2021招标师答疑精华9节

发布时间:2021-07-05

2021招标师答疑精华9节 第1节


合同成立与合同生效的区别具体表现在()。

A、合同的成立与生效体现的意志不同
B、合同的成立与生效反映的内容不同
C、合同成立与生效的构成要件不同
D、合同成立与生效的效力及产生的法律后果不同
E、合同成立与生效的时间不同

答案:A,B,C,D
解析:
本题的考点为合同成立与合同生效的区别。合同成立与合同生效的区别主要作如下区分:(1)合同的成立与生效体现的意志不同。(2)合同的成立与生效反映的内容不同。(3)合同成立与生效的构成要件不同。(4)合同成立与生效的效力及产生的法律后果不同。


依法必须招标的工程建设项目,所有投标被否决后,招标人应()。

A、协商确定中标候选人
B、要求所有的投标人修改投标文件,再次投标
C、从投标人中指定中标人
D、依法重新招标

答案:D
解析:
《招标投标法》第四十二条规定,评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标,否决所有投标与《政府采购法》中的废标作用相同。除了采购任务取消的情形外,采购人宣布废标后应重新组织招标或依法变更采购方式。


根据《招标投标法》的规定,下列关于招标的开标时间和地点的表述中正确的是( )。

A、开标时间和提交投标文件截止时间应为同一时间,并在招标文件中明示
B、开标地点应具体确定到进行开标活动的房间,以便投标人和相关人员准时参加
C、招标人需要修改开标时间和地点,应以电文形式通知所有招标文件的收受人
D、如涉及房屋建筑和市政基础设施工程施工项目招标,其招标文件的澄清和修改均应通知招标文件收受人的同时报工程市级以上地方人民政府建设行政主管部门备案
E、政府采购货物和服务的招标,其开标的时间和地点的变更还应在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告

答案:A,B,E
解析:


关于招标公告发布的媒介,下列说法符合《招标公告发布暂行办法》规定的是()。


A.依法必须招标项目的招标公告应当在国家发改委指定的媒介上发布
B.地方政府审批的民用建筑项目的招标公告可在该项目所在地省级人民政府发展改革部门指定的媒介上发布
C.指定媒介发布依法必须招标项目的招标公告时,应按时间和所占版面收取费用
D.指定报纸在发布招标公告的同时,应如实抄送《中国采购与招标网》

答案:D
解析:


国务院某部委采用招标方式采购10台越野车及车载雷达。由于技术复杂,招标文件由有关专家做了两次技术论证。该项目评标委员会组成符合要求的是()。

A. 4名专家和1名采购人代表
B. 5名专家和1名采购人代表
C. 5名专家和2名采购人代表
D. 6名专家和1名采购人代表

答案:B
解析:


投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应,实质性要求和条件一般包括()。

A、履约保证金
B、投标文件的签署
C、招标项目完成期限
D、重要的技术规格和标准
E、投标人不能接受的条件

答案:B,C,D
解析:
投标人按照招标文件的要求编制投标文件是投标环节最重要的工作,投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。实质性要求和条件一般包括:①投标报价;②投标文件的签署;③投标保证金;④招标项目完成期限;⑤投标有效期;⑥重要的技术规格和标准;⑦合同主要条款及招标人不能接受的其他条件等。


2021招标师答疑精华9节 第2节


根据民法通则规定,可撤销的民事行为包括()。

A、恶意串通的
B、行为人对行为内容有重大误解的
C、标的物违法的
D、行为人对行为内容有显失公平的
E、使用欺诈或胁迫手段的

答案:B,D
解析:
民事行为的可撤销是指民事行为成立但欠缺某些有效要件,享有撤销权的当事人可以通过行使撤销权而使法律行为溯及自始的归于无效。《民法通则》第59条将民事行为可撤销的原因规定为重大误解和显失公平两种。


政府采购货物招标项目中,下列关于推荐中标候选人顺序的说法错误的是()。

A.采用最低评标价法,投标报价相同按技术指标优劣顺序排列
B.采用综合评分法,得分相同按投标报价由低到高顺序排列
C.采用性价比法,按商数得分由低到高顺序排列
D.采用性价比法,商数得分相同按投标报价由低到高顺序排列

答案:C
解析:


采用综合评分法评审的政府采购货物招标项目,中标候选人评审得分相同时,其排名应( )顺序排列。


A.按照投标报价由低到高
B.按照技术指标优劣
C.由评标委员会综合考虑投标情况自定
D.按照投标报价得分由高到低

答案:A
解析:
采用综合评分法的,评审得分相同时,按投标报价由低到高顺序排列;得分且 投标报价相同时,按技术指标优劣顺序排列。采用性价比法的,按商数得分由高到低顺序排列。商数得分相同的,按投标报价由低到髙顺序排列。商数得分且投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列。


