招标师历年真题6篇

发布时间:2021-08-09
招标师历年真题6篇

招标师历年真题6篇 第1篇


下列不属于根据合同性质不得转让的情形的是()。

A、因雇佣合同而产生的债权
B、演员的表演合同
C、分包合同
D、从权利

答案:C
解析:
本题的考点为根据合同性质不得转让的情况。根据合同性质不得转让:(1)根据个人信任关系而必须由特定人受领的债权,比如因雇佣合同而产生的债权;(2)以特定的债权人为基础而发生的合同权利,比如演员的表演合同;(3)从权利。


关于世界银行服务项目招标采购合同谈判过程的说法,错误的是 ( )

A.服务方不得任意替换其主要人员
B.若谈判未达成一致,采购人可邀请排名表中的下一家公司进行谈判
C.服务方为满足预算要求可对工作投人作重大削减
D.服务项目的任务大纲(TOR)不应作实质性更改

答案:C
解析:
服务采购的许多重要内容都可以拿来 进行谈判,例如任务大纲(TOR)、工作方法、人员配备、客户的投入以及合同专用条款的讨论。但是这些讨论不应对原定的任务大纲(TOR)或合同条款作实质性地改变,以免最终成果的质量、 费用以及最初评审的准确性受到影响。不能仅为了满足预算要求而对工作投入作重大削减。


《标准设计施工总承包招标文件》规定,承包人建议书属于()的组成部分。

A、资格预审文件
B、招标文件
C、投标文件
D、合同文件

答案:D
解析:
承包人建议书由承包人随投标文件一起提交,主要包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件,并构成合同文件的组成部分。


在质量管理的管理标准化阶段,ISO9000提出的质量管理原则包括()。

A、以供应商为关注焦点
B、领导作用
C、全员参与
D、持续改进
E、基于事实的决策方法

答案:B,C,D,E
解析:
ISO9000在总结国际先进公司的管理经验后,提出了以下八项质量管理原则:①以购买人为关注焦点;②领导作用;③全员参与;④过程方法;⑤管理的系统方法;⑥持续改进;⑦基于事实的决策方法;⑧购买人与供应商的互利。


下列对招标投标的基本程序的排列,正确的是 ()(1)招标准备;(2)组织资格审查;(3)开标、评标、中标;(4)投标预备会;(5)现场踏勘;(6)组建评标委员会。

A.(1)(2)(4)(5)(6)(3) B.(1)(2)(5)(4)(6)(3)
C.(1)(2)(6)(4)(5)(3) D.(1)(5)(2)(4)(6)(3)

答案:B
解析:
解析 招标投标的基本程序包括:(1)招标准备;(2)组织资格审查;(3)编制发售招标文件;(4)现场踏勘;(5)投标预备会;(6)编制、递交投标文件;(7)组建评标委员会;(8)开标;(9)评标;(10)中标;签订合同。


根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人在工程变更确定后()d内,可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告,经工程师确认后相应调整合同价款。

A、14
B、21
C、28
D、30

答案:A
解析:
本题的考点为变更价款的确定。承包人应在工程变更确定后14d内提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。


项目范围管理过程中,制订项目和产品详细描述的过程是()。

A、收集需求
B、定义范围
C、创建工作分解结构
D、控制范围

答案:B
解析:
项目范围管理过程中,定义范围是制订项目和产品详细描述的过程。定义范围过程的输出成果是项目范围说明书。


招标师历年真题6篇 第2篇


招标人关于投标有效期的延长,应以()形式通知投标人。

A、书面
B、口头
C、邮寄
D、双方约定的

答案:A
解析:
在投标有效期满前,招标人因特殊情况需要,可以书面形式要求投标人延长投标有效期。投标人同意延长投标有效期的,应相应延长投标保证金的有效期,但不得修改其投标文件的实质性内容。投标人拒绝延长投标有效期的,投标文件在原投标有效期满后失效,投标人届时有权收回投标保证金。招标文件规定对有效投标进行补偿的,拒绝延长投标有效期的投标人也有权获得相应补偿。


某大型商品房建设项目开始组织工程施工招标,招标人对招标过程的时间及内容安排如下:

(1)2010年12月27日(周一)发布招标公告,并规定2010年12月28日至2011年1月3日9:00~17:00发售招标文件。

(2)投标人购买招标文件时应同时提交投标保证金80万元人民币,方式为现金、支票或者银行汇票。

(3)2011年1月7日16:00为投标人提出问题要求招标人澄清的截止时间。

(4)2011年1月8日9:00组织现场踏勘。

(5)2011年1月8日16:00发出招标文件的澄清与修改的书面通知。

(6)2011年1月23日9:00为递交投标文件截止时间。

(7)2011年1月23日9:00开标,同时从专家库中抽取4名专家,与招标人代表组建6人评标委员会,并向所有递交了投标文件的投标人公示评标委员会人员名单。
1.指出上述招标程序中的不妥之处,逐一说明理由。

2.依法必须招标的项目中,关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括哪些?

答案:
解析:
1.不妥之处及理由如下:

(1)招标文件的发售时间不妥。理由:不满足《工程建设项目施工招标投标办法》(30号令)招标文件的发售时间不少于5个工作日的规定。12月28日为周二,1月1日、2日、3日为法定节假日,故实际发售时间只有4个工作日。

(2)投标保证金的提交时间不妥。理由:投标人应当按照招标文件要求的方式和金额,将投标保证金随投标文件提交给招标人。购买了招标文件的人并不一定会提交投标文件,因此不能要求潜在投标人在购买招标文件时即提交投标保证金,而应随投标文件一同作为投标文件的一部分向招标人提交。

(3)投标人提出问题要求招标人澄清的截止时间不妥。理由:如招标安排了现场踏勘,此步骤应当安排在现场踏勘之后,以便招标人能统一对招标文件进行澄清与修改。

(4)开标后组成6人评标委员会并公示成员名单的做法不妥。理由:评标委员会成员名单一般应于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。同时评标委员会成员人数应为5人以上单数。

2.关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括:

(1)供水、供电、供气、供热等市政工程项目;

(2)科技、教育、文化等项目;

(3)体育、旅游等项目;

(4)卫生、社会福利等项目;

(5)商品住宅,包括经济适用住房;

(6)其他公用事业项目。


按照合同对象的不同分类,下列不属于合同示范文本的是( )。

A、建设工程勘察、设计合同示范文本
B、建设工程施工合同标准文本
C、建设工程销售物资等其他示范文本
D、建设工程委托监理合同示范文本

答案:C
解析:
合同示范文本按照合同对象的不同分为:①建设工程勘察、设计合同示范文本;②建设工程施工合同标准文本;③建设工程委托监理合同示范文本;④建设工程物资采购等其他示范文本。


显示招标采购项目为达到最终目标而必须经过的条件或状态序列,描述了招标采购项目在各阶段应达到的状态的是( )。

A、里程碑计划
B、责任分配矩阵
C、工作分解结构
D、甘特图

答案:A
解析:
里程碑计划是以项目中某些重要时间的完成或开始点作为基准所形成的计划,它显示了项目为达到最终目标而必须经过的条件或状态序列,描述了项目在每一阶段应达到的状态。


关于工作单元与合同单元的关系,下列理解正确的有()。

A、具备独立交易条件和可以独立作为合同内容的最小工作单元,即为最小合同单元
B、不能独立交易、不能独立作为合同内容的最小工作单元,应与其他最小工作单元一起构成最小合同单元
C、确定最小工作单元和最小合同单元是确定招标合同单元的前提
D、合理确定最小工作单元和最小合同单元是招标采购合同规划的根本目的
E、合理确定招标合同单元是招标采购合同规划的根本目的

答案:A,B,C,E
解析:
A项,具备独立交易条件和可以独立作为合同内容的最小工作单元,即为最小合同单元;B项,不能独立交易、不能独立作为合同内容的最小工作单元,应与其他最小工作单元一起,构成最小合同单元;CDE三项,确定最小工作单元和最小合同单元是确定招标合同单元的前提,合理确定招标合同单元是招标采购合同规划的根本目的。


