁证和支付证书;④及时检查、了解和发现总承包单位的组织、技术、经济和合同方面的问题;⑤签发开工令(2)监理工程师职责:①主持建立监理信息系统,全面负责信息沟通工作;②对所负责控制的目标进行规划,建立实施控制的分系统;③检查确认工序质量,进行检验;④签发停工令、复工令;⑤实施跟踪检查,及时发现问题及时报告。(3)监理员职责:①负责检查及检测材料、设备、成品和半成品的质量;②检查施工单位人力、材料、设备、施工机械投入和运行情况,并做好记录;③记好监理日志。
【问题】⑷监理规划编制依据有何不恰当?为什么?

答案:
解析:
(4)监理规划编制依据中不恰当之处不应包括施工组织设计和监理实施细则。因为施工组织设计是由施工单位(或承包单位)编制的指导施工文件;监理实施细则是根据监理规划编制的。


施工图设计文件审查的主要内容包括(  )。

A.专项施工方案
B.是否符合工程建设强制性标准
C.开工报告
D.地基基础和主体结构的安全性
E.勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字

答案:B,D,E
解析:
考点:工程建设程序。施工图设计文件审查的主要内容包括:(I)是否符合工程建设强制性标准;(2)地基基础和主体结构的安全性;(3)勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;(4)其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。


利用横道图表示T程进度计划的主要特点是()

A、能够反映工作所具有的机动时间
B、能够明确表达各项王作之间的逻辑关系
C、形象直观,易于编制理解
D、能方便地利用计算机进行计算和优化

答案:C
解析:
横道图的优点:形象直观且易于编制和理解,能表示每一个工作的开始、结束和持续时间。横道图的缺点:不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系;不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路;不能反映出工作所具有的机动时间;不能反映工程费用与工期之间的关系。