根据《公司法》,股份有限公司股东大会作出()的决议时,必须经过出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

A、增加或减少注册资本
B、决定公司经营计划
C、决定公司投资方案
D、修改公司章程
E、变更公司形式

答案:A,D,E
解析:
股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。但是,公司持有的本公司股份没有表决权。股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是,股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。


工程项目招标人选择工程建设项目管理方式和承包方式的依据包括()。

A、特许经营权出让人
B、工程管理或承包能力
C、投融资方式
D、产权归属
E、项目开始组织融资的阶段

答案:A,B,C,E
解析:
招标人应当依据以下几点来研究选择工程建设项目管理方式和承包方式:①工程建设项目的投融资方式;②特许经营权出让人的工程管理能力和对投资(或融资)人承包能力的要求;③项目开始组织融资的阶段;④市场响应竞争情况。


服务招标项目在投标函附录中可重点强调和摘录的内容包括()。

A、项目负责人
B、投标保证金
C、赔偿限额
D、履约保证金
E、动员预付费

答案:A,C,D,E
解析:
服务招标在投标函附录(或投标一览表)中可重点摘录和强调的内容包括:项目负责人、投入服务人员数量、允许人员更换比例、赔偿限额、服务期、服务费支付期限、动员预付费、履约保证金、最低支付限额。


2021招标师答疑精华9节 第3节


_是项目财务生存的必要条件。 ()

A.项目资本金净利润率大于零
B.利息备付率大于1
C.偿债备付率大于1
D.累计盈余资金大于等于零

答案:D
解析:
解析 累计盈余资金大于等于零是项目财务生存的必要条件。


以下评标因素适合采用两步法打分的是 ()


A.施工方案 B.业绩数量
C.项目经理的经验和水平 D.资产负债率
E.企业资质

答案:A,C
解析:
两步法是现有评标委员会成员对评标因素进行等级评价,将所有成员对该因素的等级评价综合后得出该因素的最终等级,第二步再由评标委员会成员在该项等级对应的分数区间内打分。


关于范围管理重点关注的内容,下列说法不正确的是()。

A、选择适合的项目,是确定服务范围的基础
B、识别客户的主要需求,是确定服务范围的根本
C、明确服务范围,是做好范围管理的前提
D、确定项目的目标,是控制范围变更的有效手段

答案:D
解析:
范围管理的关键是识别哪些工作应该包括在项目之内,哪些工作不应该包括在项目之内,并在项目实施过程中进行控制,以防止范围蔓延。防止范围蔓延,是控制范围变更的有效手段。范围管理一般重点关注的内容包括:①选择适合的项目,是确定服务范围的基础;②识别客户的主要需求,是确定服务范围的根本;③明确服务范围,是做好范围管理的前提;④防止范围蔓延,是控制范围变更的有效手段。


《中华人民共和国特种设备安全法》的管辖范围包括特种设备的()。

A、采购
B、生产
C、库存
D、使用
E、检测

答案:B,D,E
解析:
《中华人民共和国特种设备安全法》的管辖范围是特种设备的生产、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理。其中,特种设备的生产包括设计、制造、安装、改造、维修,但特种设备不包括已经由其他法律法规明确规定的军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施、船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备。


货物的使用成本主要包括()等。

A、制造成本
B、运行成本
C、维护保养成本
D、维修改造成本
E、折旧成本

答案:B,C,D
解析:
货物的使用成本包括运行成本、维护保养成本、维修改造成本、故障成本和废弃成本等。货物的全寿命周期中使用成本往往会数倍于采购成本,所以对于技术较为复杂的货物不仅要考虑一次性的采购成本,还必须从上述各方面综合考虑使用成本,采取定量或定性的办法进行分析,从而选择性能价格比最高的货物投标方案。投标价格接近的货物,如果其能耗相差较大,高能耗货物的后期使用成本必然高于能耗较低的产品,从而造成其整体成本高。此时,考虑低能耗的货物则是一种明智的选择。