备货的主要内容包括()。

A、检查出口货物质量、数量
B、检查出口货物包装
C、取得合格检验证书
D、生产或组织收购货源
E、在外包装上刷制运输标志和其他标志

答案:A,B,D,E
解析:
备货是指卖方按照出口合同的规定按时、保质保量准备好应交付的货物。主要工作内容包括安排生产或组织收购货源,检查出口货物质量、数量及包装等状况,在外包装上刷制运输标志和其他标志等。


《政府采购法》中规定,确定集中采购范围的主体是( )。

A、采购人
B、省级以上财政管理部门
C、省级以上人民政府
D、省级以上发展改革部门

答案:C
解析:


招标师历年真题6篇 第3篇


大型复杂工程建设项目招标一般采用资格预审,较少采用资格后审,主要是因为( )。

A.从源头保证投标人的履约能力
B.工程施工风险控制难度小
C.工程具有唯一性,项目资源一次性配置
D.工程具有固定和不可逆转性
E.可以相对减少投标人数量,降低投标社会成本

答案:A,E
解析:
资格预审可以减少评标阶段的工作量、缩短评标时间、避免不合格的申请人进入投标阶段,从而节约投标成本。资格预审比较适合于具有单件性特点,且技术难度较大或投标文件编制费用较高,或潜在投标人数量较多的招标项目。采用资格后审可以省去招标人组织资格预审和潜在投标人进行资格预审申请的工作环节,从而节约相关费用,缩短招标投标过程。采用资格后审会降低投标人投标的针对性和积极性,在投标人过多时会增加社会成本和评标工作量。资格后审方法比较适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化招标项目。


政府采购项目货物和服务招标,投标保证金数额不得超过采购项目概算的 ()

A.1% B.2%
C.5% D.10%

答案:A
解析:
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第36条规定,招标采购单位规定的投标保证金数额,不得超过采购项目概算的1%。


行政机关赋予公民特定资格,行政机关可以根据申请人的()考核结果作出行政许可决定。

A、专业人员构成
B、技术条件
C、经营业绩
D、管理水平
E、法律法规

答案:A,B,C,D
解析:
行政机关赋予公民特定资格,依法应当举行国家考试的,行政机关根据考试成绩和其他法定条件作出行政许可决定;赋予法人或者其他组织特定的资格、资质的,行政机关根据申请人的专业人员构成、技术条件、经营业绩和管理水平等的考核结果作出行政许可决定。


进度绩效指数SPI>1时,()。

A、表示实际进度比计划进度快,进度提前
B、表示实际进度比计划进度慢,进度延期
C、表示实际进度等于计划进度
D、无法比较实际进度与计划进度

答案:A
解析:
进度绩效指数,SPI是指EV与PV之比,计算公式为:SPI=EV/PV。当SPI>1时,表示实际进度比计划进度快,进度提前。当,SPI<1时,表示实际进度比计划进度慢,进度延期。当SPI=1时,表示实际进度等于计划进度。


在供应商有限的情况下,可能出现轮流坐庄或恶性抢标的现象,使预期的采购目标无法实现的采购方式是( )采购。

A、招标
B、议价
C、竞争性谈判
D、询价

答案:C
解析:


下列各项不属于包装条款的基本内容的是()。

A、包装材料
B、包装方式
C、包装规格
D、包装负责人

答案:D
解析:
包装条款一般包括:①包装材料;②包装方式;③包装规格;④包装标志;⑤包装费用的负担。


海洋运输货物一般附加险的责任范围已经包含在( )的责任范围内。

A、水渍险
B、专门险
C、一切险
D、平安险

答案:C
解析:


招标师历年真题6篇 第4篇


《评标委员会和评标方法暂行规定》规定,评标和定标应当在投标有效期结束日( )个工作日前完成。

A、10
B、15
C、20
D、30

答案:D
解析:


建设工程施工项目招标投标,签订中标合同后发生合同争议的,则以( )作为合同履行地。


A.施工行为地B.合同签订地C.被告住所地D.原告住所地

答案:A
解析:
对于一般的合同争议,由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。如果招标的是建设工程施工项目,则以施工行为地为合同履行地。


某国家机关与某国有企业分别通过招标方式采购办公用品。这两种招标的共同点是()

