招标师历年真题解析7节 第1节
某依法必须招标的工程建设项目，开标时发现各投标人报价的离散性很大，招标人的上级主管部门在开标结束时提议：增加投标人现场当面答辩环节。该提议得到了所有投标人代表的同意。关于增加投标人现场当面答辩的做法，招标人（）。
A.可以组织现场当面答辩，但应规定所有投标人在场的情况下进行，以利于互相监督
B.可以组织现场当面答辩，但应统一每位投标人代表现场当面答辩的时间，以利公平
C.应当拒绝组织现场当面答辩，因为不符合相关法律法规的规定
D.可以拒绝组织现场当面答辩，因为是否增加现场当面答辩环节是招标人的权力
下列关于发包人和勘察人的合同责任的说法中，正确的有()。
A、发包人提供有关资料、文件超过规定期限15天以内，勘察人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延
B、发包人提供有关资料、文件超过规定期限15天以上时，勘察人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间
C、勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费
D、发包人不按时支付勘察费或进度款，勘察人在约定支付时间15天后，向发包人发出书面催款的通知
E、由于工程停建而终止合同，勘察人完成的工作量超过50%时，发包人应支付勘察人勘察费用的100%
答案：A,B,C,E
解析：
D项，发包人不按时支付勘察费或进度款，勘察人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，勘察人有权停工，因此导致工期顺延的，发包人还应承担滞纳金。
在项目风险管理中，可采用的应对办法不包括 ( )
A.消除风险 B.转移风险
C.降低风险 D.消解风险
答案：B
解析：
在项目风险管理中，可采用的应对办法包括：（1)消除风险；（2)降低风险；（3)分担风险；(4)消解风险。
对于依法必须进行招标的项目，评标过程中的下列情形中，评标委员会不须承担法律责任的是（）。
A.对招标文件中公布的评标办法进行细化，形成评标细则
B.评标委员会对外透露评标的情况
C.接受投标人主动提出的澄清
D.否决不同投标人的异常一致的投标文件
设计一施工一体化承包方式中，其承包人被称为()。
A、工程设计承包人
B、工程施工承包人
C、工程总承包人
D、设计一施工一体化总承包人
E、专业工程设计施工一体化承包人
答案：C,E
解析：
设计施工一体化承包方式既可以在工程建设项目总承包层面采用，其承包人被称为“工程总承包人”，也可以在一个工程建设项目内的单位工程、分部工程和分项专业工程层面采用，其承包人被称为“专业工程设计施工一体化承包人”。
根据有关法律的规定，下列关于合同履行的理解正确的是（ ）。
A.合同当事人履行合同终止之后，不再需要履行通知义务
B.中标施工合同履行过程中，发包人不得对中标合同进行概括转让
C.中标合同履行过程中被认定为无效合同后，有过错方应赔偿无过错方损失
D.合同中没有约定保密条款的，在合同履行中不需要遵守保密义务
答案：C
解析：
A项，根据《合同法》第92条的内容，合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。B项，根据《招标投标法》第48条规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。D项，合同的履行是《合同法》的核心内容，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务，以按照合同的约定全面履行自己的义务。
招标采购项目进度管理中，确定招标工作排序的基础性工作是()。
A、项目采购时间要求
B、采购工作持续时间
C、采购工作资源条件
D、制订项目招标工作内容
答案：D
解析：
确定招标工作排序的基本步骤包括：①制订项目招标工作内容；②研究项目特性；③确定各项工作内容之间的工艺关系；④明确组织关系；⑤研究实施条件和外部制约因素。其中，制订项目招标工作内容是确定招标工作排序的基础性工作。
《建设工程勘察设计管理条例》中列出的最基本的设计依据包括()。
A、项目批准文件
B、城乡规划
C、工程建设推荐性标准
D、国家规定的建设工程设计深度要求
E、建设单位设计任务书要求
答案：A,B,D,E
解析：
《建设工程勘察设计管理条例》中列出的最基本的设计依据包括：①项目批准文件；②城乡规划；③工程建设强制性标准；④国家规定的建设工程设计深度要求；⑤建设单位设计任务书要求。
招标采购工作横道图的时间维决定着（ ）。
A.项目计划粗略的程度 B.项目进度完成的情况
C.项目质量的好坏 D.项目范围的大小
答案：A
解析：
横道图又称甘特图，是以二维平面图为特征的管理工具，横维表示进度或活动起始时间和活动过程，纵维表示工作内容，横道图的时间维决定着项目计划粗略的程度，根据项目计划的需要，可以以日、周、旬、月等作为度量项目进度的时间单位。
招标师历年真题解析7节 第2节
工程建设项目职业健康安全管理的目的是()。
A、保护施工生产者和相关人员的健康与安全，控制影响健康和安全的条件和因素
B、使工程项目施工场界内的污染得到有效防治
C、使社会经济的发展与人类的生存环境相协调
D、提高工程项目的质量
答案：A
解析：
本题的考点为工程建设项目职业健康安全管理的目的。工程建设项目职业健康安全管理的目的是保护施工生产者和相关人员的健康与安全，控制影响作业场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他有关部门人员健康和安全的条件和因素。
下列选项中，符合安全生产许可证条例的有()。
A、企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证
B、国务院安全生产监督管理部门和省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门对建筑施工企业、民用爆炸物品生产企业、煤矿企业取得安全生产许可证的情况进行监督
C、安全生产许可证的有效期为5年
D、煤矿企业安全生产许可证颁发管理机关、建筑施工企业安全生产许可证颁发管理机关、民用爆炸物品生产企业安全生产许可证颁发管理机关，应当每年向同级安全生产监督管理部门通报其安全生产许可证颁发和管理情况