某货物价格为218万欧元,卖方负责将货物从莫斯科运达北京指定地点交货,并负责支付相关进口税费。货物交付买方后风险转移给买方。该国际贸易价格术语应表示为()。

A、218万欧元FCA莫斯科
B、218万欧元CFR北京
C、218万欧元CIP北京
D、218万欧元DDP北京

答案:D
解析:
采用DDP术语时,卖方在合同规定的时间在进口国(地区)境内的指定地点将货物交给买方处置时,完成交货。卖方在进口国内的交货地点完成交货时,风险由卖方转移给买方。卖方承担在进口国内的指定地点完成交货之前的一切费用,包括办理货物出口和进口所涉及的关税和其他费用。


2021招标师答疑精华9节 第4节


根据《合同法》,下列关于可撤销合同的说法中,正确的是( )。



A.合同履行中发生重大分歧的,可以申请撤销该合同
B.当事人行使撤销权只能向法院或者仲裁机构主张
C.可撤销合同不可以选择请求变更
D.当事人在合同订立一年内不行使撤销权的,撤销权消灭

答案:B
解析:
A项,因重大误解订立的合同,或者在订立合同时显失公平的,一方存在以欺诈、胁迫的手段,或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立合同的,合同当事人一方也有权申请变更或撤销合同。C项,符合合同法规定的可变更可撤销情形出现时,当事人可以选择请求撤销,也可以选择请求变更。D项,《合同法》第55条对 撤销权的行使规定了一定的期限和限制条件,即具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的,或者具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权的,撤销权消灭。


关于资格审查的程序规定,下列说法正确的有()。

A、对于依法必须进行招标项目的资格预审公告,应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布
B、发售资格预审文件收取的费用,应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出,不得以营利为目的
C、招标人对已发出的资格预审文件进行澄清或者修改,不能影响资格预审申请文件编制
D、依法必须进行招标的项目,提交资格预审申请文件的截止时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日
E、资格审查委员会由招标人(招标代理机构)熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成,成员人数为7人以上单数

答案:A,B,D
解析:
C项,招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人;不足3日的,招标人应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。E项,资格审查委员会由招标人(招标代理机构)熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成,成员人数为5人以上单数。


关于民事纠纷案件的执行,下列说法正确的是()。

A、发生法律效力的民事判决,由第二审人民法院执行
B、申请执行当事人只能是原告
C、当事人提起上诉的,可以先按第一审判决申请执行
D、仲裁裁决具有强制执行效力

答案:D
解析:
发生法律效力的民事判决、裁定,以及刑事判决、裁定中的财产部分,由第一审人民法院或者与第一审人民法院统计的被执行的财产所在地人民法院执行。发生法律效力的民事判决、裁定,当事人必须履行。一方拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行,也可以由审判员移送执行员执行。不一定只有原告可以申请,但申请执行的必须是已经发生法律效力的判决裁定,因此一方上诉另一方不能申请执行。《仲裁法》第62条规定,当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。由此可知,仲裁裁决具有强制执行力。


下列关于国内货物买卖合同正文部分条款的说法中,正确的是()。

A、对于异地交货的合同,货物包装应当按承运人和托运人双方约定的标准进行包装
B、现金支付是买方履行义务的通常方式
C、合同争议的解决办法包括协商、调解、仲裁、诉讼,仲裁和诉讼条款可以同时选择
D、货物买卖合同中的标的物的数量可以是一个可变的量

答案:D
解析:
A项,异地交货的合同必然存在运输及包装问题。货物包装应当按国家标准或行业标准规定执行,没有国家或行业标准的,可按承运人和托运人双方约定的标准进行包装。B项,除国家允许使用现金履行义务的情形外,必须通过银行转帐或者使用票据结算。C项,合同争议的解决办法包括协商、调解、仲裁或诉讼,但仲裁和诉讼条款不能同时选择。D项,买卖双方应当在合同中约定标的物的数量。数量可以在合同中约定为一个确定的量,也可以约定为一个可变的量,但是可变的量在履行时应当是可以确定的。


一个人向另一个人签发的,保证见票即付或者在可以确定的未来时间,由自己无条件支付给持票人一定金额的书面承诺是()。

A.汇票 B.本票 C.支票 D.银行保函

答案:B
解析:
本票是一个人向另一个人签发的,保证见票即付或者在可以确定的未来时间,由自己无条件支付给持票人一定金额的书面承诺。本票分银行本票和商业本票,由于国内商业信用环境的问题,主要流通的是银行本票。