A.资金来源一定具有公共性 B.招标方式的确定具有强制性
C.招标的政策目标具有统一性 D.招标遵循的原则具有一致性

答案:D
解析:
政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金,依据《政府采购法》及有关规定,采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则,这与《招标投标法》的原则是一致的。除此之外,政府采购还有资金来源的公共性、采购的强制性、政策性以及经济性和非盈利性的特点。


物流服务项目( )管理是物流服务项目管理的首要工作,它为物流服务项目的其他管理指明方向。

A、计划
B、组织
C、合同
D、质量

答案:A
解析:


()是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。

A、暂列金额
B、暂估价
C、计日工
D、分部分项工程费

答案:C
解析:
计日工是承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作,按施工承包合同中规定的综合单价计价的一种方式。计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。计日工对完成零星工作所消耗的人工工时、材料数量、施工机械台班进行计量,并按照计日工表中填报的适用项目的单价进行计价支付。计日工适用的零星项目或工作一般是指合同规定之外的或因变更产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作,尤其是那些难以事先商定价格的额外工作。


挂牌出让具有招标、拍卖不具备的优势,其中不包括()。

A、挂牌时间长,且允许多次报价,有利于竞买人的理性决策和竞争
B、操作简便,便于开展
C、引进了竞争机制,排除了人为干扰,政府也可获得最高收益,较大幅度地增加财政收入
D、有利于土地有形市场的形成和运作

答案:C
解析:
挂牌出让国有土地使用权,是指出让人发布挂牌公告,按公告规定的期限将拟出让宗地的交易条件在指定的土地交易场所挂牌公布,接受竞买人的报价申请并更新挂牌价格,根据挂牌期限截止时的出价结果确定土地使用者的行为。挂牌出让具有招标、拍卖不具备的优势:①挂牌时间长,且允许多次报价,有利于竞买人的理性决策和竞争;②操作简便,便于开展;③有利于土地有形市场的形成和运作。C项属于拍卖出让方式的优势。


工程咨询服务项目质量管理的首要步骤是()。

A、建立质量方针和质量目标
B、确定委托方和利益相关方的要求
C、规定测量每个过程有效性的方法
D、确定实现质量目标必需的过程及必需的资源

答案:B
解析:
本题的考点为工程咨询服务项目质量管理的基本步骤。工程咨询服务项目质量管理的基本步骤如下:(1)确定委托方和利益相关方的要求;(2)建立质量方针和质量目标;(3)确定实现质量目标必需的过程及必需的资源;(4)规定测量每个过程有效性的方法;(5)测量(评价)每个过程;(6)建立和应用持续改进的过程。


招标师历年真题6篇 第5篇


工程咨询服务的合同需要载明的内容不包括()。

A、服务范围
B、服务方式
C、服务标准
D、合同变更

答案:D
解析:
工程咨询服务的合同需要载明服务范围、服务方式、服务期、服务标准、服务价格等实质性内容。其他服务项目,其合同各有特色,但一般均需包括服务范围、服务期、服务质量、费用及支付、双方权利与义务、合同变更、违约、索赔与争议等实质性内容。


下列发包人向勘察人(设计人)提出索赔要求不合理的是()。

A、勘察人(设计人)提交的勘察设计成果遗漏,发包人可提出减少支付设计费
B、勘察人(设计人)提交的勘察设计成果错误,发包人可提出赔偿索赔
C、因勘察人(设计人)的其他原因造成发包人损失的,发包人可向勘察人(设计人)提出索赔
D、勘察人(设计人)未能按合同规定工期提交勘察设计文件,拖延了项目建设工期,发包人可向勘察人(设计人)提出工期索赔

答案:D
解析:
发包人在下列情况下可向勘察人(设计人)提出索赔:①勘察人(设计人)未能按合同规定工期提交勘察设计文件,拖延了项目建设工期,发包人可向勘察人(设计人)提出违约金索赔;②由于勘察人(设计人)提交的勘察设计成果错误或遗漏,使发包人在工程施工或使用时遭受损失,发包人可向勘察人(设计人)提出减少支付设计费或赔偿索赔;③因勘察人(设计人)的其他原因造成发包人损失的,发包人可向勘察人(设计人)提出索赔。