E、安全生产许可证颁发管理机关应当建立、健全安全生产许可证档案管理制度，并定期向社会公布企业取得安全生产许可证的情况
答案：A,B,D,E
解析：
本题的考点为安全生产许可证条例。安全生产许可证条例包括：(1)安全生产许可证的有效期为3年；(2)安全生产许可证颁发管理机关应当建立、健全安全生产许可证档案管理制度，并定期向社会公布企业取得安全生产许可证的情况；(3)煤矿企业安全生产许可证颁发管理机关、建筑施工企业安全生产许可证颁发管理机关、民用爆炸物品生产企业安全生产许可证颁发管理机关，应当每年向同级安全生产监督管理部门通报其安全生产许可证颁发和管理。情况；(4)国务院安全生产监督管理部门和省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门对建筑施工企业、民用爆炸物品生产企业、煤矿企业取得安全生产许可证的情况进行监督；(5)企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。
单位或个人签发的，委托银行在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据是（）
A.汇票 B.本票
C.支票 D.银行保函
答案：C
解析：
解析 支票是单位或个人签发的，委托办理支票业务的银行在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。支票印有“现金”的为现金支票，印有“转账”的为“转账”支票。无任何字样的为普通支票，即可用于支付现金也可以用于转账。
当事人逾期不缴纳罚款的，作出行政处罚决定的行政机关可以每日按罚款数额的{pz_填空}加处罚款。 （）
A.1% B.2%
C.3% D.4%
答案：C
解析：
《行政处罚法》第51条规定，当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施：（1）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的3%加处罚款；（2）根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵繳罚款；（3）申请人民法院强制执行。
关于项目干系人的说法中，不正确的是()。
A、项目干系人又称为项目利益相关方
B、投资人在项目的全过程中，要检查和督促项目经理实现项目目标的情况
C、在利益相关方中，项目的发起人或投资人有权决定项目是否启动并持续进行
D、直接参与项目的利益相关方包括项目发起人、管理团队和政府机构
答案：D
解析：
本题的考点为项目干系人。项目干系人又称为项目利益相关方，直接参与项目的利益相关方一般包括项目发起人或投资人、投资人指派的项目经理和管理团队、承担项目任务的执行者即承包商或供应商等。在利益相关方中，项目的发起人或投资人有权决定项目是否启动并持续进行，所以既是项目的主要决策方，也是项目总体目标的制定者。投资人在项目的全过程中，应与项目各利益相关方的领导就项目的进展保持必要沟通，要确保其高层管理者支持项目经理及其管理团队的主要决定和工作方向，提防因本组织目标发生变化产生与项目目标的冲突，还要检查和督促项目经理实现项目目标的情况，并帮助其解决自身无法克服的困难。
影响采购成本的因素很多，属于外部因素的是()。
A、通货膨胀
B、供应商生产技术、质量水平
C、采购管理体制机制及流程
D、采购分包与批量批次
答案：B
解析：
影响采购成本的因素很多，概括起来可以归纳为采购人内部因素、外部因素和意外因素三个方面。其中，外部因素包括：①市场供需状况；②供应商生产技术、质量水平；③采购企业与供应商的合作关系；④供应商的销售策略；⑤供应商成本。
投标文件有下列()情形的，招标人可以按照法律规定拒收或者不予受理。
A、逾期送达的
B、提前送达的
C、未送达指定地点的
D、不按照招标文件要求密封的
E、未通过资格预审的申请人提交的
答案：A,C,D,E
解析：
《招标投标法实施条例》规定的投标文件拒收情形有以下三种：①实行资格预审的招标项目，未通过资格预审的申请人提交的投标文件；②逾期送达的投标文件，即在招标文件规定的投标截止时间之后送达的投标文件；③未按招标文件要求密封的投标文件。另外，根据投标文件提交的相关规定，投标人应当在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件密封并送达指定地点。
如果采用最低评标价法评标，在()均实质性满足招标文件要求时，评标价格最低者为推荐中标人。
A、价格条款、货款
B、商务、技术条款
C、技术条款、服务
D、货款、技术
答案：B
解析：
机电产品国际招标项目，采用最低评标价法评标的，在商务、技术条款均实质性满足招标文件要求时，评标价格最低者为排名第一的中标候选人。
发包人在招标文件中，要求承包人提交的保证、履行合同义务的担保方式为( )。
A、留置
B、预付款担保
C、履约担保
D、支付担保
招标师历年真题解析7节 第3节
按照竞争开放程度，招标方式分为（ ）。
A.公开招标 B.邀请招标
C.单一来源采购 D.限制性招标
E.非限制性招标
答案：A,B
解析：
按照竞争开放程度，招标方式分为公开招标和邀请招标两种方式。招标项目应依据法律规定条件、项目的规模、技术、管理特点要求以及投标人的选择空间等因素选择合适的招标方式。
若评标委员会人数为7人，则其中招标人代表不得超过 人。 （）
A. 2 B.3 C.4 D.5
答案：A
解析：
评标委员会由招标人代表及技术、经济专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人代表不得超过1/3，并具有评标所需的专业能力技术和经济方面的专家不得少于2/3。组建7人的评标委员会，其中招标人代表不得超过2人，专家不少于5人。
关于行政复议决定书生效的时间，下列说法正确的是（ ）。
A.自决定书作出之日起生效 B.自决定书作出3日起生效
C.自决定书送达之日起生效 D.自行政复议申请人签收之日起生效
答案：C
解析：
行政复议机关作出行政复议决定，应当制作行政复议决定书，并加盖印章。行政复议决定书一经送达，即发生法律效力。被申请人应当履行行政复议决定。被申请人不履行或者无正当理由拖延履行行政复议决定的，行政复议机关或者有关上级行政机关应当责令其限期履行。