某高速公路的交通工程,公路全线长60km,有7座互通立交,全线设7个收费站和一个收费、监控、通信分中心,并且收费分中心和监控分中心设于同一个大厅内。本公路的收费视频监视系统采用收费站和分中心两级监视方式,各收费站设有广场遥控摄像机,收费车道、收费亭、收费站监控室及金库等处都设固定摄像机,在收费站有人值班的监控室内设有视频切换控制系统、彩色监视器组、数字录像机、控制键盘等设备,每个收费站选择两路视频信号送至收费、监控分中心进行监视,在分中心能任意切换选择收费站的各个摄像机视频图像。业主委托某招标代理机构对全部工程进行招标,该招标代理机构对招标服务过程中的成本做了详细的计划。该招标代理机构在拟订招标采购服务方案时主要考虑了以下方面的问题(1)招标采购项目背景情况;(2)标段、标包划分方法及原则;(3)招标服务组织机构及人员配备;(4)项目风险分析;(5)招标服务质量标准及质量保障措施。


问题


1.招标代理服务的成本投入主要包括哪些?


2.该招标代理机构在拟订招标采购服务方案时主要考虑的问题是否全面?如不全面,请补充。




答案:
解析:

1.招标代理服务的成本投入主要包括:招标文件和资格预审文件的编制费用;清单和标底的编制费用;投标预备会议涉及的组织费用(会议室和交通费用);资格评审、开标、评标的会务费用;资格评审及评标的专家劳务费;协助招标人合同谈判及签订的组织费用(涉及会务费用);招标过程中所需文件的印刷费用;招标公司人员费用(人员薪酬、福利、交通、通信等费用)。


2.该招标代理机构在拟订招标采购服务方案时主要考虑的问题不全面。还应考虑以下方面的问题(1)对项目采购标的及采购特点的理解;(2)招标工作基本流程;(3)招标采购项目中关键环节的说明及解决方案;(4)招标工作进度计划及进度保障措施;(5)招标采购代理服务费用。




2021招标师答疑精华9节 第5节


工程咨询服务的对象不包括()。

A、设计方
B、投资人
C、承包商
D、项目业主

答案:A
解析:
工程咨询服务的对象包括项目的投资人、项目业主、承包商等。由于不同客户关注项目的视角不同,工程咨询的服务内容存在着较大的差别。从工程项目全过程管理的层次上看,可以把项目管理分为项目决策管理和项目执行管理两个层次。


下列各项不属于招标投标专业法律规范的是()。

A、《招标投标法》
B、国家发展改革委等有关部委制定的关于招标采购的部门规章
C、各省、自治区、直辖市出台的关于招标采购的地方性法规
D、《民法通则》

答案:D
解析:
招标投标专业法律规范,即专门规范招标投标活动的法律、法规、规章及有关政策性文件。如《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、国家发展改革委等有关部委制定的关于招标采购的部门规章,以及各省、自治区、直辖市出台的关于招标采购的地方性法规和政府规章等。


采购成本控制的方法不包括()。

A、传统采购成本控制方法
B、货物采购成本分析方法
C、事前采购成本控制方法
D、现代采购成本控制方法

答案:C
解析:
采购成本控制是指采购人首先针对提前设立的成本管理目标,通过在采购机构规定的职权范围内的相关成本控制职能,在成本发生以前和成本发生过程中,预防和调节各种影响成本的因素和条件,以确保实现成本目标的管理行为。采购成本控制的方法主要包括:①传统采购成本控制方法;②货物采购成本分析方法;③现代采购成本控制方法。


项目管理软件可用于()。

A、招标项目计划制定
B、采购过程视图报表管理
C、项目资源分配
D、查询采购项目所需的市场信息
E、数据处理、向网络用户提供各种网络资源

答案:A,B,C
解析:
项目管理软件可用于:①招标项目计划制定,如采购日历、任务日历、资源日历、制作树状WBS、里程碑设置、关键路径;②项目资源分配,如建立资源、导人资源信息、资源分配、资源工作表、资源使用状况、资源调配、共享资源库等;③采购过程视图报表管理,如甘特图、网络图等。D项是计算机网络系统的功能;E项是Internet网络的功能。


依据《安全生产法》的规定,下列组织中,有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况进行监督并提出意见的是()。

A、工会组织
B、行业协会
C、设计单位
D、施工单位

答案:A
解析:
《安全生产法》第57条规定,工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规,侵犯从业人员合法权益的行为,有权要求纠正;发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时,有权提出解决的建议,生产经营单位应当及时研究答复;发现危及从业人员生命安全的情况时,有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所,生产经营单位必须立即做出处理。工会有权依法参加事故调查,向有关部门提出处理意见,并要求追究有关人员的责任。


某政府采购项目采用询价方式采购货物,下列做法中正确的有( )。

A.询价小组由1名采购人代表和2名专家组成
B.询价小组从符合资格条件的候选供应商名单中确定4家参加询价
C.供应商提交报价文件,价格一次报出,不得更改
D.询价小组按各报价的性价比由高到低排序推荐成交候选人
E.询价的成交结果在财政部门指定的媒体公布