公共选择理论主张公共服务市场化的含义不包括()。

A、将决策和执行分开,政府更多地发挥掌舵的作用
B、公共服务的消费者有在多元的供给者之间选择的权利
C、公共服务市场化必然会带来竞争的提升
D、公共服务的供给者多元并存,打破垄断,竞争发展

答案:C
解析:
公共选择理论主张公共服务市场化,主要有三层含义:①将决策和执行分开,政府更多地应发挥掌舵的作用而不是划桨的作用;②公共服务的消费者有在多元的供给者之间选择的权利和用以选择的资源;③公共服务的供给者应该多元并存,打破垄断,竞争发展。C项,将公用服务市场化未必会带来竞争的提升。尤其是在市场并不完善的情况下,市场失灵和政府失灵可能会同时存在。


公司清算期间,清算组可依法行使的职权包括()。

A、清理债权、债务
B、处理公司的清偿债务后的剩余财产
C、清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单
D、处理与清算有关的公司未了结的业务
E、为提高经营业绩和偿债能力,扩大经营规模

答案:A,B,C,D
解析:
根据《公司法》的规定,清算组在清算期间,其职权包括:①清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;②通知、公告债权人;③处理与清算有关的公司未了结的业务;④清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;⑤清理债权、债务;⑥处理公司清偿债务后的剩余财产;⑦代表公司参与民事诉讼活动。


将工程建设项目或政府采购活动所规定的可交付成果和全部工作分解成便于管理的最小工作单元,这一工作过程称为()。

A、合同分解结构
B、工作分解结构
C、合同工作分析
D、合同控制

答案:B
解析:
A项,合同分解结构是指按照系统规则和要求将合同对象分解成互相独立、互相影响、互相联系的最小合同单元和招标合同单元的工作过程。B项,工作分解结构是将工程建设项目或政府采购活动所规定的可交付成果和全部工作分解成便于管理的最小工作单元的工作过程。C项,合同工作分析是在合同总体分析的基础上,依据合同协议书、合同条件、规范、图纸、工作量表等,确定各级管理人员的合同工作,以及划分各责任人的合同责任。D项,合同控制是指合同当事人为保证合同所约定的各项义务的全面完成及各项权利的实现,以合同分析的成果为基准,对整个合同实施过程进行全面监督、检查、对比和纠正的管理活动。


依据《标准施工招标资格预审文件》(2007年版),下列关于资格预审文件澄清的说法中,不正确的是()。

A、在申请人须知前附表规定的时间前,申请人可以以书面形式要求招标人对资格预审文件进行澄清
B、在申请人须知前附表规定的时间前,招标人应以书面形式将澄清内容发给提出澄清要求的申请人
C、申请人收到澄清后,应在申请人须知前附表规定的时间内,以书面形式通知招标人,确认已收到该澄清
D、在申请人须知前附表中规定的时间前,招标人可以以书面形式通知申请人,对资格预审文件进行补充、修改

答案:B
解析:
资格预审文件的澄清包括:①申请人通过仔细阅读和研究资格预审文件,对不明白、不理解的意思表达,模棱两可或错误的表述,或遗漏的事项,可以向招标人提出澄清要求,但澄清要求应当在资格预审文件规定的时间前,以书面形式发送给招标人;②招标人认真研究收到的所有澄清问题后,应在规定时间前以书面形式将资格预审澄清文件发放给所有获取资格预审文件的申请人,但不指明澄清问题的来源;③申请人应在收到澄清文件后,在规定的时间内以书面形式向招标人确认已经收到。


空负荷试运行准备,应考虑的因素不包括()。

A、应将试运行的准备工作和投入生产的准备工作紧密地联系在一起,特别是必须连续作业的车间和设备
B、业主应尽早筹备组建试运行机构,编制试运行与生产准备工作计划,以及这些工作的进度安排。必要时可委托专业的工程咨询机构、技术专利商、承包商承担
C、大中型工业项目总工期较长,为了有计划、有步骤地做好生产准备工作,应制订年(季、月)度试生产专业工作计划
D、中、小型建设项目总工期短,只制定一个单独生产专业工作计划即可,按照计划协调安排