招标师的职业道德规范包括（ ）。
A.不得有欺诈、伪造、作假等行为
B.不得承接同一项目的招标代理和投标咨询业务
C.不得采取不正当的手段损害、侵犯同行的权益
D.不得强制招标人委托招标代理机构办理招标事宜
E.不得利用职务之便谋取不正当的利益
答案：A,C,E
解析：
招标师的职业道德是社会公共道德原则和道德规范对招标师职业行为规范的根 本要求，主要包括：①遵守国家法律、法规和政策，执行行业自律规定，珍惜职业声 誉，自觉维护国家、社会公共利益和行业整体利益；②坚持诚信、公正、敬业、进取 的原则，以优良的工作质量和业绩，赢得社会和行业的尊重；③勤奋工作，独立、客 观、公正地出具招标采购成果文件，不得有欺诈、伪造、作假等行为，保证招标人和 社会公共利益；④尊重同行，公平竞争，不得采取不正当的手段损害、侵犯同行的权 益；⑤廉洁自律，不得索取、收受委托合同约定以外的任何利害关系人的礼金和其他 财物，不得利用职务之便谋取不正当的利益；⑥招标师与委托方有利害关系的应当回 避，委托方有权要求其回避；⑦对招标投标活动中涉及的技术和商业秘密负有保护及 保密义务；⑧接受国家和行业自律性组织对其职业道德行为的监督检查。BD两项属于 招标师行使权利的行为规范。
在形成和订立招标投标合同时，如《合同法》与《招标投标法》对同一事项的规定不一致，应执行后者的规定，这体现了法律的()。
A、纵向效力层级
B、横向效力层级
C、行政效力层级
D、时间序列效力层级
答案：B
解析：
在横向效力层级上，根据《立法法》的相关规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定。因此，在同一层次的招标采购法律规范中，特别规定与一般规定不一致的，应当适用特别规定。如《合同法》对合同订立程序、要约与承诺、合同履行等方面均做出了一般性的规定；《招标投标法》对于招标投标程序、选择中标人、签订合同等方面做出了一些特别规定。招标采购活动要遵守《合同法》的基本原则，更要执行《招标投标法》中的有关特别规定，严格按照《招标投标法》规定的程序和具体要求，签订中标合同。
某手表企业高层管理人员认为，“只要手表质量好，就一定有销路”。这种营销观念属于传统市场营销观念中的（ ）。
A.生产观念
B.推销观念
C.产品观念
D.社会市场营销观念
答案：C
解析：
本题考试传统市场营销观念。产品观念是与生产观念并存的市场营销观念。其主要表现是“只要产品质量好，就一定有销路”。它认为，消费者喜欢购买高质量、多功能和具有某种特色的产品，企业应致力于提高产品质量，不断开发新产品。参加教材P57.
下列行为中，不属于商业贿赂的是()。
A、在账外给中间人佣金
B、在账外暗中给对方单位或者个人回扣
C、以明示方式给对方折扣
D、对方单位或个人在账外暗中收受回扣
答案：C
解析：
商业贿赂是指采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。回扣是商业贿赂的典型形式。回扣是指在商品销售中，卖方从明确标价应支付价款外，账外暗中向买方退还钱财或给予买方其他以争取交易机会和交易条件的行为。《反不正当竞争法》规定，在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在账外暗中收受回扣的，以受贿论处。经营者销售或者购买商品，可以以明示方式给对方折扣，可以给中间人佣金。经营者给对方折扣、给中间人佣金的，必须如实入账。接受折扣、佣金的经营者必须如实入账。
关于招标投标争议行政诉讼中的举证责任，下列说法正确的是()。
A、谁主张，谁举证
B、被告对其做出的具体行政行为负有举证责任
C、原告不承担举证责任
D、诉讼过程中，被告可以补充收集证据
答案：B
解析：
招标投标行政诉讼中，被告对做出的行政行为负有举证责任，应当提供做出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。行政诉讼中规定的被告负举证责任，与一般诉讼中“谁主张、谁举证”的原则不同。原因在于：行政机关应当依法行政，负有证明自己行政行为合法的责任，且行政机关的举证能力比民事主体强。在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据。
某市政府部门决定采用招标方式而不采用拍卖方式出让国有土地使用权用于开发建设商住楼，这是因为招标方式有利于（）。
A.保证土地使用权出让的公平性
B.客观评价土地出让价格和开发方案的合理性
C. 控制开发商的资格能力
D. 土地出让价格充分竞争
招标师历年真题解析7节 第4节
关于投标保证金的退还，下列说法正确的是（）。
A.工程建设项目招标人最迟应当在书面合同签订后7日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息
B.机电产品国际招标项目，对未中标的投标人的投标保证金，招标人应当在发出中标通知书后5个工作日内退还
C.政府采购货物项目，招标采购单位应当在采购合同签订后7个工作日内退还未中标供应商的投标保证金
D.政府采购服务项目，中标供应商无正当理由拒绝签订合同的，不予退还其交纳的投标保证金
对从项目组织外部获取资源或服务的过程进行管理的活动称为()。
A、项目采购管理
B、项目沟通管理
C、项目人力资源管理
D、项目风险管理
答案：A
解析：
项目采购管理是指对从项目组织外部获取资源、产品、服务或成果的过程进行管理，旨在确保项目采购的经济性、及时性、质量符合性和程序规范性。
下列项目中，需要建设单位编制环境影响报告书的有()。
A、生产过程中涉及的污染物种类多、数量大或毒性大
B、可能造成重要生态功能改变
C、对地形、地貌、水文、土壤、生物多样性等有一定影响的项目
D、容易引起跨行政区环境影响纠纷的建设项目
E、可能对脆弱生态系统产生较大影响或可能引发和加剧自然灾害的建设项目
答案：A,B,D,E
解析：
建设项目对环境可能造成重大影响的，应当编制环境影响报告书，对建设项目产生的污染和对环境的影响进行全面、详细的评价，这些项目为：①原料、产品或生产过程中涉及的污染物种类多、数量大或毒性大、难以在环境中降解的建设项目；②可能造成生态系统结构重大变化、重要生态功能改变，或生物多样性明显减少的建设项目；③可能对脆弱生态系统产生较大影响或可能引发和加剧自然灾害的建设项目；④容易引起跨行政区环境影响纠纷的建设项目；⑤所有流域开发、开发区建设、城市新区建设和旧区改建等区域性开发活动或建设项目。
《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》中规定，( )应当建立投诉处理档案，并做好保存和管理工作，接受有关方面的监督检查。
A、纪检监察部门
B、建设主管部门
C、行政监督部门
D、司法机关
根据《刑法》，下列属于刑罚的是()。
A、管制
B、警告
C、没收违法所得
D、拘留
答案：A
解析：
根据《刑法》第三十二条至第三十四条的规定，刑罚分为主刑和附加刑两大类，主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑。附加刑则包括罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境。BCD三项属于行政处罚。
利益相关方分类方法中，()是根据项目利益相关方的权力（也即施加自己意愿的能力）、紧急程度（需要立即关注）和合法性（有权参与），对项目利益相关方分类。
A、权力/利益矩阵
B、权力/影响矩阵
C、影响/作用矩阵
D、凸显模型
答案：D
解析：
利益相关方分类有多种方法：①权力/利益矩阵。根据利益相关方的职权（权力）大小以及对项目结果的关注程度（利益）进行分组。②权力/影响矩阵。根据利益相关方的职权（权力）大小以及主动参与（影响）项目的程度进行分组。③影响/作用矩阵。根据利益相关方主动参与或影响项目的程度以及改变项目计划或执行的能力（作用）进行分组。④凸显模型。根据项目利益相关方的权力（也即施加自己意愿的能力）、紧急程度（需要立即关注）和合法性（有权参与），对项目利益相关方分类。
_是指用于对外贸货物和服务进行经济费用效益分析的外币经济价格，反映了外汇的经济价值。 （)
A.利息备付率 B.影子汇率
C.资产负债率 D.偿债备付率
答案：B
解析：
影子汇率是指用于对外贸货物和服务进行经济费用效益分析的外币的经济价格，反映了外汇的经济价值。影子汇率=外汇牌价X影子汇率换算系数，式中影子汇率换算系数由国家相关部门定期测算发布。
某市污水治理一期工程，由地方政府投资，批准单位是国家发展和改革委员会，文号为发改批字[2012]XXX号，项目业主为市建设投资有限公司，项目分为污水收集输送管网与泵站系统工程、污水集中处理厂与排放工程，项目服务面积1200km2，总投资概算为6.0亿元人民币。该工程占地180亩，总体设计规模是10万m3/天。拟采用公开招标方式确定施工方。工程主体施工单位需具备国家要求且符合污水处理厂建设的相关资质。投标截止日为2012年10月10日上午9时30分，送达地点为XX省XX市XX路XX号政府机关服务中心XX室。
土建工程完成后，对各个主要设备进行招标。污水处理包括以下主要构筑物：
（1）粗格栅间及进水泵房，土建规模10万m3/天；
（2）细格栅间及曝气沉沙池，土建规模10万m3/天；
（3）生物反应池及污泥泵房，土建规模10万m3/天；
（4）沉淀池及沉淀池配水井，土建规模10万m3/天；
（5）化学除嶙池，土建规模10万m3/天，加药设备配置规模10万m3/天；
（6）鼓风机房，土建规模10万m3/天，鼓风机设备配置规模10万m3/天；
（7）污泥脱水机房及料仓，土建规模10万m3/天，浓缩脱水设备及料仓配置规模10万m3/天；
（8）自控、变配电间及设备；
（9）辅助建筑（综合楼、仓库、传达室等）；
（10）厂区安装工程及材料；
（11）工艺、电器、自控、仪表、通讯、化验、机修、空调、运输、电热水器等设备；
（12）全厂管路系统、道路、围墙、大门、照明、上下水、雨水系统、消防、绿化等。
1.依法必须进行招标的工程施工项目，其招标条件是什么？施工招标公告包含哪些基本内容？
2.工程施工招标项目投标人资格条件一般有哪几方面内容？其投标文件由哪几部分组成，与评价标准的对应关系是什么？
3.若该项目的自控系统由PLC与计算机控制管理系统组成的自控系统和仪表监测系统两部分组成，全部采用进口设备，相关数据如下：
（1）离岸价格（F0B）150000美元，当期汇率为1美元兑7. 0元人民币；
（2）国外运输费率为6%;
（3）保险费率3%;
（4）关税税率17%;
（5）增值税税率17%;
（6）银行财务费率为5‰；
（7）外贸手续费率为1.5%;
（8）国内运杂费3%。
计算此系统到达安装现场的价格为多少。
4.该项目的水栗设备采用国内公开招标方式进行采购，并以经评审的最低投标价法进行评标，评标步骤包括哪些内容？折算因素及折算标准如表4—1所示，投标人报价及偏离情况如表4—2所示，请确定中标人。
5.经过公证的中标结果能否更改？为什么？
答案：
解析：
1.（1）根椐《工程建设项目施工招标投标办法》第8条规定，工程施工项目招标应具备以下五个条件：
①招标人已经依法成立；
②初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；
③招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；
④有相应资金或资金来源已经落实；
⑤有招标所需的设计图纸及技术资料。
（2）根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标公告应当载明以下内容：
①招标人的名称和地址；
②招标项目的内容、规模、资金来源；
③招标项目的实施地点和工期；
④获取招标文件的地点和时间；
⑤对招标文件收取的费用；
⑥对投标人的资质等级的要求。
2.（1）工程施工招标项目投标人的资格条件一般包括以下几个方面：
①企业资质；
②财务状况；
③企业信誉；
④人员素质及管理能力；
⑤大型机械设备；
⑥施工业绩等。
（2）工程施工投标文件一般包括以下内容：
①投标函及投标函附录；
②法定代表人身份证明或授权委托书；
③联合体协议书（如有）；
④投标保证金；
⑤已标价的工程量清单；
⑥施工组织设计；
⑦资格后审证明文件或资格预审更新资料。对应地，这些评价内容全部或部分构成评标因素，施工招标时，对投标报价评审是不可或缺的评标因素。
3.到达国内安装现场的价格包括国外货物原价和国内运杂费：
（1）离岸价（F0B）=150000X7.0=1050000元。
（2）运输费=1050000X6%=63000元。
（3）运输保险费=[（1050000+63000）/（1-
3. 0%）]X3.0%=34422.68元。
（4）CIF=1050000+63000+34422.68=1147422.68元。
（5）关税=1147422. 68X17%=195061.86元。
（6）增值税=（1147422.68+195061.86）X17%=228222.37元。
（7）银行财务费=1050000X5‰=5250元。
（8）外贸手续费= 1147422.68X1.5%=17211.34元。
（9）国内运杂费=[（1）+（2）+（3）+（5）+（6）+（7）+（8）]X3%=47795.05元。
（10）进口设备安装现场价格=1593168.25+47795.05=1640963.3元。
4.具体计算如下：
（1）水泵平均效率=（82%+80%+76%+82%）/4=80%。
A的偏差：（82%-80%）/80%=+2.5%;B的偏差:0;
C的偏差：-5%，D的偏差：+2.5%，均符合要求。
（2）A的最终报价=483.50-2X2.5+0.4X2=479.3万元；
B的最终报价=420.60万元；
C的最终报价=395.30+5X2-4X0.4-2X4=391.7万元；
D的最终报价=496.10—2X2.5+4+0.4X3=492.3万元。
因此，按经评审的最低投标价法进行评标，推选第一中标候选人为C。
5.（1）经过公证的中标结果可以更改。
（2）理由：中标结果如需发生变更，招标人须向公证部门发出书面申请，撤销原先的公证并附上相关证明材料，必要时，可要求其对变更后的中标结果重新公证，并不影响招标人依法确定中标人。
一般标段较大的工程()。
A、对投标人的资格条件要求较高
B、涉及的各种不确定因素较少
C、技术管理相对容易
D、招标文件的系统性、严密性相对较差
答案：A
解析：
标段较大工程，其标的金额相对较大，潜在的盈利规模较大，投标竞争激烈，招投标双方得益的空间都比较大，对投标人的资质业绩条件要求相对较高；相反，标段较小工程，潜在的盈利规模较小，对投标人的资质业绩条件要求比较低，可能参与投标的单位数量较多，但受工程施工固定成本的影响，招标人和投标人从中得益的空间都比较小。
招标师历年真题解析7节 第5节
甲、乙签订一份水泥买卖合同，双方约定由甲向乙供货，交货地点在乙单位工地。在交易前双方协商签订仲裁协议。后来，在履行合同过程中，双方对水泥的质量发生争议，于是甲向仲裁委员会申请仲裁。下列关于甲地仲裁委员会仲裁庭的仲裁员产生的说法，错误的是()。
A、各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员
B、第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定
C、第三名仲裁员由仲裁委员会选定
D、第三名仲裁员是首席仲裁员
答案：C
解析：
《仲裁法》第31条规定，当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。
投融资服务是一项高级服务活动，需要咨询人员全身心投入现场工作，并迅速提出解决方案，采用（ ）管理组织形式最能满足客户要求。
A.职能式 B.项目式 C.矩阵式 D.组合式
下列对评标委员会构成的描述中，正确的有（ ）。
A.评标委员会由招标人代表及技术、经济专家组成，成员人数为7人以上且是单数, 其中招标人代表不超过1/3，技术和经济方面的专家不得少于2/3
B.组建7人的评标委员会，其中招标人代表不得超过2人，专家不少于5人
C.政府采购货物和服务招标在300万元以上、技术复杂项目特别规定、评标委员会中 技术、经济方面的专家人数应当为5人以上且是单数
D.机电产品国际招标的专家有特殊要求，如500万美元及以上国际招标项目，所需专 家的1/3以上应从国家级专家库中抽取
E.政府采购货物和服务招标金额在300万元以上、技术复杂项目，评标委员会中的技 术、经济方面的专家人数应当为7人以上单数
答案：B,C
解析：
A项，评标委员会由招标人代表及技术、经济专家组成，成员人数为5人以上 单数，其中招标人代表不得超过1/3，技术和经济方面的专家不得少于2/3。D项，机 电产品国际招标的专家有特殊要求，如500万美元及以上国际招标项目，所需专家的 1/2以上应从国家级专家库中抽取。E项，政府采购货物和服务招标金额在300万元以 上、技术复杂项目，评标委员会中的技术、经济方面的专家人数应当为5人以上单数。
技术转移阶段委托开发或者合作开发项目中完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及利益的分配办法，()。
A、由当事人约定
B、由转让方规定
C、依据法律的规定
D、由受让方规定
答案：A
解析：
本题的考点为技术转移阶段的知识产权管理。委托开发或者合作开发项目中完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及利益的分配办法，由当事人约定。
甲地的甲公司与乙地的乙公司签订财产租赁合同，甲租用乙的推土机一辆。合同签订地在丙地。约定合同履行地在丁地。但甲公司后来因业务改变，将推土机放在戊地使用。后来由于甲公司拒付租金，乙公司欲起诉，可以向()起诉。
A、甲地法院
B、乙地法院
C、丙地法院
D、丁地法院
E、戊地法院
答案：A,D
解析：
对于一般的合同争议，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。
依据《标准施工招标资格预审文件》（2007年版），下列关于资格预审文件澄清的说法中，不正确的是（ ）。
A.在申请人须知前附表规定的时间前，申请人可以以书面形式要求招标人对资格预审文件进行澄清
B.在申请人须知前附表规定的时间前，招标人应以书面形式将澄清内容发给提出澄清要求的申请人
C.申请人收到澄清后，应在申请人须知前附表规定的时间内，以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清
D.在申请人须知前附表中规定的时间前，招标人可以以书面形式通知申请人，对资格预审文件进行补充、修改
答案：B
解析：
资格预审文件的澄清包括：①申清人通过仔细阅读和研究资格预审文件，对不明白、不理解的意思表达，模棱两可或错误的表述，或遗漏的事项，可以向招标人提出澄清要求，但澄清必须在资格预审文件规定的时间以前，以书面形式发送给招标人；②招标人认真研究收到的所有澄清问题后，应在规定时间前以书面澄清的形式发送给所有购买了资格预审文件的潜在投标人；③申请人应在收到澄清文件后，在规定的时间内以书面形式向招标人确认已经收到。
关于澄清文件，下列说法不正确的是()。
A、投标人在评标中根据评标委员会要求提供的澄清文件，对投标人具有约束力
B、如果中标，澄清文件可以作为签订合同的依据
C、如果中标，澄清文件可作为合同的组成部分
D、评标委员会没有要求而投标人主动提供的澄清文件也应当接受
答案：D
解析：
投标人在评标中根据评标委员会要求提供的澄清文件，对投标人具有约束力。如果中标，对合同执行有影响的澄清文件应当作为合同文件的组成部分，并作为中标通知书的附件发给该中标人。D项，评审时，投标人主动提出的澄清和说明文件，评标委员会不予接受。
初步审查的标准中，对申请人名称应检查其是否与()一致。
A、企业资质等级证
B、生产许可证
C、安全生产许可证
D、环境管理体系认证书
E、营业执照
答案：A,C,E
解析：
初步审查的因素主要有：申请人名称、申请函签字盖章、申请文件格式、联合体申请人等内容。初步审查一般包括：①审查申请人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证是否一致；②资格预审申请文件是否经法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章；③申请文件是否按照资格预审文件中规定的内容格式编写；④联合体申请人是否提交联合体共同投标协议，并明确联合体成员责任分工等。
项目参与方出现纠纷或意见不一致是项目的( )。
A、社会风险
B、信用风险
C、行为风险
D、组织风险
招标师历年真题解析7节 第6节
下列关于设计咨询合同重点条款的说法中，错误的是()。
A、设计咨询人必须公正诚信地从事咨询工作，对咨询报告的客观性和准确性负责
B、委托人不得授意咨询人提出不真实的咨询意见
C、检查可行性研究报告批复意见执行情况是可行性研究阶段设计咨询合同的主要服务内容
D、设计文件中违反国家有关法律、法规、政策和强制性技术标准的，设计咨询人负责提出改正意见
答案：C
解析：
在初步设计阶段，设计咨询合同主要服务内容包括：①检查可行性研究报告批复意见执行情况；②局部方案比选；③特殊工点技术措施；④工程数量等。
根据《合同法》下列关于要约和承诺的说法中，正确的是（ ）。
A.投标人在开标前撤回投标文件的，视为要约的撤销
B.承诺迟延到达要约人时，该承诺当然无效
C.招标人对投标文件的投标价作变更应当视为新要约
D.资格预审申请文件属于要约邀请
答案：C
解析：
A项，要约的撤销是指要约人在要约生效后，取消要约，使之失去法律效力的 行为。开标前投标文件并未生效，要约未生效，不存在撤销的问题。B项，承诺的迟 延是指受要约人在承诺期限内发出承诺，但承诺因意外原因而超过承诺期限到达要约 人的情形。这种情形下，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的 以外，该未迟发但迟到的承诺有效。D项，资格预审申请文件属于要约。
基于技术建议书的质量和投标报价进行评审的方法是咨询顾问的评审方法之一，在该评审方法下，将技术分的()计入咨询人的总分。
A、70%
B、80%
C、90%
D、60%
答案：B
解析：
咨询服务采购主要采用技术建议书和财务建议书分开的双信封方式选择咨询人，目的是为了不让财务报价影响技术评审的公平性。财务建议书的评审很简单，即报价最低的财务建议书100分，其他建议书的财务得分按其报价成反比递减。技术分的80%加财务分的20%即为咨询人的总分。
按照《合同法》的规定，下列属于响应文件不得撤销的情形的有()。
A、采购人确定了响应文件的有效期
B、谈判文件规定响应文件不可撤销
C、供应商在其响应文件中声明响应文件不可撤销
D、供应商改变采购计划
E、采购人更改谈判条件
答案：A,B,C
解析：
按照《合同法》的规定，响应文件属于要约，在响应文件声明的有效期内对提交响应文件的供应商有约束力。有下列情形之一的，响应文件不得撤销：①采购人确定了响应文件的有效期或者谈判文件规定响应文件不可撤销；②供应商在其响应文件中声明响应文件是不可撤销的。
下列关于招标文件的澄清和修改的说法中，正确的是（ ）。
A.招标人和投标人均可要求对投标文件进行澄清和修改
B.工程建设项目招标人对招标文件的澄清和修改应在提交投标文件截止时间至少15 日前进行
C.政府采购项目招标人对招标文件的澄清和修改应在指定媒体上发布更正公告
D.机电产品国际招标项目招标人对招标文件的修改应当在开标日15日前进行
E.政府采购项目招标人对投标截止时间的修改至少应当在招标文件要求提交投标文件 截止时间3日前进行
答案：B,C,D,E
解析：
A项，《招标投标法实施条例》第52条规定，投标文件中有含义不明确的内容、 明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、 说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。而招标文件发出以后，无论出于何种 原因，招标人可以对发现的错误或遗漏，在规定时间内主动地或在潜在投标人提出问 题进行解答时，澄清或者修改，改正差错，避免损失。
履约担保是指发包人在招标文件中规定的要求承包人提交的保证履行合同义务的担保，履约担保的形式一般有（ ）。
A.有条件银行保函 B.无条件银行保函
C.投标保证金 D.质量保证金（保留金）
E.预付款
答案：A,B,D
解析：
履约担保是指发包人在招标文件中规定的要求承包人提交的保证履行合同义务的担保。履约担保一般有以下三种形式：①银行保函；②履约担保书；③保留金。
下列企业人力资源计划类型中，将目标定为改善员工知识技能和工作作风的是（ ）。
A.员工招聘计划
B.员工使用计划
C.劳动关系计划
D.员工培训计划
答案：D
解析：
员工培训计划的目的：员工知识技能改善、培训数量及类别、提高绩效、改善工作作风和企业文化等。参见教材P175.
()可以规避不具备招标文件规定资格的单位投标及不当竞争造成的风险。
A、科学策划和编制招标文件
B、投标担保
C、履约担保
D、资格预审
答案：D
解析：
资格预审可以规避不具备招标文件规定资格的投标人投标及不当竞争造成的风险，严格的资格预审是降低开标前风险的重要保证。招标人首先应对有意向的投标人进行资格预审，对投标人的资格提出明确而合理的要求，确保潜在投标人都是资格符合、信誉优良、业绩突出的企业，从理论上先排除投标人采取不正当竞争行为的隐患。
《政府采购法》规定，供应商参加政府采购活动应当具备的条件不包括( )。
A、具有独立承担民事责任的能力
B、具有履行合同所需的设备和专业技术能力
C、参加政府采购活动前2年内，在经营活动中没有重大违法记录
D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
招标师历年真题解析7节 第7节
联合体投标人人由B公司、C公司、D公司组成，其签订的联合体协议约定公路工程 施工由B公司承担，隧道工程施工由C公司、D公司承担（双方各承担50%的工作量）。B公司具有公路工程施工总承包一级和隧道工程施工专业承包二级资质，C公司具有公路工程施工总承包二级和隧道工程施工专业承包一级资质，D公司具有隧道工程施工专业承包 一级资质。联合体投标人E由G、H、I三家公司组成，其中H公司为联合体投标人E的牵头人，G公司以自己的名义又单独提交了一份投标文件。其他投标人均为独立投标人。
经评审，投标人E为第一中标候选人。招标人确定E为中标人并与牵头人H公司订立 了合同。因E仅具有2项类似工程施工业绩，具有5项类似业绩的第二中标候选人J以E不具备招标公告规定的资格条件为由向行政监督部门投诉，要求确认E的中标无效。
问题：
1.确定联合体投标人A的施工资质等级，并简要说明理由。该联合体投标人是否满足 公告的施工资质要求？
2.联合体投标人E与G公司能否同时参加投标？说明理由。
3.投标人I是否有权投诉？说明理由。
4.逐一指出上述招标投标过程中的不妥之处，并说明理由。
第七题(16分）
利用国内资金采购的某机电产品国际招标项目，招标文件规定采用最低评标价法评标， 评标价量化因素及评标价格调整方法如下：
(1)以招标文件规定的交货时间为基础，每延期交货一周，其评标价将在其投标总价的 基础上增加0.25%,不足一周按一周计算，提前交货不考虑降低评标价。
(2)一般技术条款（参数）每存在一项负偏离，其评标价将在其投标总价的基础上增加 1%,负偏离项数最多不得超过B项。
(3)开标当日按规定可以使用的汇率为1美元=93.5日元，1美元=6.8元人民币。
(4)设备进口关税税率为4%，增值税税率为17%,国内运输保险费为完税后货价 的 0. 2%。
评标委员会经过评审，发现：
(1)投标人人投标报价为12762750日元，无折扣声明及算术性错误，价格条件为GIF天津。投标报价中未包含备品备件价格，其他有效标中该项内容的报价分别为3500美元和 5100美元。投标报价中包含了招标文件未要求的附加功能软件，该软件的报价为4675000 日元。
(2)投标人A的交货时间超过规定的交货时间25天，投标设备一般技术条款及参数存 在5项负偏离，国内运输费为22100元人民币。
评标委员会对投标人人的评标价计算过程如下（计算过程和结果均保留两位小数）：
a.GIF投标价格（折合美元）=GIF正投标价格（原币值）/汇率=12762750日元/93. 5美元/日元=136500美元。
b.进口关税=GIF投标价格X进口关税税率=136500美元X4% =5460美元。
c.进口增值税=GIF投标价格X进口增值税税率=136500美元X17% = 23205美元。
d.国内运输费=国内运输费（原币值）/汇率=22100元人民币/6.8美元/元人民币=3520美元。
e.国内运输保险费=(GIF正投标价格+进口关税+进口增值税+国内运输费）X国内运输保险费率/(1 -国内运输保险费率）=(136500 + 5460 + 23205 +3520)美元）X(0.2%/(1 -0. 2% ) = 338.05 美元。
f.供货范围偏离调整1 =其他有效标中该项的平均价=(3500 + 5100)美元/2 = 4300.00
美元。
g.供货范围偏离调整2 =-未要求功能=-467500美元/93. 5 = -5000美元。
h.技术偏离调整=GIF投标价格X加价幅度X负偏离项数=136500美元X 1% X5 = 6825美元。
i.商务偏离调整（延期交货）=GIF投标价格X加价幅度X偏离期=136500美元X 0. 25% X3 = 1023.75 美元。
j.评标价=GIF投标价格+进口环节税+国内运输费+国内运输保险费+供货范围偏离调整+技术偏离调整+商务偏离调整（延期交货）=(136500 +5460 + 23205 + 3520 + 338. 05 +4300. 00 -5000 +6825 + 1023. 75)美元=176171. 80 美元。
1.指出上述计算投标人A的评标价过程（从a到j）中不正确的步骤，并说明理由。
2.从a到j逐步给出投标人A评标价的正确算法及结果，并确定投标人A的评标价。
答案：
解析：
1.指出上述计算投标人人的评标价过程（从a到j）中不正确的步骤，并说明理由。
答:对上述投标人^的评标价过程(从a到j）中不正确的步骤及理由具体分析如下：
(1)不正确的步骤：进口增值税=投标价格X进口增值税税率=136500美元X 17% =23205 美元。
理由：计算公式错误。进口增值税=(GIF投标价格+进口关税+消费税）X进口增值税税率。
⑵不正确的步骤：国内运输费=国内运输费（原币值)/汇率=22100元人民币/6. 8美元/人民币=3520美元。
理由：计算结果错误。
(3)不正确的步骤：国内运输保险费=(投标价格+进口关税+进口增值税+国内 运输费）X国内运输保险费率/(1 -国内运输保险费率）=(136500 + 5460 + 23205 + 3520)美元X0.2%/(1 -0. 2%) = 338.05 美元。
理由：计算公式错误。国内运输保险费=(GIF正投标价格+进口关税+进口增值税）X 国内运输保险费率。
(4)不正确的步骤：供货范围偏离调整1=其他有效标中该项的平均价=(3500 +5100) 美元/2 =4300. 00美元。
理由：供货范围的调整原则是“只加不减”，即投标报价中如有缺漏项或供货数量不足， 应对其投标评标价予以加价。缺漏项的，应按其他有效投标人该项的最高价加价；供货数量不足的，应按投标中的单价补足数量。
(5)不正确的步骤：供货范围偏离调整2= -未要求功能=-467500美元/93.5 =-5000美元。
理由：如果投标人的报价包含了招标文件要求以外的项目内容，则不予核减。
(6)不正确的步骤：商务偏离调整（延期交货）=GIF投标价格X加价幅度X偏离期= 136500 美元 乂0. 25% 乂3 = 1023. 75 美元。
理由：以招标文件规定的交货时间为基础，每延期交货一周，其评标价将在其投标总价的基础上增加0.25%,不足一周按一周计算，提前交货不考虑降低评标价。
(7)不正确的步骤：评标价投标价格+进口环节税+国内运输费+国内运输保险费+供货范围偏离调整+技术偏离调整+商务偏离调整（延期交货）=(136500 +5460 +23205 + 3520 + 338. 05 +4300. 00 -5000 + 6825 + 1023. 75)美元=176171. 80 美元。
理由：由于以上计算存在错误而导致该步计算错误。
2.从A到j逐步给出投标人A评标价的正确算法及结果，并确定投标人A的评标价。
答：投标人A从a到j毎一步的评标价的正确算法、结果和投标人A的评标价具体如下：
a.GIF作投标价格（折合美元）=投标价格（原币值)/汇率=12762750日元/93. 5美元/日元=136500. 00 美元。
b.进口关税=GIF投标价格X进门关税税率=136500美元※4% =5460, 00美元。
c.进口增值税=(GIF投标价格+进口关税+消费税）X进口增值税税率=(136500 + 5460)美元 X 17% =24133, 20 美元。
d.国内运输费=闽内运输费（原币值)/汇率=22100元人民币/6.8美元/元人民币= 3250, 00 美元。
e.国内运输保险费=(GIF投标价格+进口关税+进口增值税）X国内运输保险费率= (136500 + 5460 +24133.20)美元x0.2% =332, 19 美元。
f.供货范围偏离调整=其他布效标中该项的最高价=5100. 00美元。
g.技术偏离调整=投标价格X加价幅度X负偏离项数=136500美元X 1% X 5 = 6825. 00 美元。
h.商务偏离调整（延期交货）=GIF投标价格X加价幅度X偏离期=136500美元X 0. 25% x4 = 1365.00 美元。
i.评标价=GIF投标价格+进门环节税+国内运输费+国内运输保险费+供货范围偏离调整+技术偏离调整+商务偏离调整（延期交货）=(丨36500 + 5460 +24133. 20 +3250 + 332. 19 +5100. 00 +6825 + 1365. 00)美元=182965. 39 美元。
民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，下列属于民事法律行为的是 （）
A.某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同
B.某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务
C.为了谋取中标，某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同
D.某分包单位在未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包
答案：B
解析：
民事法律行为是自然人或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为具有如下特征：（1）民事法律行为是一种合法行为。民事法律行为必须具有合法性，才能为国家法律所确认和保护，从而能够产生行为人预期的民事法律后果。（2）民事法律行为是以行为人的意思表示作为构成要素。（3）民事法律行为能够实现设立、变更或者消灭民事法律关系的后果。
下列有关留置的说法正确的有()。
A、因运输合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权
B、债权人留置财产后，给予债务人履行债务的期限不得少于3个月
C、债权消灭时置权消灭
D、留置物的价值应相当于债务的金额
E、债务人可以请求留置权人在债务履行期届满后行使留置权；留置权人不行使的，债务人可以请求人民法院拍卖、变卖留置财产
答案：A,C,D,E
解析：
B项，《物权法》第236条规定，留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期间；没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人2个月以上履行债务的期间，但鲜活易腐等不易保管的动产除外。债务人逾期未履行债务的，留置权人可以与债务人协议以留置财产折价，也可以就拍卖、变卖留置财产所得的价款优先受偿。
下列选项中，不符合供应商资格条件的是()。
A、参加政府采购活动前5年内，在经营活动中没有重大违法记录
B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
D、具有独立承担民事责任的能力
答案：A
解析：
本题的考点为供应商应当具备的资格条件。按照《政府采购法》规定，供应商应当具备的资格条件包括：(1)具有独立承担民事责任的能力；(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(4)具备依法纳税和缴纳社会保障资金的良好记录；(5)参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；(6)法律、行政法规规定的其他条件。
我国出口贸易实践中，当采用CIF条件和信用证支付方式时，出口合同履行中最重要的四个环节是()。
A、货、证、运、款
B、货、证、运、险
C、货、运、险、款
D、证、运、险、款
答案：A
解析：
以采用CIF或CIP贸易术语和信用证支付方式签订的出口合同为例，合同履行通常包括货（备货与报检）、证（催证、审证和改证）、运（租船订舱、报关、保险、装运等）、款（制单结汇）四个主要环节。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），不属于设计变更范围的是（）。
A、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B、改变工程质量等级要求
C、增减合同中约定的工程量
D、改变工程施工时间和顺序
答案：B
解析：
本题的考点为工程设计变更。工程设计变更包括：(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2)增减合同中约定的工程量；(3)改变有关工程的施工时间和顺序；(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
关于土地“招标、拍卖、挂牌”，下列说法正确的有()。
A、招标可以是多次报价
B、招标是综合条件最佳者或价高者得
C、拍卖可多次报价
D、挂牌是规定时间内价高者得
E、挂牌只能有一次报价机会
答案：B,C,D
解析：
土地“招标、拍卖、挂牌”的报价次数分别为：①招标只有一次报价机会；②拍卖可多次报价；③挂牌可多次报价。土地“招、拍、挂”的竞价规则分别为：①招标是综合条件最佳者或价高者得；②拍卖是价高者得；③挂牌是规定时间内价高者得。
必须加以处理的特殊地基包括()。
A、地下水层
B、风化、破碎岩层
C、岩溶与土洞
D、松散、软弱土层
E、边坡
答案：B,C,D
解析：
地基对建筑物的影响很大，遇到一些特殊地基必须加以处理，其中包括：①松散、软弱土层；②风化、破碎岩层；③断层、泥化软弱夹层；④岩溶与土洞。
工程建设项目施工质量计划的内容包括()。
A、工程特点及施工条件分析
B、质量管理组织机构、人员及资源配置计划
C、为确保工程质量所采取的施工技术措施、程序和方法
D、材料设备采购和使用的控制措施
E、工程质量事故报告
答案：A,B,C,D
解析：
工程建设项目施工质量计划的内容主要包括：①工程特点及施工条件分析；②履行施工承包合同所要求的工程质量总目标及其分解目标；③质量管理组织机构、人员及资源配置计划；④为确保工程质量所采取的施工技术措施、程序和方法；⑤材料设备采购和使用的控制措施；⑥工程质量检测内容、依据及方法等。