答案:A,B,C,E
解析:
A项,询价小组由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成,其中专家的人数不得少于成员总数的2/3;B项,询价小组从符合相应资格条件的供应商候选名单中确定不少于3家供应商参加询价;C项,供应商提交报价文件或报价书,价格一次报出,报出后不得更改;E项,成交结果通知所有被询价的供应商,并在财政部门指定的媒体上公布成交结果。D项,询价小组对供应商报价进行审查后,将符合采购需求(实质性满足询价文件要求)的供应商按照最终报价由低至高进行排序后向采购人推荐成交候选人。


2021招标师答疑精华9节 第6节


某项目进行公开招标,递交投标文件的截止时间为3月10日上午9时0分(星期四)。某投标人采用快递方式寄送投标文件。招标人于3月11日收到了该份投标文件。投标文件上的收件邮戳为3月9日,发出邮戳为3月10日。关于是否受理该投标文件,下列说法正确的是()。

A、投标人在投标文件截止时间之前发出了投标文件,对于投标文件晚到,投标人并无过错,故招标人应受理其投标文件
B、投标文件上的发出邮戳显示时间并未晚于投标文件截止时间,因此不能视其为迟到,故应当受理
C、招标人实际收到的时间晚于投标文件截止时间,招标人应当不予受理
D、招标人应提交评标委员会确定是否接受该投标文件

答案:C
解析:
投标人应谨慎使用邮寄方式送达投标文件。投标人采用邮寄方式提交投标文件的,投标文件的送达时间应以招标人实际收到时间为准,而不是以“邮戳为准”。本题中,递交投标文件的截止时间为3月10日上午9时0分,招标人于3月11日才收到该投标文件。对于逾期送达的投标文件,招标人应当拒收。


依据中国项目管理知识体系(C-PMBOK)所提出的项目管理的九大管理任务,项目范围管理的关键是()。

A、质量管理
B、费用管理
C、确保项目完成按照规定、计划或要求所必须要做的全部工作
D、识别和控制哪些工作应该包括在项目之内,哪些工作不应该包括在项目之内

答案:D
解析:
项目范围管理是指对整个项目生命期所涉及的工作范围进行管理和控制,从而确保项目完成按照规定、计划或要求所必须要做的全部工作,并且只完成那些必须完成的工作。项目范围管理的关键在于识别和控制哪些工作应该包括在项目之内,哪些工作不应该包括在项目之内。


国际贸易中最常见的是( ),指允许受益人向某一指定银行或任何银行交单议付的信用证。

A.承兑信用证 B.即期付款信用证

C.可转让信用证 D.议付信用证

答案:D
解析:
国际贸易中最常见的是议付信用证,指允许受益人向某一指定银行或任何银行交单议付的信用证。议付信用证可分为公开议付信用证和限制议付信用证,前者受益人可任择一家银行作为议付行,后者则由开证行在信用证中指定一家银行为议付行。


关于企业的生产能力及生产能力计划,下列说法错误的有()。

A、生产能力是反映企业现有加工能力的技术参数,反映企业可能的最大生产规模
B、生产能力计划分为长期计划和短期计划
C、长期生产能力计划的时间跨度在3年以上
D、长期生产能力计划主要的内容是调节生产能力与生产计划数量之间的平衡
E、市场需求不足时,应通过调整生产能力计划,缩小生产规模,减少供给,避免生产能力过剩

答案:C,D
解析:
C项,长期生产能力计划的时间跨度在2年以上;D项,短期生产能力计划主要的内容是调节生产能力与生产计划数量之间的平衡。


与工程建设项目进度计划不同,招标采购项目进度计划必须( )。

A.保证服务效果满足客户明确的需要
B.服从生产经营或整体项目要求
C.保证服务效果满足客户隐含的需要
D.适应采购项目管理组织方式

答案:B
解析:
招标采购项目往往是生产经营或整体项目管理的一部分,其进度计划必须服从于生产经营需要或整体项目进度要求。招标采购项目的生命周期相对短暂,招标采购项目进度计划必须具有合理性和紧凑性。


下列关于项目质量管理与质量控制关系的说法正确的是()。

A、质量管理是质量控制的一部分
B、质量管理是控制施工过程偏差的行为
C、质量控制是质量管理的一部分而不足全部
D、质量管理是质量控制的一部分而不是全部

答案:C
解析:
AD两项,工程建设项目质量控制是质量管理的一部分,是致力于满足工程质量要求的一系列作业和协调活动;B项,质量控制是在明确的工程质量目标条件下,通过有计划的施工作业和协调方法,控制施工过程偏差的行为。


2021招标师答疑精华9节 第7节


某城市轨道交通工程土建施工招标,招标人要求潜在投标人应当具备一定的资格条件。下列情形属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的有 ()


A.01标段为3公里长的盾构区间,穿越卵石层,要求投标人具备30公里长、穿越卵石层的城市轨道交通工程的盾构区间业绩
B. 02标段为一个软土地基的明挖车站,要求投标人具有软土地基施工轨道交通工程车站的业绩
C. 03标段要求投标人配置安全管理机构,人员应当符合法定要求,其中专职安全生产管理人员要求具备安全生产管理考核合格证书(C证)
D. 04标段为一个明挖车站和一个盾构区间,要求投标人应当同时具备明挖车站和盾构区间的业绩
E. 05标段工程通过涉密地段,为了保密,要求投标人为国有企业,并具备国资委颁发的国有产权登记证书

答案:A,B,E
解析:
根据建筑业企业相应资质等级的业务承包范围,结合招标工程的技术管理类型、特征、规模和客观需求,制定招标工程建设项目投标人必需的资格能力要素和标准,不得利用非必要的要素限制排斥潜在投标人。投标资格能力要素包括以下几个方面:(1)投标申请人资质。申请人应是具有相应工程施工资质及其等级标准的企业法人。AB项不符。(2)投标申请人类似项目业绩和能力。类似项目是指与招标项目在结构形式、使用功能、建设规模相同或相近的项目。E项不符。(3)投标申请人可投入的技术和管理人員。(4)投标申请人财务状况。财务状况是指一定时期内,施工企业经营活动体现在财务上的资金筹集与资金运用状况,它是企业一定期间内经济活动过程及其结果的综合反映。(5)投标申请人可投入设备能力。(6)其他工程技术管理要素。


服务项目是以( )为特征的服务。


A.劳务输出 B.生产制造 C.知识运用 D.组织管理

答案:C
解析:
服务项目是以知识运用为特征的服务,是以服务方的知识资源和人力资源作为主要服务主体。因而,在服务的计划和实施过程中,知识的转移和传播对于服务项目的成败起着至关重要的作用。


开标准备情况检查表的检查内容包括()。

A、监督机构
B、评标委员会名单
C、定标原则
D、招标日程安排
E、主持人的发言稿

答案:A,B,E
解析:
开标准备情况检查表的检查内容包括:①开标工作流程;②开标场地;③开标设施;④投标人名单;⑤开标人员名单;⑥评标委员会名单;⑦业主人员名单;⑧监督机构;⑨主持人的主持词。CD两项属于招标文件检查表的审查内容。


由于缺乏关于项目的其他质量绩效指标的确切信息,消费者对项目质量的判断是基于()的考虑。

A、适用性
B、美观性
C、可靠性
D、感知质量

答案:D
解析:
感知质量是反映产品或服务声誉的一项主观指标。声誉可能建立在对产品或服务以往的体验和部分信息基础之上,但在许多情况下,消费者的判断基于感知质量,这是由于缺乏关于其他质量绩效指标的确切信息所致。


在评标过程中能够启动澄清程序的是()。

A、招标人
B、行政监督部门
C、评标委员会
D、招标代理机构

答案:C
解析:
投标文件的澄清与说明,是指在评审过程中,投标人应评标委员会的要求,对投标文件中有含义不明确的内容、前后表述不一致、明显的文字或者计算错误而作出的书面补充或澄清。在评审过程中,投标人不得主动提出澄清、说明的要求,也不得借助澄清、说明的机会,改变投标文件的实质性内容。


机电产品国际招标项目的招标公告应在()发布。

A、《中国日报》
B、《中国经济导报》
C、《中国建设报》
D、《中国政府采购》

答案:A
解析:
根据《招标公告发布暂行办法》(国家计委[2000]4号令)的规定,《中国日报》、《中国经济导报》、《中国建设报》、“中国采购与招标网”为依法必须招标项目的招标公告指定发布媒体。其中国际招标项目的招标公告应在《中国日报》发布。根据《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》的规定,机电产品国际招标项目除在上述指定媒体发布公告外,还应同时在“中国国际招标网”网站刊登招标公告。


2021招标师答疑精华9节 第8节


在工程建设项目的工程设计与计划阶段,业主的工作内容有 ( )

A.组织方案设计评审 B.审查初步设计概算 C,拟定施工合同条款 Tl签署施工监理委托合同 E.编制施工组织设计

答案:B,C,D
解析:
项目工程设计与计划阶段业主的 管理工作内容有:(1)技术设计工作安排,(2)设计进度与计划管理。(3)工程设计质量管理。包括组织初步设计概算的审查。(4)编制项目管理组织计划。包括拟定施工合同条款。(5)编制项目进度总控制计划。(6)编制项目投资/成本总控制计划。(7)编制项目管理实施方案。(8)进行项目的筹融资安排。(9)办理项目的各类政府审批手续。(10)进行施工承包与监理招标。包括签署施工承包及监理委托合同。


关于国际多式联运,下列叙述错误的是()。

A、国际多式联运是在集装箱运输的基础上产生和发展起来的一种综合性的连贯运输方式
B、一般是以集装箱为媒介,把海、陆、空各种传统的单一运输方式有机结合起来
C、国际多式联运是实现“门到门”运输的有效途径
D、国际多式联运虽然降低了货运速度,但也节省了运输成本

答案:D
解析:
国际多式联运是在集装箱运输的基础上产生和发展起来的一种综合性的连贯运输方式,它一般是以集装箱为媒介,把海、陆、空各种传统的单一运输方式有机地结合起来,组成一种国际间的连贯运输,是实现门到门运输的有效方式。


在招标采购的环节中,影响采购人定价决策的因素有()。

A、行业特点
B、市场因素
C、消费者认同的价值
D、生产成本
E、战略因素

答案:B,C,D,E
解析:
在招标采购的环节中,对于价格的确定,一直是采购人员最为关注的核心议题。大多数采购人的定价决策由以下四方面的因素来决定:①市场因素;②消费者认同的价值;③生产成本;④战略因素。


下列各项不属于投标文件的是()。

A、资格证明文件
B、价格文件
C、商务文件
D、技术文件

答案:B
解析:
投标文件一般包括资格证明文件、商务文件和技术文件三部分。价格文件和已标价工程量清单除招标文件要求单独装订外,一般列入商务文件。


关于工程总承包合同主体与客体的法律地位,下列说法正确的有()。

A、工程总承包合同的发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人
B、工程总承包合同的承包人是被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人或取得该当事人资格的合法继承人
C、作为建设工程的发包人应具有合法性,才能成为法律意义上的发包人
D、承揽工程总承包业务的企业必须依法设立,不一定需要持有国家认可的相应资质证书
E、工程总承包合同法律关系的客体是指发包人委托工程总承包的建设项目,工程总承包可以是建设项目的设计、采购、施工(含竣工试验)、试运行等全过程或若干阶段的工程承包

答案:A,B,C,E
解析:
AC两项,工程总承包合同的发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人,发包人有时称建设单位、业主或项目法人。作为建设工程的发包人应具有合法性,才能成为法律意义上的发包人。合格的发包人应具有对外独立承担民事责任的能力,通常为法人或其他组织。BD两项,工程总承包合同的承包人是被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。承揽工程总承包业务的企业必须依法设立,并持有国家认可的相应资质证书。E项,工程总承包合同法律关系的客体是指发包人委托工程总承包的建设项目,工程总承包可以是建设项目的设计、采购、施工(含竣工试验)、试运行等全过程或若干阶段的工程承包。


对于工程建设项目招标投标,行政监督部门对符合投诉处理条件并决定受理的,正式受理之日为()之日。

A、决定受理
B、收到投诉书
C、通知投诉人
D、发出受理决定

答案:B
解析:
行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉,视情况分别作出以下处理决定:①不符合投诉处理条件的,决定不予受理,并将不予受理的理由书面告知投诉人;②对符合投诉处理条件,但不属于本部门受理的投诉,书面告知投诉人向其他行政监督部门提出投诉;③对于符合投诉处理条件并决定受理的,收到投诉书之日即为正式受理。


2021招标师答疑精华9节 第9节


按照《招标投标法》的规定,履行项目审批手续和{pz_填空}是招标项目进行招标前必须具备的两项基本条件。 ()

A.落实资金来源 B.获得审批手续的批准
C.拟订招标方案 D.编制项目可行性研究报告

答案:A
解析:
招标人依法提出招标项目,是指招标人提出的招标项目必须符合《招标投标法》第9条规定的两个基本条件:(1)招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续,取得批准;(2)招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实,并应当在招标文件中如实载明。


A公司为修建一座综合楼,经过一系列的招标、投标,最后选定B公司作为承包方。并于201 3年8月10日签订了一份合同。合同约定:B公司于1 0月1 0日开始施工,施工前1个月内,A公司提供技术资料和设计图纸,并且在正式开工前1个月将工程的用电、用水等前期问题解决;工程造价800万元,A公司先行支付200万元的前期资金,余款在工程验收合格后由A公司一次性付清;B公司在20 14年1 2月20日前交楼;工程保修期为3年。


合同签订后,A公司依约将有关图纸、资料交给了建筑公司,用水问题也得到了解决,但直至1 1月20日,A公司仍未能解决工地用电问题。导致B公司被迫停工,造成了近5万元的损失。 2014年1 2月,工程的主体建筑基本完工。由于开工前延误工期,为了尽早交楼,B公司经A公司同意,将工程的室内装修工程分包给C公司,C公司又将该工程中门窗安装工程分包给了D公司。 A公司在工程验收时发现,该室内装修工程质量和门窗安装质量均没有达到合同约定的标准,双方因此发生纠纷。


【问题】


1.对B公司的损失,A公司是否应承担赔偿责任?为什么?


2.B公司的分包行为是否有效?


3.C公司的分包行为是否有效?


4.室内工程不合格,谁应当向A公司承担赔偿责任?


5.对于不合格的室内工程,A公司可以采取哪些措施?


6.如果工程验收合格后,A公司经催告仍不按约定支付工程款,B公司可以怎么做?


答案:
解析:

1.(1)A公司应当承担赔偿责任。


(2)理由:依据法律规定,因发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料导致的工期延误,《2007版标准文件》通用合同条款作了规定,但为了充分保障合同当事人的工期利益,标准文件同时规定合同当事人可以在专用合同条款中增列因发包人原因导致工期延误的情形。因发包人原因导致工期延误的,工期可以顺延,发包人还可能需要向承包人支付因工期延误给其增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润。


2.(1)B公司的分包行为有效。


(2)理由:因为该分包行为已经A公司同意。


3.(1)C公司的分包行为无效。


(2)理由:依据法律规定,禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位,


禁止分包单位将其承包的工程再分包。


4.(1)室内工程不合格,应当由B公司和C公司向A公司承担连带责任。


(2)理由:总承包人作为施工总承包合同和施工专业分包合同的当事人,一方面对发包人承担整个工程施工合同按期实现目标的义务,另一方面在施工专业分包合同中又负有妥善管理的责任。特别是对施工专业分包合同的管理,总承包人应当对专业分包人的施工进行监督和协调,并就专业分包工程与专业分包人一起向发包人承担连带责任。


5.A公司有权要求B公司和C公司无偿修理或者返工、改造,因修理等超过合同约定的期限的,A公司有权要求B公司和C公司承担违约责任。


6.B公司可以与A公司协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖,并就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。



我国公司法规定,股份有限公司设立董事会,其成员数量为( )人。

  A.5-12
  B.5-17
  C.5-19
  D.5-20

答案:C
解析:
本题考查股份有限公司的董事会。股份有限公司的董事会成员为5-19人。参加教材P45.


投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出_____的响应。 ()


A.重点具体

B.全面具体

C.重点粗略

D.全面粗略

答案:B
解析:
投标文件编写时应注意的内容有:(1)投标文件应按招标文件规定的格式编写,如有必要,可增加附页,作为投标文件组成部分;(2)投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出全面具体的响应;(3)投标文件正本应用不褪色墨水书写或打印。


下列情形中,符合工程发包、分包管理相关规定的有()。

A、施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工
B、建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标
C、施工企业按照承包合同的约定,直接将部分专业工程进行分包
D、施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包
E、分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包

答案:C,E
解析:
禁止承包单位将其承包的全部建设工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。分包分为专业工程分包和劳务作业分包,取得专业承包资质的企业对所承接的专业工程全部自行组织施工,劳务作业可以分包,但应当分包给具有施工劳务资质的企业。建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成,总承包单位不得将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包。


下列项目管理组织方式中,项目部虽需接受上级组织职能部门的指导,但本身仍处于项目管理主导地位的是( )组织。

A.职能式 B.项目式 C.强矩阵式 D.弱矩阵式

答案:C
解析:
强矩阵式组织是一种项目部门虽需接受上级组织职能部门的指导,但本身仍处于项目管理主导的组织方式。在强矩阵组织方式下,项目经理对上级职能部门发出的是指令性计划任务,职能部门向项目部提供的是咨询性意见,项目经理有权决定是否及如何 采纳这些意见,但也要承担最终的主要管理责任。