答案:D
解析:
空负荷试运行准备应考虑的因素包括:①应将试运行的准备工作和投入生产的准备工作紧密地联系在一起,特别是必须连续作业的车间和设备,如石油、化工生产装置、钢铁厂高炉、水泥厂回转窑、玻璃厂熔窑等一旦投料点火,只要设备运转正常,就应连续操作下去。②业主应尽早筹备组建试运行机构,编制试运行与生产准备工作计划,以及这些工作的进度安排。必要时可委托专业的工程咨询机构、技术专利商、承包商承担。③大中型工业项目总工期较长,为了有计划、有步骤地做好生产准备工作,应制订年(季、月)度试生产专业工作计划。


招标师历年真题6篇 第6篇


王强在某招标代理机构工作,于2010年通过招标师职业水平考试并进行了登记,根据有关对招标师从业的规定,他能够从事的工作有()。

A.编制工程施工招标项目的最高投标限价
B.编写招标公告、资格预审文件、招标文件
C.编制工程施工招标项目的标底
D.配合招标采购合同管理、结算和验收
E.对企业、政府提供招标采购业务相关知识培训

答案:B,D,E
解析:


行政复议期间,具体行政行为不应停止执行的情形是()。



A.被申请人认为需要停止执行的 B.行政复议机关认为需要停止执行的
C.申请人认为需要申请停止执行的 D.法律规定停止执行的

答案:C
解析:
根据《行政复议法》第21条规定,行政复议期间具体行政行为不停止执行;但是,有下列情形之一的,可以停止执行:①被申请人认为需要停止执行的;②行政复议机关认为需要停止执行的;③申请人申请停止执行,行政复议机关认为其要求合理,决定停止执行的;④法律规定停止执行的。


影响工程采购策略制定的因素不包括()。

A、履约能力
B、功能需求
C、履行期限
D、服务价格

答案:D
解析:
影响工程采购策略制定的因素一般包括:①施工价格;②功能需求;③履行期限;④履约能力。D项,服务价格属于影响服务采购策略制定的因素。


项目的利益相关方包括 ()

A.项目成果的用户
B.新闻媒体
C.项目的承包商
D.社会群体
E.政府机构

答案:A,C,D,E
解析:
项目利益相关方是直接参与项目获取利益或其利益因项目的实施与完成而受到积极或消极影响的组织和个人,利益相关方会对 项目的目标、结果和实施过程施加影响。项目利益相关方包括:业主、管理咨询方、设计、施工、供货等承包商、其他(如政府、金融、公众)。


引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是()。

A、合同
B、扶养
C、不当得利
D、无因管理

答案:A
解析:
当事人之间因产生了合同法律关系,也就是产生了权利义务关系,设立了债的关系。任何合同关系的设立,都会在当事人之间发生债权债务的关系。合同引起债的关系,是债发生的最主要、最普遍的依据。因合同产生的债被称为合同之债。


招标采购项目化管理的全过程包括()。

A、招标采购规划阶段
B、招标采购需求分析阶段
C、招标采购实施与控制阶段
D、标的物合同履行阶段
E、招标采购收尾阶段

答案:A,C,D,E
解析:
依据采购管理过程的划分,结合招标采购管理特点,可以将招标采购项目化管理全过程划分为四个阶段:①招标采购规划阶段。招标采购的规划阶段是招标采购管理的开始阶段。②招标采购实施与控制阶段。招标采购实施与控制阶段的主要任务是为实现招标采购目标,围绕招标采购项目管理的主要任务而针对招标采购活动具体实施的管理。③标的物合同履行阶段。在项目管理知识体系中又称“管理采购”阶段,其主要任务是确保中标人按采购合同的条款履约。④招标采购收尾阶段。招标采购的收尾阶段属于招标采购结束及其后续阶段,是完结单次项目采购的过程。


根据《机电产品国际招标投标实施办法》,招标人或者招标机构应在开标时制作开标记录,并在()通过中国国际招标网备案。

A.开标后2日内
B.评标结束后2日内
C.开标后7日内
D.公示后7日内

答案:A
解析: